Common use of FORMA DE PAGO Clause in Contracts

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El Salvo que en el Apartado O del Cuadro de Características Específicas, se determine otra cosa, el plazo de pago del precio del contrato será paralelo al progreso de 60 días naturales después de la obrafecha de recepción de las mercancías suministradas. Si se hubiera establecido un plazo de comprobación de la mercancía en los documentos contractuales, éste será de 30 días naturales desde la entrega de la misma. En tal caso, las facturas se abonarán en el plazo de 60 días a este fin mensualmente y dentro contar desde la conformidad prestada a los bienes entregados o desde el transcurso del plazo de los cinco (5) 30 días hábiles siguientes naturales de comprobación. El retraso en el pago a cada mes vencidosu vencimiento, el CONTRATISTA presentará dará lugar al SUPERVISORpago de intereses de demora, para su revisión los cuales se calcularan, exclusivamente, en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado base al interés fijado por el Superintendente Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTAtrate. Queda expresamente prohibido, en este último casosentido, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificadoactos de anatocismo, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha capitalización de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones intereses o lo enviara a la dependencia pertinente acumulación de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAintereses. El pago de cada certificado o planilla mensual la factura estará condicionado a que los bienes objeto de avance suministro cumplan con las normas establecidas por EMT sobre el control de obra se realizará dentro calidad de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pagomateriales y equipos suministrados. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapsoEn cualquier caso, el pago de las facturas no supone que se realiza es parcialEMT renuncie a los derechos contractuales que puedan corresponderle frente al adjudicatario, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoreservándose expresamente su ejercicio. En defecto de garantía, o en caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado agotamiento de avance de obraésta, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer los pagos pendientes quedan afectos a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.contratista

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes, de acuerdo al siguiente detalle: a) Primer Pago (...%). (registrar el plazo o la obrafecha prevista) b) Segundo Pago (... %) (registrar el plazo o la fecha prevista) c) Tercer Pago (...%). (registrar el plazo o la fecha prevista) d) Pago Final (...%). (registrar el plazo o la fecha prevista) EL CONSULTOR presentará a LA CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar EL CONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por LA CONTRAPARTE, a este fin mensualmente y efectos de deducir los mismos del plazo que LA ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. LA CONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado o planilla de pago pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTAEl CONSULTOR, en este éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por el SUPERVISORLA CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD LA ENTIDAD, para el procesamiento del pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance prestación de obra servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL de LA CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LA ENTIDAD para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de LA CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LA ENTIDAD para el pago; el CONTRATISTA EL CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla del certificado de pago por el SUPERVISORLA CONTRAPARTE, el CONTRATISTA EL CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por sobre el monto no pagadopagado por cada día adicional de retraso, valor a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola multiplicado por el número de los días de retraso en que incurra la LA ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA EL CONSULTOR deberá hacer conocer a la LA ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a LA CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la LA ENTIDAD, para que disponga el independientemente del pago del monto resultante de esta demora y intereses, establezca las causas para que de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de LA CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTAEL CONSULTOR, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla a LA CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance de obra del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR la CONTRAPARTE deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo PLAZA MAYOR pagará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES, proporcionales o equivalentes al progreso de la obradesarrollo, a este fin mensualmente ejecución del contrato y dentro entrega de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR productos y/o servicios que del mismo se deriven con el FISCALcumplimiento de las condiciones y especificaciones, a efectos previamente acordadas. La factura debe ir acompañada de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello, según lo establecido en la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro Ley 789 de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva 2002; así como el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver respectivo recibo a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado satisfacción emitido por el SUPERVISOR, con la fecha supervisor del contrato. PLAZA MAYOR dispone de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes calendario para cancelar la factura al contratista luego de radicada en CAD, previa deducción de los impuestos, retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDADley. Así mismo, para proceder al pago, PLAZA MAYOR verificará que el pago. El CONTRATISTA, recibirá contratista se encuentre al día en el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesende sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. Si el proveedor se encuentra obligado a facturar electrónicamente según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015, la factura se recibirá mediante el correo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Los documentos anexos como la certificación de pago de aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, deberán ser suministrados al supervisor del certificado o planilla mensual contrato cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la Ley 789 de avance de obra 2002; así mismo, el proveedor deberá asegurarse del respectivo recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato En caso que el proveedor aún no se realizara dentro encuentre obligado a facturar electrónicamente, radicará de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir manera física en el Centro de Administración Documental – CAD, la factura, acompañada de la fecha de remisión Certificación por parte del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapsoRevisor Fiscal, el pago que se realiza es parcialde aportes a los sistemas de salud, el CONTRATISTA podrá reclamar riesgos laborales, pensiones y aportes xx xxxxx de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello según lo establecido en la compensación en tiempo por similar porcentaje Ley 789 de 2002, previo recibo a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago satisfacción emitido por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual supervisor del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontrato.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes, de acuerdo al siguiente detalle: Primer Pago (...%).....................(registrar el plazo o la obrafecha prevista) Segundo Pago (... %)… ..............(registrar el plazo o la fecha prevista) Tercer Pago (...%)....................(registrar el plazo o la fecha prevista) Pago Final (...%)......................(registrar el plazo o la fecha prevista) EL CONSULTOR presentará a LA CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar EL CONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por LA CONTRAPARTE, a este fin mensualmente y efectos de deducir los mismos del plazo que LA ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. LA CONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado o planilla de pago pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTAEl CONSULTOR, en este éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por el SUPERVISORLA CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD LA ENTIDAD, para el procesamiento del pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance prestación de obra servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL de LA CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LA ENTIDAD para el pago. El CONTRATISTA, CONSULTOR recibirá el pago del monto certificado certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de LA CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LA ENTIDAD para el pago; el CONTRATISTA EL CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla del certificado de pago por el SUPERVISORLA CONTRAPARTE, el CONTRATISTA EL CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por sobre el monto no pagadopagado por cada día adicional de retraso, valor a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola multiplicado por el número de los días de retraso en que incurra la LA ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA EL CONSULTOR deberá hacer conocer a la LA ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a LA CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la LA ENTIDAD, para que disponga el independientemente del pago del monto resultante de esta demora y intereses, establezca las causas para que de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de LA CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTAEL CONSULTOR, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla a LA CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance de obra del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR la CONTRAPARTE deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago de los precios indicados será paralelo al progreso por mes vencido y se cursará, previa emisión y envío por parte del proveedor de la obrafactura correspondiente y del REPORTE DE USO DEL SERVICIO y el INFORME MENSUAL DE ESTADO DEL SERVICIO a los que se alude en las Bases Técnico-Económicas. Sin perjuicio de lo señalado en el Reporte e Informe anteriores, adjunto a este fin mensualmente la factura se deberá indicar: a) El valor del Servicio Mensual facturado, detallando el monto neto, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y dentro el monto bruto a pagar; b) El detalle de los cinco (5servicios y suministros cobrados en el pago mensual; c) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado El detalle de pago debidamente firmadolos servicios adicionales por sobre los volúmenes contratados como base, con sus correspondientes precios unitarios; d) El detalle del cumplimiento de los respaldos técnicos SLA que correspondan, y multas o descuentos aplicables según contrato; y e) Cualquier otra información relevante para el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado proceso de pago. La factura mensual deberá ser presentada por el Superintendente proveedor a Integra en un plazo máximo de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, 45 días luego de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por devengado el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR servicio y/o el FISCAL, a efectos cuota de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para suministro que se enmienden los motivos de rechazoesté facturando. Aquellas facturas que sean recibidas en un plazo superior, debiendo el CONTRATISTAquedarán afectas a una multa por atraso en la facturación, según se indica en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAcláusula décima. El pago de cada certificado todos los impuestos, tasas o planilla mensual de avance de obra tributos, en general, que se realizará dentro generen a causa del cumplimiento de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha fines del presente contrato, serán de remisión cargo exclusivo del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pagoproveedor. El CONTRATISTA, recibirá Sólo procederá el pago del monto certificado menos en la medida que los servicios contratados se hayan efectivamente prestado, o las deducciones que correspondiesencuotas de compra de equipos hubieran vencido. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapsoEn particular, el primer pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, efectuará al completarse un mes contado desde la fecha en que el servicio quede plenamente habilitado, de aprobación de la planilla de acuerdo con las condiciones indicadas en el Anexo Técnico. Una vez cursado el pago por el SUPERVISORservicio mensual, el CONTRATISTA tiene se entenderá que se ha pagado la totalidad del servicio y las cuotas de equipos contratado para ese mes, no quedando rezagos, saldos o ítems faltantes que deban ser pagados con posterioridad. Será responsabilidad del proveedor entregar la información asociada al pago en forma completa y oportuna. Las partes convienen que Fundación Integra tendrá un plazo de 30 días corridos, contados desde la recepción de la factura, para reclamar respecto de su contendido. No obstante lo anterior, Fundación Integra se reserva el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendenterealizar, con la respectiva llamada posterioridad al vencimiento de atención dicho plazo, las alegaciones que correspondan por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecobros indebidos o injustificados.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obraOBRA, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obraSUPERINTENDENTE, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado Certificado o planilla mensual Planilla Mensual de avance Avance de obra Obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado Certificado o planilla mensual Planilla Mensual de avance Avance de obra Obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde computables a partir de la fecha de aprobación remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la planilla de pago por el SUPERVISORENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla Planilla o certificado Certificado de avance Avance de obraObra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla Planilla de avance Avance de obra Obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo Los pagos se efectuarán de acuerdo al progreso avance de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido. Para tal fin, el CONTRATISTA Contratista presentará al SUPERVISORSupervisor el día 20 de cada mes, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado valorizaciones de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosdebidamente firmados por el Residente de Obra y sustentados con la planilla de metrados respectiva. El documento consignará las cantidades de obra realmente ejecutadas, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR Supervisor y el CONTRATISTA. De Contratista, con los precios unitarios del presupuesto contratado.. Si el Contratista no presentar el CONTRATISTA presenta la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesvalorización, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA Supervisor deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla elaborarla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA Contratista y la enviará a este para la firma del SuperintendenteResidente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente Supervisor, dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la presentación de la valorización respectiva, verificará, corregirá de ser el caso y aprobará la valorización. La valorización aprobada y firmada por el Supervisor, se remitirá a la entidad contratante para su pago correspondiente. La entidad contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al plazo máximo fijado para la aprobación por el Supervisor, revisará, corregirá de ser el caso, y expedirá la aprobación de pago correspondiente El pago de la valorización mensual se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al plazo máximo fijado para la aprobación por la entidad contratante. Los pagos al Contratista se efectuarán en moneda nacional. Si el Contratante efectúa el pago de la valorización excediendo el plazo señalado en el numeral 17.4 y 17.5, el Contratista tendrá derecho a ser aplicadosolicitar el pago de los intereses, será desde la fecha límite en la que debería haberse efectuado el establecido precedentementepago hasta la fecha en que el cheque estuvo a disposición del Contratista en las oficinas del Contratante. El cálculo de los intereses se hará utilizando la tasa activa en moneda nacional (TAMN). El Contratista, recibirá el pago del monto valorizado, menos las deducciones por concepto de adelantos y retenciones que correspondan. Si la valorización se cancelara en forma fraccionada, excediendo el plazo indicado en el numeral 17.4 y 17.5, los intereses que reporta se calculará sobre los saldos adeudados. La fecha de pago de la valorización estará determinada, por el promedio ponderado de los pagos efectuados. Los Pagos se realizaran de acuerdo a lo señalado en el artículo 29 y siguientes de la Directiva de Tesorería para el año Fiscal 2005 aprobada por resolución Directoral Nº 003-2005-EF/77.15.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro Dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a de cada mes vencidoel Subcontratista entregará al Contratista en el domicilio consignado en este contrato, factura original correspondiente a los trabajos realizados y terminados a origen, haciendo constar los datos necesarios para poder comprobar la obra realizada y la identificación y localización de las distintas unidades. La factura irá acompañada de las mediciones aceptadas por el CONTRATISTA presentará Responsable/ Jefe de Obras y los Seguros Sociales del mes que corresponda. Una vez obtenida la conformidad de la factura el Contratista realizará su pago mediante pagaré a 30 días con vencimiento los días 10 de cada mes. Las facturas, excepto la de liquidación, se consideran como pagos a cuenta, por lo que los pagos sucesivos no implicarán la conformidad ni renuncia del contratista al SUPERVISORderecho de formularse reclamaciones. Expresamente se hace constar que las facturas emitidas que no cumplan con los requisitos indicados, o que no sean conformes con las mediciones efectuadas, serán devueltas al Subcontratista para su revisión modificación. Del total importe a que ascienda cada factura mensual o de cualquier otra periodicidad, se retendrá al Subcontratista el importe del 5 por 100 como garantía de la correcta terminación de la obra o instalación en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTAplazo establecido. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los El importe total retenido se abonará transcurridos 90 días de demora serán contabilizados por la recepción provisional, mediante un pagaré a 30 días con vencimiento el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos día 10 de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias cada mes y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que acompañando el certificado de pago fuese devuelto estar al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y corriente con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRASeguridad Social. El Contratista no tendrá obligación al pago de cada certificado o planilla mensual factura alguna al Subcontratista en el supuesto de avance que la Dirección de obra se realizará dentro de la Obra rechace los treinta (30) días hábiles siguientes trabajos efectuados por no ajustarse a la fecha calidad contratada o no responder a las condiciones y especificaciones del Proyecto de remisión del FISCAL a la dependencia prevista las obras y documentación complementaria que forma parte de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta este contrato y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá ha entregado al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeSubcontratista.

FORMA DE PAGO. El importe a que se refiere el primer párrafo de la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto a “LA CONTRATISTA”, en una sola exhibición en moneda nacional, por la terminación y entrega del proyecto ejecutivo y la documentación soporte. El pago será paralelo al progreso de la obra, se realizará en moneda nacional a este fin mensualmente y dentro de los cinco 10 (5diez) días hábiles siguientes contados a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado partir de que sea presentada la factura debidamente requisitada y previa instrucción de ejecución de pago debidamente firmadoque efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta bancaria número XXXXXXXXXXXXXX, con los respaldos técnicos Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXXXXX, que el SUPERVISOR requierale lleva Banco XXXXXXXXX (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXXXXXXXX México, previa presentación de la factura que corresponda, por conducto del sistema que opera la Tesorería de la Federación (TESOFE), de conformidad con fecha y firmado por el Superintendente lo siguiente: La estimación de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados se deberá formular hasta la terminación total del servicio. La factura que presente “LA CONTRATISTA” será electrónica, conforme a los precios unitarios establecidoslas disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su cobro debidamente requisitada en la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. “LA DEPENDENCIA”, podrá, de acuerdo ser necesario, solicitar a “LA CONTRATISTA”, que entregue la impresión del comprobante fiscal digital. La factura deberá indicar el número del contrato al que corresponde, denominación o razón social de “LA CONTRATISTA”, teléfono y en su caso, los montos de las retenciones correspondientes al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto Sobre la Renta por concepto de impuestos, así como el derecho equivalente al cinco al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de pago, por concepto del servicio de inspección, vigilancia y control de los servicios, en términos de lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. La factura deberá estar elaborada a entera satisfacción de la Dirección General de Programación y Presupuesto, previa verificación de la ejecución de los servicios objeto del presente contrato y autorización de la estimación por parte del Supervisor, así como la aceptación de los servicios y autorización para la liberación del pago de la estimación por parte del Administrador del contrato, quien remitirá el documento para la liberación respectiva, a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR Dirección General de Programación y el CONTRATISTAPresupuesto de “LA DEPENDENCIA”. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso Para que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”, libere el pago de las estimaciones por los servicios correspondientes, el Administrador del contrato, una vez que haya recibido los servicios a entera satisfacción, remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto. El cómputo de días para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago de la citada planilla. El SUPERVISORfactura, dentro dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los tres (3) días hábiles siguientes, será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si las factura se recibe después de recibir en versión definitiva las 15:00 horas, el certificado o planilla cómputo de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos días será a partir del segundo día hábil siguiente al de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesrecepción de la factura en días inhábiles, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro cómputo de los treinta días será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “LA CONTRATISTA”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que la factura presente errores o deficiencias, se enviará el aviso de devolución a “LA CONTRATISTA”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para que “LA DEPENDENCIA”, realice el pago, quedará interrumpido. Las constancias de recepción o el volante de devolución de las mismas, en su caso las recibirá el proveedor con correo de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago con anticipación a los 10 (30diez) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recepción de la ENTIDADfactura, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco reduciéndolo a 7 (45siete) días hábiles computables a partir solicitud por escrito de “LA CONTRATISTA”, a lo cual deberá acompañarse la fecha nota de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar crédito por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pronto pago, o reflejarse en la ampliación facturación el descuento por este concepto. El descuento por pronto pago será el resultado de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el aplicar al monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato facturación un porcentaje equivalente a conocimiento una cuarta parte de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción tasa de los certificados de la Tesorería a 28 (veintiocho) días según la última subasta realizada por el Banco de demora en México antes de la presentación de la planilla en solicitud. El pago de los trabajos quedará condicionado proporcionalmente al pago que “LA CONTRATISTA” deba efectuar, en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTAcaso, por concepto xx xxxxx convencionales. En caso Lo anterior, sin perjuicio de que el CONTRATISTA, no presente “LA DEPENDENCIA” pueda proceder al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole cobro de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de penas convencionales previo al pago correspondiente conforme a ser aplicado, será lo estipulado en el establecido precedentementecontrato.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo de los trabajos se realizará mediante pagos parciales, mismos que deberán corresponder al progreso avance de cada una de las actividades principales y sub actividades, conforme al programa de ejecución. Las estimaciones que se generen se acompañarán de la obradocumentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a este fin mensualmente y las previsiones del artículo 102 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al responsable del servicio dentro de los cinco (5) seis días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles naturales siguientes a la fecha de remisión del FISCAL su corte y serán pagadas por AGROASEMEX por trabajos ejecutados a la dependencia prevista través de la ENTIDADmedios de comunicación electrónica , para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de un plazo de (10 días) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el responsable del servicio y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del REGLAMENTO, los cuarenta únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato y cinco (45) de gastos no recuperables El responsable del servicio, según la naturaleza del mismo, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de 8 días hábiles computables naturales contados a partir de la fecha de remisión del FISCAL a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazosiguiente estimación. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de AGROASEMEX, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LOPSRM, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado pongan efectivamente las cantidades a disposición de avance EL CONTRATISTA. Tratándose de obrapagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA éste deberá hacer conocer reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la ENTIDAD la demora lo señalado en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días hábiles subsiguientes a naturales desde la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la planilla, quien pondrá AGROASEMEX No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora EL CONTRATISTA sean compensadas en la presentación de la planilla estimación siguiente, o en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTAfiniquito, si dicho pago no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta se hubiera identificado con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeanterioridad.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar Cliente podrá efectuar el pago de los cargos especificados en la citada planilla. El SUPERVISORfactura respectiva, dentro de los tres (3la siguiente manera: 1) días hábiles siguientesEn cualquier CAC: en efectivo, después con cheque, tarjeta de recibir en versión definitiva el certificado crédito, medios electrónicos o planilla cualquier otro medio que para tales efectos autorice la Empresa; En caso de devolución del cheque utilizado como medio de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá parte de la institución crediticia, el certificado para que Cliente se enmienden obliga a pagar inmediatamente el monto de la factura adeudada, aceptando además indemnizar a la Empresa en los motivos términos de rechazola Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito vigente, debiendo por concepto de cheque librado no pagado (devuelto) más el CONTRATISTAImpuesto al Valor Agregado correspondiente; 2) Mediante cargo automático a la tarjeta de crédito aceptada por la Empresa y cuyos datos se describen en la Cláusula Trigésimo Tercera. En este caso, la Empresa podrá, en este último casocualquier momento y de acuerdo con sus políticas vigentes, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha aceptar o no determinadas tarjetas de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente crédito como forma de la ENTIDAD para el pago, con en cuyo caso se informará al Cliente por lo menos 15 días antes de su siguiente corte de facturación, a través de medios electrónicos o de cualquier otro disponible, a fin de que éste pueda llevar a cabo la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden sustitución de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta método de pago. Si por cualquier causa el cargo a la demora tarjeta de crédito ofrecida como medio de pago parcial es rechazado por la institución crediticia emisora o totaldicha tarjeta es cancelada o sustituida, supera los sesenta (60) calendarioel Cliente, desde la fecha de aprobación directamente o por medio de la planilla institución crediticia emisora, tendrá la opción de proporcionar a la Empresa una nueva tarjeta de crédito como forma de pago por el SUPERVISORy aceptar los cargos a ésta, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar o realizar el pago correspondiente de un interés equivalente a conformidad con lo dispuesto en los incisos 1) y 3) de la tasa promedio pasiva anual del sistema bancariopresente Cláusula; en el entendido que de no hacerlo se tendrán por no pagados los importes respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En en caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla tarjeta de crédito sea cancelada o certificado de avance de obrasustituida por cualquier motivo, el reclamo corresponderá al porcentaje Cliente se obliga a informar por cualquier medio disponible por la Empresa, en un plazo no mayor de 24 (veinticuatro) horas a partir de dicha cancelación o sustitución y cumplir con lo pactado en este párrafo. El Cliente acepta que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora Empresa no será responsable en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTAbanco emisor de la tarjeta de crédito proporcionada rechace la autorización del cargo o cargos adeudados, no presente por lo que en tal caso, tendrá que acudir a cualquier CAC a realizar su pago. 3) A través de cualquier otro medio o forma que se notifique previamente al SUPERVISOR la respectiva planilla Cliente por cualquier medio fehaciente y/o disponible autorizado por Telcel. El Cliente podrá solicitar por cualquiera de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto los medios autorizados por Telcel, cambios en la presente cláusulaforma de pago y ésta podrá o no aceptar dichos cambios dependiendo del análisis de riesgo que se efectúe y demás factores que la Empresa considere. Por su parte, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla Telcel podrá en base a todo momento, modificar los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA medios y la enviará forma de pagos aceptados, debiendo notificar oportunamente al Cliente dicha situación a través de cualquier medio disponible, para que este para la firma del Superintendentepueda realizar su pago oportuno y, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractualen su caso, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente modifique su forma de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeo cambie de tarjeta de crédito o débito.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la obraLAASSP y 89 de su RLAASSP, a este fin mensualmente y el monto de los bienes se cubrirá por parte de las PARTICIPANTES, por cada comprobante fiscal digital que expida el PROVEEDOR, que incluirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente en su caso, dentro de los cinco veinte días naturales siguientes, contados a partir de la entrega y aceptación del mismo. Lo anterior aplica para la entrega parcial o total de los bienes. Para que el pago proceda, el PROVEEDOR deberá presentar los comprobantes fiscales digitales por cada entrega de BIENES, una vez que éstos sean aceptados a entera satisfacción del ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. Lo anterior será aplicable a entregas parciales o por el total de los bienes, anexando como comprobación, copia simple de las hojas de recepción, las cuales deberán contener entre otros; firma, nombre y cargo del Servidor Público responsable de recibir los bienes. El comprobante fiscal digital deberá elaborarse de acuerdo a los requerimientos de cada una de las PARTICIPANTES, de acuerdo al RFC y el domicilio que presente dicho comprobante. Si el mismo presenta errores o deficiencias, se hará saber al PROVEEDOR por escrito dentro de los 3 (5tres) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORde su recepción, para su revisión que sean subsanadas las mismas. El tiempo que transcurra entre la fecha de recepción del escrito y hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se computará para efectos de pago, ello de conformidad a lo dispuesto en versión definitivael artículo 51 de la LAASSP, una planilla o certificado así como el 89 y 90 del RLAASSP. Si el PROVEEDOR no presenta la documentación en el tiempo señalado en el contrato correspondiente, la fecha de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos se prorrogará el mismo número de días que dure el retraso. El plazo máximo que deberá mediar entre la fecha en que el SUPERVISOR requieraPROVEEDOR acredite la entrega parcial o total de los bienes y la fecha de pago correspondiente, con fecha y firmado por el Superintendente será de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los 30 (treinta) días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISORnaturales, dentro de los tres (3) días hábiles siguientescuales quedará comprendido el plazo a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 51 de la LAASSP, después de recibir en versión definitiva conformidad con el certificado o planilla artículo 5°, tercer punto de los Lineamientos para promover la agilización de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAPROVEEDORES. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro en moneda nacional, de los treinta (30) días hábiles siguientes conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la LAASSP. Las PARTICIPANTES podrán realizar aclaraciones de cargos no reconocidos previo a la fecha de remisión del FISCAL factura y posteriores a la dependencia prevista de la ENTIDADmisma, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos en los plazos y condiciones que establezcan las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día PARTICIPANTES en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontrato.

FORMA DE PAGO. El Las partes acuerdan que por la prestación del SERVICIO, procederá el pago será paralelo al progreso cuya cancelación se la realizará _____________ (según el tipo de prestación del servicio, la obraentidad debe establecer si el pago se realizará de forma periódica EJ. SEMANAL, a MENSUAL, BIMESTRAL, TRIMESTRAL o si los pagos se realizaran conforme algún cronograma de pagos u otra formas previstas por las partes) Para este fin mensualmente el PROVEEDOR presentará al FISCAL para su revisión, una planilla de ejecución de servicios, donde deberá señalar todos los servicios prestados, el monto y la periodicidad de pago convenida, consignando la fecha y firma del AGENTE DE SERVICIO. El FISCAL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o dicha planilla de pago ejecución de servicios, indicará por escrito su aprobación o la devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTArealicen las correcciones o enmiendas respectivas. El PROVEEDOR, en este último caso, caso de devolución deberá realizar las correcciones necesarias requeridas por el FISCAL y volver a presentar el certificadopresentará nuevamente la planilla para su aprobación, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISORFISCAL una vez que apruebe la planilla de ejecución del servicio, con remitirá la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara misma a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista Unidad Administrativa de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTApago correspondiente, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de _______________ (Registrar el plazo de pago previsto por la entidad que no deberá superar los cuarenta y cinco (45treinta días) días hábiles computables a partir desde la aprobación de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar dicha planilla por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pagoFISCAL. Si la demora de pago parcial o totalpago, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago servicios por el SUPERVISORFISCAL, el CONTRATISTA PROVEEDOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA PROVEEDOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeFISCAL.

FORMA DE PAGO. El Para efectos de pago será paralelo al progreso se formularan estimaciones quincenales, mismas que se acompañarán de la obradocumentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a este fin mensualmente y las previsiones del artículo 102 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al residente de la obra dentro de los cinco (5) seis días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles naturales siguientes a la fecha de remisión del FISCAL su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados, a la dependencia prevista través de medios de comunicación electrónica, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la ENTIDADobra y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del REGLAMENTO, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato correspondiente, serán por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el pagocatálogo original del contrato y de gastos no recuperables. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no se realizara dentro excederá de los cuarenta y cinco (45) quince días hábiles computables naturales contados a partir de la fecha de remisión su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Los ajustes de costos y del FISCAL costo por financiamiento que correspondan a los trabajos ejecutados se pagarán en la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día estimación siguiente al mes en que se haga efectivo haya autorizado el pagoajuste, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 del REGLAMENTO. En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la ampliación LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la LEY de plazo por día Ingresos de atraso. Si la Federación en ese lapso, los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se realiza es parcialpongan efectivamente las cantidades a disposición de EL CONTRATISTA. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en tiempo exceso en cada caso y se computarán por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, días naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de aprobación LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00428/2009 de fecha 1 de julio de 2009 emitido por la Secretaría de la planilla de pago por Función Pública, en el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso supuesto de que se hubiese pagado parcialmente la planilla EL CONTRATISTA solicite por escrito a LA DEPENDENCIA ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o certificado descuento electrónico con intermediarios financieros, LA DEPENDENCIA en dicho caso, otorgará su consentimiento de avance de obraigual manera por escrito, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer fecha a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total partir de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecual se podrán ceder estos derechos.

FORMA DE PAGO. La Entidad hará al Consultor pagos parciales en Pesos Colombianos de acuerdo con la Consultoría ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfacción por la interventoría, las cuales además deben ser verificables físicamente y soportarse en actas de consultoría. Dichos pagos se sujetaran a las siguientes condiciones: - Un primer pago, por el 20% del valor del contrato, una vez el consultor haya realizado entrega de todos los productos aprobados por la Interventoría y Supervisión, de por lo menos 15 tramos en estudio. - Un segundo pago, por el 20% del valor del contrato, una vez el consultor haya realizado entrega de todos los productos aprobados por la Interventoría y Supervisión, de por lo menos 30 tramos en estudio. - Un tercer pago, por el 20% del valor del contrato, una vez el consultor haya realizado entrega de todos los productos aprobados por la Interventoría y Supervisión, de por lo menos 45 tramos en estudio. - - Un cuarto pago, por el 20% del valor del contrato, una vez el consultor haya realizado entrega de todos los productos aprobados por la Interventoría y Supervisión, de por lo menos 60 tramos en estudio. - - Un quinto y último pago, por el 20% del valor del contrato, una vez el consultor haya realizado entrega de todos los productos aprobados por la Interventoría y Supervisión, de 74 tramos en estudio, una vez finalizado el plazo del Contrato. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y Consultor se efectuará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (3010) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista presentación de la ENTIDADfactura y visto bueno por parte del Interventor y del supervisor designado donde conste el recibo a satisfacción de las actividades, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago acompañada del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual acta de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta recibo y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha certificación de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para encontrarse el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el Consultor al día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Consultor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la tasa promedio pasiva anual materia. El Consultor deberá acreditar para cada pago derivado del sistema bancarioContrato, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá encuentran al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora día en el pagopago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro así como los propios xxx Xxxx, ICBF y Cajas de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planillaCompensación Familiar, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecuando corresponda.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obradel servicio, a este fin fin, mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA . El SUPERVISOR presentará al SUPERVISORFISCAL DE OBRA, para su revisión en versión definitiva, una planilla o el informe periódico y un certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requierallenado, con fecha y firmado por el Superintendente Gerente de obraProyecto, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTAlos trabajos desarrollados. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla SUPERVISOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto, ; los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALFISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del lapso plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el la efectivización del pago de la citada planilladel citado certificado. El SUPERVISORFISCAL DE OBRA, dentro de los tres cinco (35) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado o planilla de pago pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTASUPERVISOR, en este éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago aprobado por el SUPERVISORFISCAL DE OBRA, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD que corresponda, para el procesamiento del pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance prestación de obra servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago. El CONTRATISTA, SUPERVISOR recibirá el pago del monto certificado certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago; el CONTRATISTA SUPERVISOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla del certificado de pago por el SUPERVISOR, FISCAL DE OBRA; el CONTRATISTA SUPERVISOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por sobre el monto no pagadopagado por cada día adicional de retraso, valor a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola multiplicado por el número de los días de retraso en que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA SUPERVISOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR FISCAL DE OBRA dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el independientemente del pago del monto resultante de esta demora y intereses, establezca las causas para que de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe informe del SUPERVISOR FISCAL DE OBRA consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTASUPERVISOR. En caso de que el CONTRATISTASUPERVISOR, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla FISCAL DE OBRA el respectivo certificado de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusulaCláusula, el SUPERVISOR FISCAL DE OBRA deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. Se pagará al contratista así: El pago valor del contrato a suscribir será paralelo al progreso por el valor resultante de la obraadjudicación, a este fin mensualmente y dentro incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al suministro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR bienes y/o prestación del servicio, el FISCALIVA, demás impuestos xx xxx, se pagará de acuerdo con las recargas, mantenimiento y entrega de extintores efectivamente realizados sin que exceda el valor del total del contrato y previa certificación del Supervisor del Contrato. Los pagos se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro en la que se especifiquen el número y tipo de servicios realizados con su correspondiente valor, la certificación de recibo a efectos de deducir los mismos satisfacción por parte del lapso que supervisor y la ENTIDAD certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro los aportes parafiscales y de los tres (3) días hábiles siguientes, después seguridad social de recibir sus empleados de acuerdo con lo establecido en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente artículo 50 de la ENTIDAD para el pago, con Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden Ley 1150 de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA2007. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista radicación de la ENTIDADfactura o cuenta de cobro, la certificación de cumplimiento, informe del servicio prestado según lo estipulado en la FCT, previa aprobación del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). Si la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables término para este solo empezará a partir de contarse desde la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el pagoúltimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Teniendo en cuenta la ampliación implementación de plazo facturación electrónica, el contratista debe remitir las facturas al buzón xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando en el asunto los siguientes datos: : 41-06-00- 086;86001152021;Xxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Se deberá adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: #$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o rechazarán por día de atrasoel supervisor del contrato, directamente en la plataforma SIIF NACION II. Si en ese lapsoal realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la información completa para su aprobación, el pago que será rechazada y se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje solicitarán las correcciones a la falta misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de pagoSIIF Nación. Si Los documentos adicionales a la demora factura deberán ser remitidos directamente al correo que el supervisor del contrato disponga para el efecto. Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de pago parcial Bienestar Familiar. PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Grupo Financiero del ICBF el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o totalcorriente, supera los sesenta (60) calendariodebidamente diligenciado y firmado, desde la fecha de aprobación anexando certificación bancaria de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total titularidad de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecuenta.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo EL INDER cancelará al progreso CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula anterior, una vez perfeccionado el contrato y aprobada la garantía única exigida, un anticipo del Treinta (30%) por ciento del valor total del contrato, según formato No. 5 entregado en la propuesta. Los pagos se harán de la obrasiguiente manera: mediante acta o actas parciales de pago de obra ejecutada, sin que éstas excedan el 95% del valor del contrato y el 5% restante se cancelará mediante acta final, de los que hará la correspondiente amortización del anticipo, en cada una de las actas de pago de acuerdo al porcentaje entregado como anticipo; de acuerdo con el plan de inversión previsto PARÁGRAFO 1.- El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, deberá manejarse en cuenta separada a nombre del contratista y del INDER. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro. PARÁGRAFO 2.- EL CONTRATISTA se obliga a informar al INDER una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a este fin mensualmente y dentro su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente los pagos que, por cualquier concepto, le efectúe EL INDER. La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de las cuentas correspondientes las realizará EL INDER a los cinco veinte (520) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles calendarios siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables contados a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pagorecepciona en Tesorería del Instituto, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora orden de pago parcial o totaldebidamente diligenciada y soportada. Se podrán formular cuentas parciales por cantidad de obra ejecutada y recibida, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación sin que esto implique aceptación definitiva de la planilla obra por parte del INDER. PARÁGRAFO 3.- Para la cancelación de la cuota final deberá haberse suscrito la respectiva acta de liquidación del contrato, estar aprobada la garantía de estabilidad, duración y firmeza de la obra, y presentar paz y salvo por todo concepto con sus trabajadores. PARÁGRAFO 4.- Entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de obra ejecutada, debidamente suscrita y firmada por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días Interventor y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el EL CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso día veinticinco (25) de cada más, o en caso de ser festivo, el siguiente hábil, se realizará una medición entre el Director facultativo, VIMED y la persona autorizada por el CONTRATISTA respecto de la obraparte de obra ejecutada. El día treinta (30) de cada mes, a este fin mensualmente y dentro o en caso de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidoser festivo, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORsiguiente hábil, para su revisión en versión definitivaVIMED elaborará, una planilla o certificado de pago debidamente firmadoacuerdo con la relación mensual valorada, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente la certificación mensual de obra, único documento válido a efectos de facturación. Esta certificación será enviada al CONTRATISTA, a fin de que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde proceda a su recepciónfirma y presente en las oficinas de VIMED factura de la obra ejecutada durante dicho periodo de acuerdo con la certificación emitida por VIMED, o manifieste lo que crea adecuado. En caso que el certificado Antes del día diez (10) del mes siguiente al de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesla certificación de las obras, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con enviará a VIMED la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAcorrespondiente factura. El abono de las facturas se efectuará en los plazos establecidos por la normativa vigente artículo 198 LCSP. El sistema de pago de cada certificado o planilla mensual los precios convenidos se efectuará en los plazos establecidos por la Ley 11/2013, de avance 26 de obra se realizará dentro julio, de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista modificación de la ENTIDADLey 3/2004, para el pagode 29 de septiembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. A tal efecto se establece un plazo máximo de 30 días dentro del cual los servicios técnicos de VIMED llevarán a cabo la verificación/ validación de la factura que corresponda. El CONTRATISTA, recibirá el plazo de pago será de 30 días a contar desde la conclusión del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir plazo para la validación/ verificación de la fecha factura por los servicios técnicos de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pagoVIMED; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta teniendo; en cuenta que el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o totalde VIMED es el 25 de cada mes, supera siempre que la factura haya sido presentada, conformada y validada por los sesenta (60) calendarioservicios técnicos de VIMED, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual antes del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente día 25 del plazomes anterior. En caso de que se hubiese pagado parcialmente VIMED reciba la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo factura fuera del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto indicado en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base se considerará como fecha a los datos efectos del cómputo de los plazos indicados en la presente cláusula, la del último día del mes de su recepción. A efectos de cómputo de plazo de pago se considerará como fecha de presentación aquella a partir de la cual conste adjuntada en la factura toda la documentación que debe anexarse. Los abonos al CONTRATISTA resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición que le cupo efectuar final y sin suponer en forma conjunta alguna aprobación y recepción de las obras que comprende. Junto con cada certificación mensual el CONTRATISTA adjuntará la siguiente documentación administrativa: listado de personal que se encuentre en la obra y copia de la enviará liquidación de los seguros sociales. La falta de cualquiera de estos documentos implicará que no se conforme la factura presentada. Sin embargo, la última certificación de obra no será remitida por VIMED hasta que no se hayan efectuado los repasos correspondientes. El CONTRATISTA podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la dirección de la obra existieran razones para estimarlo inconveniente. No obstante, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que sea el importe del ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicación. No será objeto de valoración cualquier aumento de obra sobre lo previsto en los planos y Pliegos de Cláusulas debido a la forma y condiciones de la ejecución por parte del CONTRATISTA. Asimismo, si el CONTRATISTA ejecutara obras de mayores dimensiones de las previstas en el Proyecto, o ejecutara, sin previa autorización, obras no previstas en el Proyecto - con independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar entre obligarle a efectuar las correcciones que procedan o admitir lo construido tal como haya sido ejecutado - no tendrá derecho a que se le abone cantidad alguna por los excesos que por tales motivos resultasen ejecutados. VIMED si lo estima conveniente podrá abonar al CONTRATISTA importes a cuenta por las operaciones preparatorias como instalaciones o acopio de materiales o equipos de maquinaria adscritos a la obra. En este caso, el CONTRATISTA deberá asegurar los referidos pagos a cuenta mediante la prestación de garantía, en metálico, aval o seguro de caución. Estos abonos a cuenta podrán hasta un setenta y cinco por ciento (75 %) del valor de los materiales acaparados necesarios para la firma obra, previa autorización del Superintendenteórgano de contratación que controlará que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: ⮚ Que exista petición expresa del CONTRATISTA, con acompañando documentación justificativa de la respectiva llamada propiedad o posesión de atención por este incumplimiento contractuallos materiales. ⮚ Que el CONTRATISTA se comprometa a almacenar los materiales en la obra o en lugar autorizado, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeo que ya se haya producido dicho almacenante.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso 1) Los derechos que EMPRESA ha de la obrasatisfacer a AGEDI por el concepto de BASE DE DATOS CENTRAL expresado en el ANEXO III, a este fin mensualmente se devengarán por cada año de vigencia del contrato y se harán efectivos dentro de los cinco (5) sesenta días hábiles siguientes a la finalización de cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado año natural. 2) Los derechos que EMPRESA ha de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado satisfacer a AGEDI por el Superintendente concepto de obraSERVICIO DE CARGA INICIAL Y ACTUALIZACIONES expresado en el Anexo III, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, se devengarán por trimestres naturales vencidos. A tal efecto EMPRESA presentará las oportunas declaraciones trimestrales de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago ingresos brutos procedentes de la citada planilla. El SUPERVISORprestación del SERVICIO y satisfará los derechos correspondientes, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles del mes siguiente a cada trimestre vencido. En las declaraciones presentadas por EMPRESA se harán constar los siguientes a la fecha datos: Relación nominal de remisión clientes, con expresión del FISCAL a la dependencia prevista nombre de la ENTIDADempresa y C.I.F., cuota fijada, fechas de altas y bajas causadas, tipo de establecimiento, nombre del mismo, y dirección completa (vía pública, número, código postal, población) de cada uno de los establecimientos en los que se preste el SERVICIO, así como las características de la máquina. A tal efecto AGEDI suministrará a EMPRESA una plantilla en soporte informático para la presentación de las declaraciones. 3) Los derechos que EMPRESA ha de satisfacer a AGEDI por el pago. El CONTRATISTAconcepto expresado en el punto 2 del Anexo III, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara devengarán también por trimestres naturales vencidos y se harán efectivos dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusuladel mes siguiente a cada trimestre vencido. 4) Toda cantidad no satisfecha a su vencimiento, devengará automáticamente y sin necesidad de requerimiento, a favor de AGEDI, el SUPERVISOR deberá elaborar interés legal del dinero incrementado en dos puntos, que se calculará día a día al interés compuesto, para lo cual se aplicará la planilla siguiente fórmula: Intereses = C x (1 + (i/365))días – C donde “C” es el capital, en base este caso los importes devengados y no abonados a los datos su vencimiento, “i” es el tipo de interés (legal más dos puntos) y “días” es el número de días que permanece la deuda pendiente cada año. En el caso de que EMPRESA no remita la información sobre sus ingresos establecida en esta cláusula en el plazo acordado y en consecuencia AGEDI no pudiera remitir a EMPRESA la correspondiente factura, ésta vendrá obligada a efectuar un pago a cuenta por el mismo importe que el satisfecho en el último trimestre, con independencia de la medición acción que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma pueda ejercer AGEDI como consecuencia del Superintendente, con la respectiva llamada incumplimiento por EMPRESA de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole una de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecláusulas esenciales del contrato.

FORMA DE PAGO. El pago precio referencial contrato será paralelo pagado a LA CONTRATISTA de la siguiente forma: 1) Un primer desembolso, en concepto de anticipo equivalente al progreso veinte por ciento (20%) del precio referencial del contrato, cuando LA CONTRATISTA inmediatamente entregue a entera satisfacción de LA MUNICIPALIDAD los siguientes documentos: a) Programa de trabajo detallando los renglones de trabajo que conforman el proyecto, en donde se verifique que dichos trabajos deberán ser finalizados completamente en el tiempo contractual, así como el programa de inversión del anticipo, debidamente aprobado por LA MUNICIPALIDAD. b) Pólizas de la fianza de anticipo y cumplimiento que más adelante se indica; c) Factura contable por el valor del anticipo, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Este desembolso deberá utilizarse de acuerdo al programa de inversión que se autorice por parte de LA MUNICIPALIDAD. Este porcentaje se cancelará de acuerdo a la disponibilidad financiera de LA MUNICIPALIDAD, así como de las ampliaciones con que cuente el presente instrumento. 2) Un cuarenta por ciento (40%) será pagado durante el año dos mil diez (2010), en pagos uniformes cada dos (2) meses, para lo cual los informes que EL SUPERVISOR genere servirán de base para dichos pagos, y 3) Un cuarenta por ciento (40%) será pagado durante el año dos mil once (2011), en pagos uniformes cada dos (2) meses. Dichos pagos se realizaran al final de cada bimestre, empezando a finales del mes de febrero y terminando a finales de diciembre de cada año. En el último desembolso, además de los requisitos técnicos, LA MUNICIPALIDAD, debe contar con copia del acta de recepción de la obra, a este fin mensualmente y dentro e informe favorable de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el EL SUPERVISOR, con la fecha aprobación de aprobaciónsu jefe inmediato superior, será remitido en la que especifique que LA CONTRATISTA cumplió con todas sus obligaciones contractuales y ejecutó los trabajos a su entera satisfacción. Para cada uno de los pagos parciales LA CONTRATISTA entregará al EL SUPERVISOR una estimación del trabajo ejecutado, siempre y cuando exista ejecución física, quien deberá revisarla dentro de los diez (310) días de haberla recibido, conciliando cualquier diferencia con LA CONTRATISTA. Las diferencias que resultasen a favor o en contra de LA CONTRATISTA, se ajustaran en la liquidación del contrato. Para cada pago a LA CONTRATISTA, se establece el plazo xx xxxx (10) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes posteriores a la fecha de remisión del FISCAL en que sea aprobada por EL SUPERVISOR. Para que LA MUNICIPALIDAD pueda hacer cualquier pago a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El LA CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones es condición expresa que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual acredite por medio de avance constancia de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día contador autorizado su solvencia en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente sueldos y salarios de sus trabajadores y de las cuotas correspondientes al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, mientras exista ejecución física. Asimismo para efectuar cada uno de los referidos pagos, será necesario que LA CONTRATISTA entregue la factura contable respectiva, que incluya el Impuesto al Valor Agregado –IVA-. Los pagos los efectuará LA MUNICIPALIDAD en sus oficinas cuya dirección declara conocer LA CONTRATISTA, en quetzales, moneda de curso legal en Guatemala. Únicamente se pagaran las unidades de trabajo que realmente hayan sido ejecutadas por LA CONTRATISTA y autorizadas para el pago por EL SUPERVISOR. C) IMPUTACIÓN DEL GASTO: Los pagos del precio del presente contrato deberán imputarse a la tasa promedio pasiva anual partida presupuestaria trescientos treinta y uno (331) Construcciones de Bienes Nacionales de Uso Común, bajo la estructura programática número treinta y uno punto cero cero punto cero once punto cero cero cero punto cero cero uno (31.00.011.000.001), y las fuentes de financiamientos números treinta y dos punto cero ciento uno punto cero cero cero seis (32.0101.0006), treinta y dos punto cero ciento uno punto cero cero cero cuatro (32.0101.0004), treinta y dos punto cero ciento uno punto cero cero cero tres (32.0101.0003), treinta y dos punto cero ciento uno punto cero cero catorce (32.0101.0014), treinta y dos punto cero ciento uno punto cero cero veinticuatro (32.0101.0024) y sesenta y uno punto cero seiscientos trece punto cero cero cero uno (61.0613.0001), del sistema bancarioPresupuesto Xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, por el monto no pagadoXxxx Xxxxxxx, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de mismo que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora ampliará en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total Presupuesto General de la planillaMunicipalidad en los años dos mil nueve (2009), quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDADdos mil diez (2010) y dos mil once (2010), para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca formalizándose oportunamente entre las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementepartes.

FORMA DE PAGO. El 4.1. Salvo que se convenga otra forma de pago será paralelo predeterminada por el arrendador, el precio del alquiler, el depósito y todos los demás importes convenidos señalados en la estipulación E.1.1 de estas Condiciones Generales se cargarán al progreso método de pago válido que el arrendatario comunique en el momento de la obrarealización de la reserva prepago o en el momento de la formalización del contrato de alquiler si la reserva no fuera prepago. El arrendador acepta tarjetas de crédito y débito Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, Discover o JCB, así como Airplus y Amex BTA/iBTA. No se aceptan tarjetas de prepago como medio de pago. El arrendador no acepta tarjetas Maestro/VPAY, excepto para alquileres de vehículos hasta el Grupo F*** (excepto Sports & Luxury Cars). La tarjeta debe de estar a este fin mensualmente y dentro nombre de uno de los cinco arrendatarios, debiendo presentarse físicamente dicha tarjeta para poder formalizar el contrato de arrendamiento. Los terminales electrónicos utilizados por Sixt aceptan pagos de carteras digitales (5Apple Pay, Google Pay, etc) días hábiles siguientes para las tarjetas Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club y Discover realizados a cada mes vencidotravés de un dispositivo móvil, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORcomo p.ej. smartphones, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado smartwatch y tabletas. Este método de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado válido comunicado al arrendador no podrá ser cambiado por el Superintendente arrendatario en ningún momento durante la duración del contrato o tras finalizar el mismo. Adicionalmente, la caducidad de obra, documento la tarjeta de pago que consignará todos los trabajos ejecutados se utilice para el pago deberá ser al menos superior a los precios unitarios establecidos, 30 días sobre la fecha de acuerdo finalización del contrato de arrendamiento. 4.2. Los cargos por equipamiento adicional o accesorios extraviados o rotos y/o servicios complementarios adicionales que se pongan de manifiesto al finalizar el contrato de alquiler se cargarán a la medición efectuada en forma conjunta por misma tarjeta de pago. El arrendatario podrá exigir el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla desglose de los conceptos facturados, pudiendo impugnar los mismos dentro del plazo previsto, legalmente establecido. 4.3. En los días de demora serán contabilizados casos en los que se autorice previamente por el SUPERVISOR y/o arrendador, y previo estudio de solvencia, se podrán realizar pagos contra remisión de facturas, las cuales serán pagaderas a los 7 días desde su emisión, pudiendo hacer el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago arrendador cobro de la citada planillamisma mediante domiciliación bancaria. 4.4. El SUPERVISOR, dentro Mediante la contratación con el arrendador y la comunicación de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de su tarjeta de pago en el momento de la medición contratación o en un momento posterior, el arrendatario autoriza al arrendador para que le cupo efectuar impute a la misma los créditos que por el precio de alquiler, depósito y cualesquiera otros costes y responsabilidades mencionados en forma conjunta estas Condiciones Generales, se devenguen en relación con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada contrato de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementealquiler.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Página 5 de 9 5.1. Entregada la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que laborables después de finalizado el certificado período contractual, la fiscalización, en el término de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta cinco días (5) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para EL CONTRATISTA, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del término de treinta días hábiles para efectuarlas (30) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y con debe ser pagada por la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR ENTIDAD CONTRATANTE. 5.2. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre la planilla presentada por el CONTRATISTA y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al Contratista. Si no se realizará receptare respuesta, dentro de los treinta cinco días (305) días hábiles laborables siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de notificación, se entenderá que el Contratista ha aceptado la ENTIDAD, para el liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. El CONTRATISTACuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, recibirá se procederá como se indica en el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazopresente contrato. 5.3. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) primeros días hábiles subsiguientes a la fecha laborables de haberse hecho efectivo del pago parcial cada mes o total período mensual de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga ser el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que fiscalización y el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo contractual. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la respectiva Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro, debidamente aprobada por la fiscalización y la administración del contrato. De la planilla se descontará cualquier cargo, legalmente establecido a la Contratista. 5.4. En la planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusulaejecutada, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisióncontrato. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será fiscalizador realizará el establecido precedentementereajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables.

FORMA DE PAGO. El pago precio anual de cada contrato será paralelo al progreso de la obradividido en doce pagos, a este fin mensualmente y dentro satisfaciéndose por meses vencidos. A tales efectos, el contratista emitirá una factura por cada mes vencido por cada uno de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidocontratos, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos sin que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente importe global de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAexperimentar incremento alguno. El pago del precio se efectuará previa presentación de la factura, debiendo ser repercutido como partida independiente el Impuesto sobre el Valor Añadido en el documento que se presente para el cobro. La presentación de la factura original en el registro general del Ayuntamiento o en el registro de la Sección de Contratación y su anotación en el Registro General de Facturas, producirá el inicio del cómputo de plazo de pago en los términos establecidos en los párrafos siguientes. El pago del precio se realizará, previa comprobación de la calidad de la prestación realizada y recepción de conformidad del Director/supervisor del servicio. Si como consecuencia de retrasos en el abono del precio por parte de la Administración se devengan intereses de demora, los mismos se calcularán abonándose al contratista el interés legal del dinero en cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro periodo, a partir del cumplimiento de los treinta plazos para su devengo que vienen legalmente establecidos en los artículos 198.4 y 210.4 de la LCSP. A los efectos de lo previsto en el artículo 198, en concordancia con lo establecido en el artículo 210 de la LCSP, y en uso de la libertad de pactos prevista en el artículo 4 del mismo, el contratista acepta el tipo de interés de demora indicado en el párrafo anterior y se obliga, antes de ejercitar el derecho que le confiere el primero de los preceptos (30) días hábiles siguientes artículo 210.4), a estar a la fecha de remisión espera del FISCAL a la dependencia prevista resultado final de la ENTIDADliquidación del contrato una vez ejecutado el mismo según los plazos acordados, para el pago. El CONTRATISTApor lo que a tal efecto, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar reclamación quedará en suspenso hasta tanto se verifique la referida liquidación total del contrato, momento en el cual, si así procediera, se realizarían las compensaciones oportunas derivadas del retraso en el pago de un interés equivalente a y en la tasa promedio pasiva anual ejecución del sistema bancariocontrato, por el monto no pagadoquedando expedito, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDADsalvo pacto en contrario, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obradesde ese momento, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro derecho de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementereclamación antes referido.

FORMA DE PAGO. El importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será cubierto en moneda nacional contra entrega de los “LABORATORIOS” o “Bienes”, previa aceptación por parte del de “LA DEPENDENCIA”. El pago será paralelo al progreso de la obrase realizará, por cada entrega a este fin mensualmente y dentro de los cinco 10 (5diez) días hábiles siguientes contados a cada mes vencidopartir de presentadas las facturas debidamente requisitadas, el CONTRATISTA presentará previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia electrónica de recursos a la cuenta bancaria que “EL PROVEEDOR” designe en términos del presente contrato, que es identificada como cuenta de cheques en moneda nacional número , con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número , que le lleva , cuya información se agrega al SUPERVISORAnexo de Datos del presente contrato como Anexo X. La factura fiscal que presente “EL PROVEEDOR” será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberán presentarse para su revisión cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitadas en versión definitivala dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx . La recepción de la factura electrónica, será a través del envío de una planilla o certificado constancia de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosrecepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de acuerdo ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entregue la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTAimpresión del comprobante fiscal digital. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los El cómputo de 10 días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso para que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la citada planilla. El SUPERVISORfactura dependerá del momento de recepción del documento ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, dentro el cómputo de los tres (3) días hábiles siguientes, será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de recibir en versión definitiva las 15:00 horas el certificado o planilla cómputo de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos días será a partir del segundo día hábil siguiente al de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesrecepción de facturas en días inhábiles, el CONTRATISTA dispondrá cómputo de hasta (5) los días hábiles será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dicha factura. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándole lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica: xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se hayan enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para efectuarlas que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y con monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberán estar elaboradas a entera satisfacción de la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la prestación del servicio objeto de este al FISCAL DE OBRAcontrato a satisfacción y aceptación del mismo por parte del Administrador del contrato, quien liberará el pago y remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de por regla general a los treinta 10 (30diez) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recepción de la ENTIDAD, para el pagofactura. El CONTRATISTA, recibirá La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de con anticipación a los cuarenta y cinco 10 (45diez) días hábiles computables siguientes a partir la recepción de la fecha factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de remisión del FISCAL “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la dependencia prevista nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la ENTIDADnota de crédito o del descuento según sea el caso, para será el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a reclamar una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, según la última subasta realizada por el lapso transcurrido desde Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el cuarenta y seis (46) hasta el día en supuesto de que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena del servicio, ya que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, “EL PROVEEDOR” por el monto servicio que no pagadocumpla con las características solicitadas y, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número en su caso, de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de los pagos en exceso que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementehayan efectuado.

FORMA DE PAGO. 12.1. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación y comprende la totalidad de los gastos que tenga que hacer el adjudicatario para la realización de todas las obligaciones dimanantes del contrato, hasta su recepción por SEIASA, más el IVA de aplicación. Durante la vigencia del contrato, el adjudicatario emitirá una factura por el precio ofertado, prorrateado mensualmente (precio de adjudicación dividido entre los meses de duración del contrato), que englobará la cuota de los vehículos suministrados ofertada, en uso (minorados o aumentados por cancelación anticipada o inclusión de nuevos vehículos, en su caso), en atención al contrato correspondiente de renting flexible de cada vehículo, indicando el desglose individualizado para cada vehículo. A dicha factura se le añadirá el IVA correspondiente. El pago será paralelo al progreso del precio del contrato se realizará previa conformidad, por parte de la obraSEIASA, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado las facturas presentadas por el Superintendente de obraadjudicatario, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosy con la conformidad, de acuerdo en su caso, del responsable del contrato designado por SEIASA. Las facturas no validadas se remitirán a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De empresa adjudicataria para la resolución de incidencias, no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago procediéndose al abono de la citada planillafactura hasta la resolución de la incidencia. El SUPERVISORabono de las facturas tendrá lugar conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, dentro de los tres (3) 30 días hábiles siguientesnaturales siguientes a la recepción, después en conformidad – tal como establece el manual de recibir en versión definitiva el certificado o planilla Procedimientos de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para SEIASA vigente–, de la factura. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria, salvo que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en acuerde por las partes la domiciliación bancaria. En este último caso, realizar las correcciones necesarias el arrendatario soportará los costes y volver a presentar el certificado, con gastos que produzcan los cambios de domiciliación por él solicitados. Si como consecuencia del retraso en la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro entrega de los treinta (30) días hábiles siguientes vehículos el arrendamiento y mantenimiento empezasen a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDADdesarrollarse con posterioridad al plazo previsto, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro procederá al abono por parte de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables SEIASA del importe correspondiente a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de dichos días de retraso que incurra la ENTIDADretraso, como compensación económica, independiente del plazo. En caso viéndose disminuido por tanto el importe de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado facturación de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora las primeras mensualidades en el pago, mediante nota dirigida importe correspondiente al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora arrendamiento y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción al mantenimiento de los días de demora en la presentación retraso. Asimismo, si como consecuencia del incumplimiento de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTAlas condiciones pactadas, conforme a lo previsto SEIASA impusiese penalizaciones al contratista, no presente se procederá al SUPERVISOR abono por parte de SEIASA del importe correspondiente a dichas penalizaciones, viéndose disminuido el importe a abonar de la/s mensualidades siguientes a la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole imposición de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago penalizaciones en el importe correspondiente a ser aplicado, será el establecido precedentementelas mismas.

FORMA DE PAGO. a) El pago será paralelo al progreso se realizará mediante tarjeta o transferencia bancaria. Los datos necesarios para realizar la transferencia bancaria se facilitan en el formulario de la obracontratación cuando se elige esta opción de pago. El hecho de que el pago sea por adelantado, implica que CONFIGBOX no procederá a este fin mensualmente y dentro iniciar el procedimiento de Posicionamiento Web (SEO) mientras no reciba del CLIENTE el importe de estos servicios por cualquiera de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado medios de pago debidamente firmado, indicados. CONFIGBOX emitirá la factura correspondiente con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente detalle de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados conceptos que conforman dicha factura. CONFIGBOX remite sus facturas de manera electrónica. CONFIGBOX se reserva el derecho a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada suspender el posicionamiento en forma conjunta por buscadores ante cualquier incidencia experimentada en el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro cobro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR servicio y/o el FISCAL, a efectos por falta de deducir los mismos del lapso que pago hasta la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago resolución de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesenmisma. Si el CLIENTE no procediera a su pago después del certificado o planilla mensual previo aviso de avance de obra no se realizara dentro la suspensión temporal causará baja definitiva el servicio por incumplimiento del contrato por su parte. La cuantía de los cuarenta precios estipulados en xxx.xxxxxxxxx.xxx y cinco recogidos en este contrato podrá ser objeto de revisión por parte de CONFIGBOX. Si CONFIGBOX llevara a cabo un cambio al alza en los precios del servicio de Posicionamiento Web (45SEO) días hábiles computables o de sus servicios adicionales, se notificará a partir los CLIENTES tal modificación antes de que se vean afectados por la fecha variación en la siguiente factura que se les emita, de remisión manera que si no estuvieran de acuerdo en aceptar dicho cambio, ejerciten el derecho a resolver el presente contrato sin necesidad de pagar cantidad adicional alguna a CONFIGBOX mientras mantenga su cuota pagada. Al finalizar el periodo pagado por adelantado, quedará resuelto el contrato y, por lo tanto, causará baja su servicio si se mantuviera en su no aceptación del FISCAL a la dependencia prevista nuevo precio. Como consecuencia de la ENTIDADlas características de este servicio, para el pago; el CONTRATISTA CLIENTE no tendrá derecho a reclamar devolución alguna por el lapso transcurrido desde el cuarenta cese voluntario y seis (46) hasta el día anticipado del mismo, respetando en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada todo caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora lo establecido al respecto en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementenormativa vigente sobre consumidores o usuarios finales.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) 30 días hábiles corridos siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recepción conforme de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago prestación del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta servicio específico contratado y cinco (45) días hábiles computables a partir recepción de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, Factura/Boleta pertinente. Será requisito para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo cursar el pago, contar con la ampliación siguiente documentación: Por parte del proveedor: i. Factura/boleta ii. Certificado de plazo Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Formulario F30, gratis en xxx.xx.xxx.xx). iii. Guía de Recepción Conforme* firmada por día el Director del Departamento de atrasoTecnología y Procesos o quien lo subrogue (*) iv. Si en ese lapsoResolución totalmente tramitada de adjudicación. *Nota: La jefatura o funcionario que emita la guía de recepción, debe declarar específicamente, si dicha recepción es: a) Conforme y autoriza pago; o b) Autoriza pago y sugiere multas, según procedimiento apartado 19; o c) No autoriza el pago que En el caso de declararse la no autorización del pago, se realiza es parcialdevolverán los productos o bienes; si fuese un servicio, el CONTRATISTA podrá reclamar se declarará su calidad de no cumplido, ya sea, por no tener la compensación calidad exigida y/o no prestarse en tiempo por similar porcentaje oportuno y/o no ajustarse a las especificaciones técnicas. Asimismo, indistintamente, sea un producto o servicio, se devolverá, simultáneamente, la falta de pagofactura dentro del plazo legal y se notificara al adjudicado o contratado. Si la demora de pago parcial o totalConicyt, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene se reserva expresamente el derecho de reclamar el pago en contra del contenido de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancariofactura, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (58 días corridos siguientes a su recepción o indistintamente, devolviendo la(s) factura(s) y guía(s) de despacho(s), al momento de la entrega o en el plazo que las partes hayan acordado, expresamente. En todo caso, dicho plazo no podrá exceder de 30 días hábiles subsiguientes a corridos. Se notificará al emisor de la factura, ya sea por carta certificada o cualquier otro medio fehaciente y conjuntamente se realizará la devolución de las facturas y guías de despacho. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos envío. Las representaciones gráficas de las responsabilidades administrativa facturas/boletas (PDF o equivalente), deben enviarse a xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, no siendo necesaria su entrega física. En el caso de facturas/boletas no electrónicas, deben entregarse en Moneda 1375, Santiago Centro, en Oficina de Partes, adjuntando la autorización emanada del Servicio de Impuestos Internos para tal efecto. Lo expuesto, sin perjuicio del control que deba efectuar la Unidad de Compras y Contrataciones, la Unidad de Contabilidad y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTATesorería, no presente al SUPERVISOR podrá cursar el pago pertinente sin tener la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementedocumentación precedentemente citada.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de ACC enviará la obrafactura a la dirección física o electrónica registrada por el SUSCRIPTOR, a este fin mensualmente y según sea el caso, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes a de cada mes vencido, corte por ciclo e facturación y el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión SUSCRIPTOR deberá cancelarla en versión definitiva, una planilla o certificado la fecha que se establezca en la factura de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con antes de la fecha y firmado por el Superintendente límite de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTApago. De El no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISORfactura, dará lugar a la suspensión del servicio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientessiguientes al vencimiento de la misma, después de recibir en versión definitiva y se generará la causación xx xxxx por el certificado o planilla de no pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para del (los) servicio(s) prestados. PÁRAGRAFO PRIMERO: La factura incluirá únicamente los valores que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, estén relacionados con la nueva fechaprestación del (los) servicio(s), o los conceptos expresamente autorizados por la Ley o convenidos con el SUSCRIPTOR. El certificado aprobado Los cargos por servicios suplementarios se incluirán en forma separada. ACC informará al SUSCRIPTOR de forma clara y expresa en la factura de cobro, el SUPERVISORperiodo de facturación, con la fecha xx xxxxx del periodo de facturación, la fecha de aprobaciónpago oportuno, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a el valor total pagado en la dependencia pertinente factura anterior y el tipo de servicios que se cobran como servicios suplementarios. Asimismo, incluirá los valores adeudados e intereses causados, advirtiendo el valor de la ENTIDAD para tasa de interés moratorio civil que se cobra. El SUSCRIPTOR tiene derecho a elegir el pagomedio a través del cual desea recibir la factura, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden es decir, de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepciónmanera física o electrónica. En caso que el certificado SUSCRIPTOR elija que sea por medio electrónico, de pago fuese devuelto al SUPERVISORtodas formas tendrá el derecho a solicitar en cualquier momento, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista entrega de la ENTIDADcopia impresa, para por una sola vez durante cada período de facturación. PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso que el pago. El CONTRATISTASUSCRIPTOR presente una reclamación en relación con el monto facturado, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir antes de la fecha de remisión del FISCAL a e pago oportuno señalada en la dependencia prevista de la ENTIDADfactura, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el solamente deberá proceder al pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto las sumas que no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número sean objeto de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementereclamación.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde computables a partir de la fecha de aprobación remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la planilla de pago por el SUPERVISORENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El La forma de pago será paralelo directamente del Tomador al progreso de Asegurador mediante transferencia efectuada por el primero a la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos Cuenta Bancaria que el SUPERVISOR requieraAsegurador indique. El Asegurador deberá remitir al Tomador y, con fecha paralelamente y firmado por el Superintendente de obraforma meramente informativa, al Mediador, un documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar requiriendo el pago del recibo que corresponda con una antelación mínima de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes un mes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista efecto de la ENTIDADese recibo. Dicho documento deberá contener los siguientes datos: ramo y nº de póliza, para el pago. El CONTRATISTAprima neta, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual impuestos y recargos de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta aplicación, prima total y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión efecto y vencimiento del FISCAL a la dependencia prevista recibo. En el supuesto de la ENTIDAD, para tratarse de una nueva contratación y de no poder ser observado el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago mínimo de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancariomes, por en todo caso el monto no pagado, valor que documento será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá remitido al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes tomador con anterioridad a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total efecto de la planillapóliza. La prima se pagará de forma trimestral, quien pondrá debiendo estar el posible recargo por fraccionamiento ya incluido en la prima total ofertada por el Asegurador. El tomador del seguro pagará la prima que corresponda atendiendo a la normativa y a la legislación aplicable en cada momento. El importe de inmediato prima total a conocimiento pagar a la Aseguradora se obtendrá del prorrateo diario de prima consumida en el periodo: Prima diaria por veh. = Prima total anual por veh (Prima neta+impuestos) / 365 Importe a cobrar por vehículo = Prima diaria por vehículo x días asegurados El Asegurador enviará al Mediador en un archivo Excel información del importe correspondiente al recibo del trimestre de cada uno de los vehículos que componen la flota a para su comprobación. Una vez comprobados y confirmados los importes, el Asegurador enviará cuatro facturas con el detalle de la ENTIDAD, para que disponga prima correspondiente a cada uno de los trimestres. Las altas y bajas solicitadas durante el periodo de seguro serán comunicadas al Asegurador y el pago o extorno correspondiente a estos movimientos, será regularizado anualmente una vez terminado el periodo de seguro mediante un único recibo. Entendiendo que todas las partes actúan de buena fe, cualquier error en los datos, en las garantías y en las fechas de alta/baja de los vehículos que figuran en el ANEXO I al presente pliego o que puedan producirse en las altas/bajas que se den a lo largo del monto resultante periodo de esta demora seguro, no supondrán el rechazo de siniestros por parte de la Aseguradora ni ésta podrá aplicar otras primas/extornos que aquellas que serían de aplicación si no se hubiera producido tal error. La Aseguradora asumirá la cobertura de los estos vehículos en iguales circunstancias de coberturas al resto de vehículos de similares características y establezca las causas para tendrá derecho a percibir la correspondiente prima desde que asuma los ajustes correspondientes a los efectos el vehículo debiera haberse asegurado hasta el vencimiento unificado de las responsabilidades administrativa la flota. Esta extensión de cobertura será válida aún en el caso de ocurrencia del siniestro. De igual modo se tratarán aquellas altas que, debiendo haber sido comunicadas con una fecha de efecto determinada, se hayan comunicado, por error y/o civil que emerjanretraso, con una fecha de efecto posterior a aquella. En cada casoéstos supuestos, el Informe del SUPERVISOR consignará también SMASSA deberá justificar desde que fecha tenía la deducción obligación/responsabilidad de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeasegurar tales vehículos.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo La Comisión no otorgará anticipos. La CNBV cubrirá únicamente el Impuesto al progreso de la obraValor Agregado (IVA) por lo que otros impuestos y derechos estarán a cargo del licitante adjudicado. Los pagos se realizarán por evento, a este fin mensualmente y dentro de los cinco 20 (5veinte) días naturales posteriores a la recepción de bienes y servicios en las cantidades y calidades solicitadas y de acuerdo a los precios unitarios ofertados en la propuesta económica del licitante ganador a entera satisfacción de la Dirección General de Organización y Recursos Humanos de la Comisión. Las facturas electrónicas que envíe el prestador del servicio para su trámite de pago, serán cubiertas dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de su presentación y aprobación, previa prestación del servicio. El prestador del servicio deberá registrarse en la Dirección General Adjunta de Finanzas de la Comisión, para obtener su código y estar en posibilidades de enviar sus facturas electrónicas para su validación, a la dirección de correo electrónico xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx; Las facturas electrónicas deberán ser cargadas en días hábiles de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 18:00 horas a la dirección electrónica antes citada. Los pagos se efectuarán a través del sistema de depósito electrónico de la Tesorería de la Federación, en la institución bancaria que indique el prestador del servicio, en la solicitud de inscripción al Catálogo de Beneficiarios del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF). Cuando la CNBV comunique al prestador del servicio, mediante correo electrónico, la existencia de errores o deficiencias en la o las facturas electrónicas, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, será responsabilidad de éste subsanarla y cargar nuevamente la factura electrónica en el menor tiempo posible. El periodo que transcurra a cada mes vencidopartir del correo electrónico enviado por la CNBV y hasta que prestador del servicio presente las facturas corregidas, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, no se computará para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro efectos del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que tiene la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar Comisión para realizar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAcorrespondiente. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro a través de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema abono bancario, por lo que el monto no pagadoprestador del servicio que resulte adjudicado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días deberá contar con el Registro en el Catálogo General de Beneficiarios y multiplicándola cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), en la Comisión, lo anterior de conformidad con los “Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el número Diario Oficial de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente Federación el 30 xx xxxxx del plazoaño 2002. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obrano contar con el registro en el SIAFF, el reclamo corresponderá adjudicado deberá presentar al porcentaje que resta por ser pagadoAdministrador del instrumento jurídico la siguiente documentación: 1. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro Copia simple de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha estado de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTAcuenta bancario, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla mayor a tres meses. 2. Original de avance carta de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a certificación que contenga los datos de la medición clabe bancaria estandarizada. 3. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 4. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de identificación oficial vigente del representante legal. 5. Original para cotejo y 2 copias simples del comprobante de domicilio fiscal (recibo telefónico) con antigüedad no mayor a tres meses. 6. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades. (En su caso) 7. Original o copia certificada para cotejo y 2 copias simples del acta constitutiva. (En su caso) 8. Formato para cadenas productivas (Formato N). 9. Solicitud de alta de cuenta bancaria en el SIAFF (Formato L). La factura electrónica deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, tales como: 1. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y tributen conforme a la enviará a este para Ley del Impuesto sobre la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisiónRenta. 2. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 del Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 3. El lugar y fecha de expedición de la persona a favor de quien se expida. 4. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen. 5. El valor unitario consignado en número. 6. El importe total consignado en número y letra. 1. Nombre: Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 2. R.F.C.: CNB-950501-PT6 3. Domicilio fiscal: Pixx 0 xx xx Xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx Xnmobiliario Plaza Inn, ubicado en Avxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxx 0000, Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xnn, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Código Postal 01000, Xxxxxx xx Xxxxxx. 4. Número de instrumento jurídico. 5. Número de procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontratación.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Para formalizar la inscripción y en el momento de la obrareserva del viaje, a este fin mensualmente y dentro por parte de la agencia de viajes detallista se le podrá requerir un anticipo mínimo de 40 euros por persona, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, respecto del viaje solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los cinco (5) bonos o documentación del viaje, como mínimo 35 días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado antes de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) salida o embarque. Las inscripciones solicitadas con menos 35 días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes antelación a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista salida o embarque deberán ser abonadas por su importe total en el momento de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir confirmación de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoreserva. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obraofertas especiales, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. La aceptación de reservas por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer parte de la organizadora, estará subordinada a la ENTIDAD disponibilidad de plazas en las fechas solicitadas, y se entiende cumplimentada, con la demora consiguiente conclusión del contrato, en el pago, mediante nota dirigida momento de la confirmación del organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una copia del contrato al SUPERVISOR dentro pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación de la reserva por parte del organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a importes correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la fecha propia reserva, asume en su propio nombre y derecho las obligaciones de haberse hecho efectivo pago derivadas del pago parcial contrato y, además, actúa en representación de los beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. No se aceptarán reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o total por otros mayores de la planilla, quien pondrá edad que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se aceptarán si el menor viaja acompañado de inmediato a conocimiento sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para edad que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de en un documento todas las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjanrespecto del menor. En cada casoLos precios publicados deben considerarse por persona, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a la forma de ocupación. En los datos casos que tras la renuncia o cancelación de algún viajero se reduzca la modalidad de ocupación de un camarote, los demás pasajeros que fueran a ocupar el mismo camarote soportarán la repercusión en el precio de la medición diferencia existente, es decir, xx xxxxx a individual, de triple a doble, etc. Las primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no son reembolsables. El impago de los citados importes en las fechas establecidas constituirá un incumplimiento determinante de la resolución del contrato y que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y dará lugar a la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole aplicación de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será penalizaciones previstas en el establecido precedentementeapartado siguiente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado La forma de pago debidamente firmadorequerida para el presente proceso de Licitación Pública Internacional es la contemplada en el caso de pago con Acreditivo; es decir, con los respaldos técnicos mediante apertura de una carta de Crédito que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado será emitida por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados BCB a los precios unitarios establecidosfavor del proponente adjudicado, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta siguiente modalidad: a) Se pagará el 60% del valor de cada embarque previa presentación de los documentos de embarque más el Acta de Recepción Provisional emitido por el SUPERVISOR BCB. b) El 40% restante se hará efectivo a favor del Proveedor una vez que el BCB efectué la recepción definitiva del total del material monetario y se emita el CONTRATISTAActa de Recepción Definitiva correspondiente. De no presentar el CONTRATISTA Los gastos fuera de Bolivia por la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días emisión de demora serán contabilizados la Carta de Crédito deben ser pagados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir Proveedor. La documentación requerida (mínima y no limitativa) para los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago pagos de la citada planillaCarta de Crédito es la siguiente: Para el inciso a) correspondiente al pago del 60% Factura comercial (1 original y 5 copias). El SUPERVISORJuego completo del documento de transporte. Certificado de Seguro por el 120% del valor total de la factura, dentro especificada contra todo riesgo, con una validez mínima de los tres 10 días posteriores al arribo del material monetario. Lista de empaque (31 original y 5 copias) días hábiles siguientesCertificado de Calidad y Garantía emitido por un laboratorio especializado elegido por el BCB. Acta de Recepción Provisional de cada embarque emitida por el BCB. Para el inciso b) correspondiente al pago del 40% Acta de Recepción Definitiva emitida por el BCB. (Manifestar Aceptación) (*) Necesariamente describir las gestiones de volumen de ventas tomando en cuenta el periodo solicitado, después iniciando el mismo desde la gestión 2012. Nosotros declaramos la veracidad de recibir toda la información proporcionada en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado este formulario y autorizamos para que se enmienden cualquier persona natural o jurídica, suministre a los motivos de rechazorepresentantes autorizados del BCB, debiendo el CONTRATISTAtoda la información que considere necesaria para su verificación y, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha caso de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente comprobarse alguna incorrección de la ENTIDAD para el pagomisma, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden nos damos por notificados que su entidad tiene derecho de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepcióndesclasificar a nuestra propuesta. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORadjudicación, para correcciones o aclaracionesnos comprometemos a presentar antes de la firma del contrato, el CONTRATISTA dispondrá (los) certificado(s) de hasta (5respaldo original(es) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30fotocopias debidamente legalizada(s), emitida(s) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde cliente (Banco Central) receptor del material monetario, que respalde(n) la información contenida en el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazopresente Formulario. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obralos certificados no sean emitidos en idioma español, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en estos deben acompañar su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecorrespondiente traducción simple.

FORMA DE PAGO. El Las formas de pago será paralelo y los montos adeudados por las consultas serán estipulados por el psicólogo; de esta manera el paciente tiene total libertad para elegir al progreso de la obra, a este fin mensualmente profesional que mejor se adapte y dentro de su capacidad financiera. A continuación se detallan los cinco formatos de pago, con sus explicaciones: En este modo, la plataforma cobrará mensualmente el monto mensual y se cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el día y en el método de pago elegido (5Tarjeta de crédito). El Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días hábiles siguientes a cada mes vencidoantes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar profesional realizará el pago de la citada planilla3 (tres) meses en una única cuotade acuerdo con los valores divulgados en el sitio web. El SUPERVISOR, dentro de los Cada tres (3) días hábiles siguientesmeses, después de recibir la plataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE el día y en versión definitiva el certificado o planilla método de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos elegido (Tarjeta de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fechacrédito). El certificado Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx En esta modalidad, el profesional realizará el pago deun (1) año en una sola cuota, de acuerdo con los valores divulgados en el sitio web. Cada año, la plataforma cobrará AUTOMÁTICAMENTE en el método de pago elegido (Tarjeta de crédito). El Psicólogo puede cancelar en cualquier momento el pago con unaviso previo de 30 (treinta) días antes del vencimiento de su plan, enviándolo por correo electrónico a: xxxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx El cancelamiento anticipado de los planes TRIMESTRAL, SEMESTRAL y ANUAL se retendrá un 30% del monto restante após aviso previo de 30 (treinta) días sobre el total pagado. Entendiéndose que cada plan tiene un costo proporcional por los meses contratados. El medio de pago será realizado por Stripe en un ambiente seguro y aprobado por las agencias competentes. Stripe tiene el SUPERVISOR, nivel más alto de certificación PCI DSS. Esto significa que todos los sistemas y procesos de pago cumplen al 100% con las políticas de seguridad de datos más avanzadas en la fecha industria de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente las tarjetas de la ENTIDAD para crédito. Todo el pago, acceso se realiza en un entorno con la firma y fecha respectivasCertificación Digital SSL. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que algunos países el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que cobro se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación moneda dólar de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeEstados Unidos.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso FINAGRO, cancelará el valor del contrato que se suscribirá, de la obrasiguiente manera: a) Un primer desembolso a título de pago anticipado, con el fin de garantizarle al contratista el flujo de caja para atender los aspectos iniciales de la intervención, tales como logística, materiales, ubicación en región, contratación de personal adicional administrativo, entre otros, equivalente al 25% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato a este fin mensualmente suscribir con FINAGRO, previa aprobación de las pólizas, contra entrega del Plan de Trabajo y dentro cronograma. b) Un segundo desembolso a partir de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los 70 días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALejecución, contados a efectos partir de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobaciónsuscripción del acta de inicio, será remitido equivalente al (325% del valor del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO informe de actividades uno. c) Un tercer desembolso a partir de los 140 días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pagoejecución, con contados a partir de la firma fecha de suscripción del acta de inicio, equivalente al 10% de la oferta presentada en la propuesta económica, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe de actividades dos. d) Un cuarto desembolso, a partir de los 210 días de la ejecución, contados a partir de la fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá de suscripción del acta de inicio, equivalente al 20% del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe actividades tres. e) Un quinto desembolso al finalizar la orden ejecución, equivalente al 10%, contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de pago dentro FINAGRO del plazo máximo Informe final de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORla interventoría y concepto del Informe final del ejecutor, para correcciones o aclaracionesliquidación. f) Un sexto desembolso equivalente al 10 % restante, una vez se suscriba el CONTRATISTA dispondrá Acta de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAliquidación del Contrato. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra Los pagos se realizará realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a radicación en FINAGRO de las respectivas facturas de cobro, o los documentos equivalentes, según su responsabilidad frente al IVA, previo cumplimiento de los parámetros señalados, igualmente, la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago presentación del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para Revisor Fiscal el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar cual acredita el pago de un interés equivalente obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancarioCajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA o expedida por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazorepresentante legal según corresponda. En caso de el precio del contrato se encuentran incluidos todos los gastos que tenga que realizar EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Los pagos se hubiese pagado parcialmente consignaran en la planilla o certificado de avance de obracuenta que EL CONTRATISTA indique, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total previo aporte de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento certificación de la ENTIDADentidad bancaria respectiva sobre su condición de titular, requisito indispensable para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeAnexo 4).

FORMA DE PAGO. El Promotor abonará las cantidades establecidas en el Anexo I (Excel), según las condiciones reguladas en el apartado 8 del Contrato, en los plazos indicados en la presente cláusula. Tal y como se regula en el apartado 8.h) y en la Memoria Económica contenida en el Anexo I, el VHIR facturará el pago será paralelo al progreso por los gastos administrativos y de gestión de este Contrato a partir del momento de la obrafirma este Contrato, sin quedar condicionado su cobro a la efectiva realización del Ensayo o a la aprobación del mismo por parte del CEIm o la AEMPS. Asimismo, todos los pagos del Ensayo se realizarán trimestralmente, a este fin mensualmente y dentro través del VHIR, conforme al desglose presupuestario detallado en el Anexo I. Tras la finalización de cada trimestre el Promotor abonará el 100% de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidocostes presupuestados que se hayan producido durante dicho trimestre, excepto el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de último pago debidamente firmado, que se realizará cuando concluyan todas las actividades relacionadas con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillaEnsayo. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver primer trimestre comenzará a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables contar a partir de la fecha de remisión inclusión del FISCAL primer paciente. Todas las cantidades que satisfaga el Promotor en concepto de compensaciones o contraprestaciones económicas establecidas en el presente Contrato devengarán el IVA correspondiente, en caso que sea aplicable, según la normativa vigente. Las Partes acuerdan que el VHIR emitirá las facturas a la dependencia prevista de la ENTIDAD[...], para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el hará cargo del pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por las mismas. En dichas facturas se hará constar en las facturas el número de días Protocolo del Ensayo y el número de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de pedido que se hubiese pagado parcialmente le indique. Los detalles y la planilla o certificado dirección de avance facturación xxx xxxxxxx son: [...]. Los datos de obra, facturación del VHIR se obtendrán durante el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer proceso de facturación a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total través de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementedirección: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.

FORMA DE PAGO. El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el Precio del Contrato de la siguiente forma: El cien por ciento (100%) del precio global fijo sin ajustes y sin anticipo, mediante actas de avance mensual aprobadas por el Convocante, de acuerdo con lo establecido en el programa detallado de trabajo y la Oferta Económica presentada por el CONTRATISTA. Los informes se deben presentar en medio físico y magnético, donde se debe incluir el avance de los estudios. El CONTRATISTA deberá socializar los informes en reuniones presenciales o virtuales según se le solicite. Para el pago de las facturas correspondientes se seguirá el siguiente procedimiento: • Para la presentación de la factura y/o cuenta de cobro, EL CONTRATISTA deberá contar con certificación del CONTRATANTE sobre el cumplimiento a conformidad de las obligaciones ejecutadas hasta el momento. • El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y factura se hará dentro de los cinco diez (510) días hábiles calendario siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmadoaceptación, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente lleno de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR requisitos legales y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazocontractuales señalados. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa factura y/o civil cuenta de cobro deba ser corregida, el término para su pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que emerjanvuelva a ser radicada con el lleno de los requisitos aquí establecidos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. • Las facturas y/o cuentas de cobro que sean generadas después del día veinticinco (25) de cada mes, deberán ser diligenciadas con fecha del siguiente mes. • La factura y/o cuenta de cobro deberá estar debidamente numerada y dirigirse a nombre de COAGROBRISAS LIMITADA, con NIT 813.011.456-1. Estas facturas o cuentas de cobro deberán ser radicadas en la [●], o en el domicilio vigente del CONTRATANTE. • Adicional a lo anterior, a la factura se le debe anexar certificación de pago de los pagos de todas las obligaciones laborales (EPS, PENSION, ARL, etc.). • Para la radicación de la factura, EL CONTRATISTA deberá remitir copia simple de su Registro Único Tributario (RUT) y Certificación Bancaria. Esta información deberá ser radicada nuevamente cada año o cuando existan cambios en la información contenida en dichos documentos. • EL CONTRATANTE no aceptará, bajo ninguna circunstancia, facturas generadas a nombres diferentes al indicado anteriormente ni entregadas después de la fecha establecida para tal fin. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla evento en que los servicios objeto del presente Contrato, no hayan sido ejecutados a plena satisfacción del CONTRATANTE, no habrá lugar a realizar ningún tipo de pago hasta tanto se realicen las correcciones o ajustes que garanticen el adecuado cumplimiento de las obligaciones por parte del CONTRATISTA bajo los términos del presente Contrato. Los errores aritméticos y pagos en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que exceso en los pagos parciales facturados o radicados por el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR serán susceptibles de corrección por parte del CONTRATANTE en cualquier tiempo hasta la respectiva planilla liquidación final del Contrato. Los reconocimientos y descuentos a que haya lugar se realizarán en el acta de avance liquidación final o por medio de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto actas de aclaración o notas crédito. Los pagos solo se realizarán cuando el CONTRATANTE realice la verificación de los documentos y actividades, estos se encuentren completos y cumplan con los demás requisitos establecidos en la presente cláusula, cláusula y en el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a Contrato. Todas las demoras por concepto de falta de los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole soportes de las implicaciones posteriores facturas serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien por ello no tendrá derecho al pago de esta omisiónningún tipo de interés o compensación de ninguna naturaleza. El procedimiento subsiguiente pago de las anteriores sumas de dinero queda sujeto a una condición suspensiva positiva, consistente en acreditar el efectivo pago a ser aplicadorealizado al Sistema General de Seguridad Social, será el establecido precedentementede los Parafiscales y de los salarios del CONTRATISTA.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo FONDO pagará al progreso INTERVENTOR el valor del contrato de la obrasiguiente manera: 1. El sesenta por ciento (60%) del valor del contrato se pagará en seis (6) cuotas mensuales, a vencidas, iguales y sucesivas, previa presentación del informe mensual de Interventoría. 2. El treinta por ciento (30%) del valor del contrato se pagará en función del progreso o adelanto mensual de las obras objeto de interventoría; para este fin efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de obra y dentro con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese período, el cual servirá para establecer el correspondiente valor porcentual mensual que corresponde pagar al Interventor de este treinta por ciento (30%). 3. El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato se pagará cuando se cumpla el plan de liquidación del contrato, así: i. Un cinco por ciento (5%), una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra. ii. El cinco por ciento (5%) días hábiles siguientes restante con la liquidación del contrato de Interventoría, previo cumplimiento del recibo de las obras objeto de interventoría, previamente aprobadas por el interventor y a cada mes vencidosatisfacción del INVIAS y el FONDO; informe final de Interventoría, planos record de obra construida, y suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría y su correspondiente aprobación por parte del INVIAS y el FONDO. Si hubiere que prorrogar el contrato de interventoría, para supervisar la ejecución de las mismas cantidades de obra inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente, el CONTRATISTA presentará FONDO sólo reconocerá y pagará al SUPERVISORInterventor, para su revisión por sus actividades adicionales mensuales, la suma prevista en versión definitivael numeral 1 de este mismo literal o, una planilla o certificado en caso de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago prórroga corresponda o comprenda lapsos menores al mes, la proporción correspondiente a tales sumas. Si la prórroga de la citada planillainterventoría se requiere para supervisar obras adicionales o mayores a las inicialmente previstas, previa suscripción del otrosí correspondiente, las actividades de la interventoría se remunerarán conforme a lo previsto en los numerales 1 y 2 de este mismo literal. El SUPERVISORFONDO efectuará los pagos, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables calendario siguientes a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo radiquen en el pagoFONDO las actas de costos de obra debidamente aprobadas por el INVIAS, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación acompañadas de la planilla factura correspondiente y el certificado de pago encontrarse x xxx y salvo por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho concepto de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual las obligaciones del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días integral de seguridad social y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoparafiscales. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el El CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora radicar en el pagoFONDO los documentos anteriormente referidos, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco diez (510) días hábiles subsiguientes siguientes a la fecha terminación del mes de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos ejecución de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeobras.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo Ministerio pagará al progreso Contratista mediante pagos mensuales vencidos y de acuerdo con los eventos efectivamente realizados durante el mes, previa presentación de la obrafactura con los requisitos establecidos en el estatuto Tributario, a este fin mensualmente informes mensuales, soportes presentados y dentro certificación de aprobación del Supervisor del contrato. Para el caso de los cinco (5) días hábiles siguientes a servicios que cuentan con precio de referencia establecido, se pagará el valor de cada mes vencidoevento siendo éste la suma de todos los servicios efectivamente prestados, utilizando como referencia el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado valor unitario propuesto por el Superintendente contratista en su Oferta Económica. Para el caso de obralos servicios que por su naturaleza no tienen un valor de referencia definido durante la vigencia del contrato, documento que consignará todos se pagará el costo de los trabajos ejecutados a mismos siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto en las especificaciones técnicas y se pagará el costo de los precios unitarios establecidosmismos siguiendo el procedimiento establecido en las Especificaciones Técnicas, sobre los cuales se incluirá un porcentaje hasta el 8% por la gestión administrativa. En estos casos se reconocerá el porcentaje de administración sobre el monto de los servicios, de acuerdo a la medición efectuada al ofrecimiento realizado en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días componente de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago calidad de la citada planillaoferta del proponente ganador. El SUPERVISOR, dentro de Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD soportes requeridos para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia y/o se expedirá la orden presenten de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesmanera incorrecta, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles término para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El el pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes solo empezará a contarse desde la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo aporte el pago, la ampliación de plazo por día de atrasoúltimo documento y/o se presente en debida forma. Si en ese lapso, el pago Las demoras que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrán por ellos derecho al pago de intereses o compensación en tiempo por similar porcentaje de ninguna naturaleza. Los pagos estarán sujetos a la falta programación y aprobación del Programa Anual Mensualizado de pagoCaja (PAC) autorizado, situación que el Contratista declara conocer y aceptar. Si la demora de pago parcial o total, supera Para los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por pagos el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar Contratista debe acreditar el pago de un interés equivalente a los aportes establecidos en el artículo 50 de la tasa promedio pasiva anual del sistema bancarioLey 789 de 2002, (Salud, Pensión y Parafiscales) lo cual se hará mediante certificación expedida por el monto Revisor Fiscal o el Representante Legal si no pagadotiene Revisor Fiscal, valor y demás normas que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDADlo modifiquen, como compensación económica, independiente del plazoreglamentan o complementen. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obraser persona natural, el reclamo corresponderá Contratista debe presentar la constancia de pago de aportes al porcentaje que resta por ser pagadoSistema de Seguridad Social - Salud y Pensión (artículo 23 Ley 1150 de 2007). A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer Los pagos se realizarán a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total través de la planilla, quien pondrá cuenta de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa ahorros y/o civil corriente, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el Contratista. El Ministerio no reconocerá pagos sobre pedidos o prestación de servicios que emerjanno hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato. El último pago se realizará previa liquidación del contrato, solicitada al Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual por parte del Supervisor del contrato. En cada casoel valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamiento, transporte, uso de herramientas y toda clase de equipos necesarios; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la utilidad del Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para la cumplida ejecución del contrato. Por consiguiente, el Informe Ministerio no reconocerá ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquél requiera para la ejecución del SUPERVISOR consignará también la deducción contrato y que fueron previsibles al momento de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido propuesta. Al momento de efectuar el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusulapago, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a Ministerio realizará los datos descuentos que concurran, de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta acuerdo con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementedisposiciones legales vigentes.

FORMA DE PAGO. 5.1. La contratante entregará al contratista, en el plazo máximo de 5 días, contados desde la celebración del contrato en calidad de anticipo; el valor xxx xxxx por ciento (10%) del valor del contrato, son USD 21.856,45 dólares de los Estados Unidos de América. 5.2. El pago será paralelo al progreso valor restante de la obra, a este fin mensualmente esto es, noventa por ciento (90%), se cancelará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la administración del contrato. De cada mes vencidoplanilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, el CONTRATISTA presentará legalmente establecido, al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una contratista. 5.3. Entregada la planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente contratista, en el plazo máximo de obracinco 5 días después de finalizado el periodo mensual, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosla fiscalización, en el plazo de acuerdo a 5 días la medición efectuada aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma conjunta por inmediata el SUPERVISOR trámite y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla se procederá al pago dentro del plazo previstode 5 días contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, los días de demora serán contabilizados transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante. 5.4. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el SUPERVISOR y/o el FISCALcontratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillaésta notificará al contratista. El SUPERVISORSi no se receptare respuesta, dentro de los tres (3) 5 días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles laborables siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato. 5.5. En los 5 primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los periodos mensuales anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario Único de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeOferta.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso suministro, tanto del Lote 1 como del Lote 2, se pagará mediante un contrato de arrendamiento financiero. Las condiciones serán las siguientes: - Plazo de duración del contrato: 4 años a contar desde el acta de aceptación de la obrainstalación y puesta en funcionamiento del suministro. - Liquidaciones: 4 cuotas de arrendamiento financiero pagaderas anualmente por adelantado (una en cada año, del 2016 al 2019) y una opción de compra (a este fin mensualmente ejercer potestativamente por parte del BSC-CNS) ejecutable con la última cuota de arrendamiento en el 2019. Las cuotas y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado la opción serán las ofrecidas por el Superintendente contratista (oferta adjudicada). - La factura de obrala primera cuota de arrendamiento financiero se emitirá en un plazo máximo de 5 días tras el acta de aceptación de la instalación y puesta en funcionamiento del suministro. Las otras tres facturas de arrendamiento se emitirán como máximo el día 20 de septiembre de cada año (2017, documento 2018 y 2019), siempre previa firma del acta favorable de validación de la instalación y del servicio, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosse realizará entre finales xx xxxxxx y principios del mes de septiembre de cada año. - En caso de ejercerse la opción de compra, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar ésta se realizará junto con el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, última cuota de arrendamiento financiero y para lo cual el BSC-CNS informará de ello al contratista dentro de los tres (3) 30 días hábiles siguientesanteriores a la emisión de la factura correspondiente. Si bien, después dicho ejercicio de recibir en versión definitiva la opción de compra no surtirá efecto hasta que finalice el certificado o planilla plazo de arrendamiento que retribuye la última cuota. - Cuota de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias del arrendamiento financiero y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para opción de compra: se especificará en la oferta económica del adjudicatario, la cual no podrá superar el pago, con la firma precio de licitación anual y fecha respectivastotal señalado en el cuadro anteriormente descrito. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. - El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra la factura se realizará dentro de por transferencia bancaria a los treinta (30) 30 días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla factura, siendo el día de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro BSC-CNS siempre el día 20 de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementemes.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso se realizará en Moneda Nacional de curso legal, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria que por escrito designe el “PROVEEDOR”, debiendo indicar este último la clave bancaria estandarizada (CLABE), a través del Departamento de Tesorería de la obra"API", la cual otorgará el pago en los términos y condiciones señalados en la (Convocatoria, invitación o solicitud de cotización) y que se detalla a continuación: La “API” pagará el ARRENDAMIENTO, por (semana, quincena, mes) de ARRENDAMIENTO devengado con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los 5 (cinco) días naturales posteriores al término de cada (semana, quincena, mes) de ARRENDAMIENTO devengado, (respetando los días y horarios establecidos por la “API” para la recepción de facturas), el “PROVEEDOR” deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales de la “API” la factura (impresa o electrónica) correspondiente para tramitar su pago. Cabe señalar que en la fecha en que se acepte la entrega del bien objeto del ARRENDAMIENTO, se levantará un acta de entrega recepción formalizada entre el “PROVEEDOR” y la “API”, en la que se hará constar la recepción satisfactoria de los mismos, cubriendo todas las condiciones de entrega que se indican en la (Convocatoria, invitación o solicitud de cotización). Se aclara que para que proceda la tramitación del pago, dicha factura deberá acompañarse de la siguiente documentación: 1. Factura debidamente requisitada. 2. Reporte de la verificación mensual del ARRENDAMIENTO a través de (precisar el área que haga el reporte), el cual será firmado de conformidad y notificado al “PROVEEDOR”. Si lo anterior se cumple, la “API” efectuará el pago respectivo, en un plazo de ______ días naturales posteriores a la recepción de la factura y sus anexos citados en los numerales 1 y 2 que preceden. De conformidad con los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 89 de su Reglamento se tendrá como recibida la factura o el documento que reúna los requisitos fiscales correspondientes, a este fin mensualmente partir de que el “PROVEEDOR” los entregue a la “API” junto con el bien o al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio conforme a los términos del presente contrato y la “API” los reciba a satisfacción en los términos de los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública para promover la agilización del pago. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de que las facturas entregadas por el “PROVEEDOR” para su pago, presenten errores o deficiencias, la “API DE _____” dentro de los cinco 3 (5tres) días hábiles siguientes a cada mes vencidoal de su recepción, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para al “PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso aclara que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones periodo que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables transcurra a partir de la fecha entrega del citado escrito y hasta que el “PROVEEDOR” presente las correcciones, no se computará para efectos del plazo de remisión del FISCAL pago pactado. (Cuando aplique) Las empresas “________________”, “__________________” y “______________” acuerdan que la empresa “_________________”, quien actúa a través de su___________________, será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato, en el entendido de que la dependencia prevista de “API” no será responsable por la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día forma en que se haga efectivo el pagola empresa “____________________”, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago distribuya las cantidades que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual reciba con motivo del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontrato.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso del importe de la obraadjudicación se efectuará por mensualidades, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, mediante mandamiento de pago expedido por la Corporación, contra presentación de la factura correspondiente en triplicado ejemplar. A la factura se adjuntará copia del Tc1 o documento que lo sustituya y el CONTRATISTA presentará Tc2, del personal adscrito al SUPERVISORServicio, del último mes pagado a la Seguridad Social. 1.‐ Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 10.000€ (inferior al 3% del presupuesto del contrato), que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato y que se justifica por la necesidad de garantizar el abono de los gastos que se deriven de este procedimiento para su revisión el supuesto de retirada de las proposiciones por los licitadores así como asegurar la seriedad de las proposiciones presentadas. 2.‐ La garantía provisional se constituirá en versión cualquiera de las formas admitidas en derecho. 3.‐ La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, una planilla o certificado e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que la adjudicación. 4.‐ El adjudicatario podrá aplicar el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente importe de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo la garantía provisional a la medición efectuada definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTAcuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva. De no presentar el CONTRATISTA 5.‐ El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la respectiva planilla oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo previsto, los xx xxxx días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALhábiles, a efectos contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD hallarse al corriente en su caso pueda demorar en ejecutar el pago cumplimiento de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas sus obligaciones tributarias y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente Seguridad Social o autorice al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago órgano de cada certificado o planilla mensual contratación para obtener de avance forma directa la acreditación de obra se realizará dentro ello, de disponer efectivamente de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de medios que se hubiese pagado parcialmente comprometido a dedicar o adscribir a la planilla o certificado ejecución del contrato conforme al artículo 64.2 del TRLCSP y de avance haber constituido la garantía definitiva por el 5% del precio de obraadjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) que responderá a los conceptos incluidos en el artículo 100 del TRLCSP. 6.‐ De no cumplir este requisito por causas a él imputables, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer Ayuntamiento de Miguelturra no efectuará la adjudicación a la ENTIDAD la demora su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo último párrafo del pago parcial o total artículo 151.2 del Texto Refundido de la planilla, quien pondrá Ley de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago contratos del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeSector Publico.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes, de acuerdo al siguiente detalle: a) Primer Pago (...%). (registrar el plazo o la obrafecha prevista) b) Segundo Pago (... %) (registrar el plazo o la fecha prevista) c) Tercer Pago (...%). (registrar el plazo o la fecha prevista) d) Pago Final (...%). (registrar el plazo o la fecha prevista) ELCONSULTOR presentará a LACONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el GERENTE DE PROYECTO, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar ELCONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por LACONTRAPARTE, a este fin mensualmente y efectos de deducir los mismos del plazo que LAENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. LACONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado o planilla de pago pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTAEl CONSULTOR, en este éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por el SUPERVISORLACONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD LAENTIDAD, para el procesamiento del pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance prestación de obra servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL de LACONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LAENTIDAD para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de LACONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, LA ENTIDAD para el pago; el CONTRATISTA ELCONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla del certificado de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA LACONTRAPARTE,ELCONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por sobre el monto no pagadopagado por cada día adicional de retraso, valor a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola multiplicado por el número de los días de retraso en que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoLAENTIDAD. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA EL CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD LAENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a LACONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDADLAENTIDAD, para que disponga el independientemente del pago del monto resultante de esta demora y intereses, establezca las causas para que de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de LA CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTAEL CONSULTOR, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla a LACONTRAPARTE el respectivo certificado de avance de obra del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR la CONTRAPARTE deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso [La Entidad podrá escoger alguna de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles las siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado formas de pago debidamente firmadoo configurar la que considere conveniente para cancelar el valor del contrato al Contratista. En todo caso, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará esta cláusula debe incluir todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR documentos y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD plazos necesarios para el pago, incluyendo el pago anticipado del contrato, en caso de que se haya pactado] [En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la firma Resolución 0042 del 5 xx xxxx de 2020 y fecha respectivasdemás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan] Opción 1: La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la [supervisión o interventoría] hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. Opción 2: La Entidad entregará un anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la [supervisión o interventoría] en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. Opción 3: En dicha dependencia se expedirá contraprestación por las actividades ejecutadas, la orden Entidad reconocerá al Contratista un acta de pago dentro cuando se haya recibido a entera satisfacción los hitos o unidades funcionales del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORproyecto, para correcciones por parte del [supervisor o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAinterventor]. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra a el Contratista se realizará efectuará dentro de los treinta (30XX) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista presentación de la ENTIDADfactura y visto bueno por parte del [supervisor o interventor] designado del recibo a satisfacción de las actividades, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago acompañada del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual acta de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta recibo y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha certificación de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para encontrarse el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el Contratista al día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a aportes al Sistema de la tasa promedio pasiva anual Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del sistema bancarioartículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El [supervisor o interventor] designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el monto no pagadoContratista. Parágrafo 1. El [supervisor o interventor] solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el número de días de retraso que incurra la ENTIDADContratista. Para causar el pago final del contrato, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de el Contratista deberá acreditar que se hubiese pagado parcialmente encuentra x xxx y salvo con la planilla totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. [La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje podrá configurar la que resta considere conveniente] Reglas comunes a todas las opciones: La Entidad no se hace responsable por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, mediante nota dirigida de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga día en el pago del monto resultante de esta demora aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx Xxxx, ICBF y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos Cajas de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada casoCompensación Familiar, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecuando corresponda.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso avance de la obraCONSULTORÍA, conforme lo establecido en el presente contrato, según el siguiente detalle: (La entidad deberá establecer el número de pagos y su porcentaje en relación al monto total del contrato y el cronograma de servicios) El CONSULTOR presentará a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORla CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, una planilla o el informe periódico y un certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requierallenado, con fecha y firmado por el Superintendente de obraGERENTE DE PROYECTO, documento que consignará todos todas las actividades realizadas para la ejecución de la CONSULTORÍA. Los días de retraso en los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a que incurra el CONSULTOR por la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR entrega del informe periódico y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previstorespectivo certificado de pago, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALla CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del lapso plazo en que la ENTIDAD haya demorado en su caso pueda demorar en ejecutar realizar el pago de la citada planillalos servicios prestados. El SUPERVISORLa CONTRAPARTE, dentro del plazo previsto para la aprobación de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago documentos indicará por escrito su la aprobación del informe periódico y del certificado de pago o los devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar CONSULTOR realice las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, para su nueva presentación con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago, aprobado por el SUPERVISORla CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD para ENTIDAD, en el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, que se procese el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRApago correspondiente. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra certificado, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del procesamiento de remisión del FISCAL a pago por la dependencia prevista de por la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, CONSULTOR recibirá el pago del monto consignado en el certificado de pago, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago; , el CONTRATISTA CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora para efectos de compensación según corresponda. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de la planilla de pago por el SUPERVISORpago, el CONTRATISTA CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa promedio de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario, bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a la CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de la CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTACONSULTOR, no presente al SUPERVISOR a la respectiva planilla CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance de obra pago hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en el cronograma de servicios, la presente cláusula, el SUPERVISOR CONTRAPARTE deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la lo enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. 4.1 El pago será paralelo de la Obra se realizará de la siguiente forma: • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. • XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 4.2 El Contratista enviará sus solicitudes de pago por los progresos realizados en la ejecución de la Obra al progreso Interventor y si este lo considera viable, lo remitirá al Jefe de Proyecto designado por la Organización. El Jefe de Proyecto certificará el valor de la obra ejecutada, teniendo como referencia los precios unitarios acordados y las cantidades de obra ejecutados que figura en la Estimación cuantitativa. El Contratista acompañará las Solicitudes de pago de la siguiente documentación: 4.2.1 Corte Parcial de obra, avalado por Interventoría; 4.2.2 Copia del RUT; 4.2.3 Fotografías de los avances realizados en la ejecución de la obra; 4.2.4 Factura del Contratista; 4.2.5 Certificación bancaria; 4.2.6 Certificación de pago de parafiscales. 4.3 Una vez que la Interventoría y el contratista presenten al Jefe de Proyecto las solicitudes de pago por los progresos realizados en la ejecución de la Obra y el Acta o corte de obra ejecutada, a este fin mensualmente así como todos los anexos pertinentes, éste evaluará dicha solicitud en un plazo de siete (7) días calendario. Una vez evaluada y dentro aprobada, la solicitud de los cinco pago por el Jefe de Proyecto, se considerará vencida y pagadera en un plazo xxxxxx xx xxxx (510) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, contar desde la fecha de aprobación de la planilla solicitud. Durante el periodo de evaluación y tramitación del pago, el Contratista seguirá ejecutando la obra de acuerdo con el Plan de trabajo aprobado. 4.4 Cualquier pago que realice la Organización en concepto de progresos realizados en la ejecución de la Obra no conllevará ni supondrá la aceptación de la obra ejecutada, ni en parte ni en su totalidad; tampoco significará la renuncia de la Organización de su derecho a ejecutar las garantías ofrecidas por el SUPERVISORContratista en virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar o a exigirle el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En multas en caso de retrasos. 4.5 El Contratista sólo podrá presentar la solicitud de pago final o devolución de la retegarantía de obra según lo dispuesto en el numeral 4.1, una vez que se hubiese pagado parcialmente haya finalizado y entregado a satisfacción de la planilla o certificado Interventoría y de avance la Organización: 4.5.1 Todos los trabajos, incluidas las órdenes de variación de obra, según lo previsto en la documentación adjunta; 4.5.2 Rectificación de cualquier observación que se haya informado y que no se ajuste a las especificaciones; 4.5.3 El despeje y la limpieza final de la obra ejecutada 4.5.4 Las certificaciones de materiales y garantías de los equipos de obra que correspondan; 4.5.5 El informe final de obra, avalado por la interventoría. 4.5.6 La certificación, debidamente firmada por el reclamo corresponderá al porcentaje Jefe de Proyecto y el representante autorizado del Contratista, de que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer la Obra se ha ejecutado y realizado con arreglo a los planos y las especificaciones, y conforme a la ENTIDAD la demora legislación, las normas y los reglamentos nacionales y locales vigentes en el pagolugar de ejecución del Proyecto; 4.5.7 El Acta de recibo de obra, mediante nota dirigida al SUPERVISOR firmado por la entidad competente o director de la Institución beneficiaria. 4.6 La Organización emitirá un Acta de recibo de obra cuando se hayan satisfecho a su juicio todos los requisitos previstos en la Cláusula 4.5. 4.7 Los pagos serán exigibles dentro de los cinco (5) quince días hábiles subsiguientes siguientes a partir de la recepción y aprobación de la factura por la OIM. Los pagos se realizara en pesos colombianos mediante transferencia bancaria a la fecha siguiente cuenta bancaria: Cuenta de haberse hecho efectivo Ahorros No. XXXXXXXXXXXXXXXXX del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeBanco XXXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere PROGRAMA “AGUA Y ALCANTARILLADO GUADALQUIVIR" MODELO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS aclaraciones o lo enviara enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este éste al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso en que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de por esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este éste para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El EL (LA) DEUDOR(A) se obliga a pagar la indicada suma sin necesidad de requerimiento o formalidad previa, mediante transferencia u otro medio de pago será paralelo al progreso previamente aceptado por APAP, o mediante débito a la cuenta que EL (LA) DEUDOR(A) se obliga(n) a mantener abierta en APAP con fondos suficientes y líquidos para esos fines durante la vigencia xxx Xxxxxxxx. Los pagos programados contarán a partir del día [ ] ( ) del mes de [ ] del año 20[ ], mediante [ ] ([ ]) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de [ ] PESOS DOMINICANOS CON [ ]/100 (RD$[ ]) cada una, contentivas de capital e intereses, más las sumas que correspondan por seguros, u otros cargos accesorios consentidos por EL (LA) DEUDOR(A), hasta saldar la obra, totalidad adeudada a este fin mensualmente y dentro más tardar en fecha [ ] ( ) del mes de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido[ ] del año 20[ ]. Por excepción, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de primer pago debidamente firmado, con estará compuesto por los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con intereses generados desde la fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con desembolso hasta la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTAprimera cuota programada. En caso de que el CONTRATISTApago o alguna cuota sea generada por APAP y venza en un día no laborable, no presente de acuerdo al SUPERVISOR calendario oficial del Ministerio de Trabajo, la respectiva planilla misma será generada por APAP y pagada por el (los) suscrito(s) el siguiente día hábil. PÁRRAFO I. En caso de avance falta de obra hasta treinta pago de dos (302) días posteriores cuotas consecutivas, a opción exclusiva de APAP podrá ser presentado inmediatamente al plazo previsto cobro por la totalidad de la suma adeudada, y, en la presente cláusulaconsecuencia, el SUPERVISOR deberá elaborar (los) suscrito(s) perderá(n) el beneficio de los términos de pago estipulados, haciéndose exigible la planilla en base a los datos totalidad de la medición que le cupo efectuar suma adeudada en forma conjunta con virtud de este documento. No obstante, APAP tendrá la facultad de aceptar el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada pago de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole cualquier cuota de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente señaladas con posterioridad a su fecha de pago o vencimiento y sin que ello implique caducidad alguna del derecho de APAP de exigir en cualquier momento el pago total de los valores adeudados. Si el pago de una cuota vencida se realiza después de su vencimiento y si APAP decidiere aceptar dicho pago, el (los) suscrito(s) se obliga(n) a ser aplicadopagar la cuota atrasada más los intereses devengados por el capital vencido, será y en adición, pagará(n) por cada mes o parte de mes en retraso, un POR CIENTO ( %) sobre el establecido precedentementemonto de la cuota atrasada, estipulación esta que constituye una cláusula penal para resarcir a APAP de los daños y perjuicios que el atraso en el pago le ocasiona.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo Adjudicatario emitirá facturas electrónicas mensuales al progreso vencimiento de cada mes, que incluirá el suministro prestado en el mes vencido, de acuerdo con el precio fijado finalmente en su oferta, que forma parte del precio final del Contrato, una vez se inicie la obravigencia de éste, y que serán remitidas al responsable del Contrato designado por AGUAS DE HUELVA. Las facturas electrónicas harán referencia siempre tanto al Número del Expediente de Contratación (SM-2021-001), así como al número de pedido conformado para el suministro, y la fechas de aplicación del suministro a este fin mensualmente y las que deberán anexarse los albaranes correspondientes al trabajo ejecutado, una vez aprobados por el Responsable del Contrato, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes del mes mediante factura electrónica que incorpore sistema de validación, y que puede ser remitida, dentro del mismo plazo indicado, a cada mes vencidola dirección de correo electrónico siguiente: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. En caso de requerir subsanación, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORse procederá a la devolución de la factura, indicando la disconformidad, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado corrección. Conformada la factura emitida por el Superintendente Adjudicatario, se procederá al pago de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosla misma de conformidad con lo previsto en la vigente Ley 3/2004, de acuerdo 29 de diciembre, y su modificación por la Ley 15/2010, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los gastos de gestión del pago, en caso de solicitarse un medio diferente a la medición efectuada en forma conjunta transferencia bancaria, serán por cuenta del Adjudicatario. Llegado el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro vencimiento del plazo previstopara efectuar el pago de conformidad con la citada norma, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/sin que exista causa justificada que impida realizarlo o el FISCALretenerlo, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar AGUAS DE HUELVA realizará el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver siguiente forma: transferencia bancaria a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta trenta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementefactura.

FORMA DE PAGO. El EL DEUDOR (COMPRADOR) se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de (MONTO XX XXXXXXXX), en el término de (PLAZO XXX XXXXXXXX) en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las cuotas iguales para el pago será paralelo al progreso xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL) cada una, con excepción de la obraprimera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, a este fin mensualmente y dentro así sucesivamente hasta la completa amortización de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado la deuda de pago debidamente firmado, acuerdo con los respaldos técnicos términos de este contrato, en el entendido de que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado esta cuota podrá aumentar o disminuir por el Superintendente disposición de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, LA ACREEDORA de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previstotasa xxx xxxxxxx, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará previa comunicación por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de anticipación a la fecha efectiva y de remisión del FISCAL conformidad a lo previsto en el presente contrato. Asimismo, LA ACREEDORA tendrá la dependencia prevista obligación de entregar a EL DEUDOR (COMPRADOR) la tabla de amortización xxx xxxxxxxx conjuntamente con el presente contrato, así como también entregar una nueva tabla de amortización xxx xxxxxxxx a EL DEUDOR (COMPRADOR), cuando se produzca una variación de la ENTIDADcuota. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, para por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL CLIENTE en APAP, el pagomonto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de pago de EL CLIENTE, junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el monto de cualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. El CONTRATISTAAPAP entregará a EL CLIENTE y a sólo requerimiento de éste, recibirá los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la cual se debitará el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro xxx xxxxxxxx, y uno de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables usuarios de la cuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, APAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. Xxxxxxx XX: Asimismo, a partir de la fecha del pago de remisión la primera cuota xxx xxxxxxxx y durante la vigencia del FISCAL mismo, EL DEUDOR se compromete a mantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR autoriza a la dependencia prevista ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y pago por transferencia electrónica, conforme dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en tiempo. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR efectuará el pago de la ENTIDADcuota a cada vencimiento, para sin demora alguna, sin necesidad de requerimiento alguno, en el pago; entendido de que la falta de pago de cualquier cuota en su fecha de pago hará perder a EL DEUDOR el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación beneficio del término de plazo por día las condiciones de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcialle otorgará para la cancelación de la suma adeudada en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA podrá reclamar haciéndose exigible la compensación en tiempo por similar porcentaje totalidad de los valores adeudados a la falta de pago. Si fecha y ejecutable la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago hipoteca que por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar este mismo acto se otorga. Xxxxxxx XX: Es expresamente convenido que si el pago de una cuota se realiza después de la fecha en la cual es pagadera, EL DEDUDOR (COMPRADOR) estará obligado a pagar la cuota atrasada más los intereses devengados por el capital vencido, y en adición, pagará por cada mes o parte de mes en retraso, un interés equivalente CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el monto de la cuota atrasada, estipulación esta que constituye una cláusula penal a cargo de EL DEUDOR (COMPRADOR). Párrafo V: EL DEUDOR pagará con la cuota la duodécima parte del monto correspondiente a las primas de seguro, de las que se hace referencia más adelante, a menos que la anualidad de la prima haya sido pagada por adelantado. Párrafo VI: En adición y junto al pago de las cuotas mensuales que comprenden la amortización del principal e intereses xxx xxxxxxxx hipotecario, EL DEUDOR (COMPRADOR), en caso de estar adquiriendo un inmueble, cuya propiedad pertenezca a un Condominio, se obliga a pagar por su cuenta y sin responsabilidad para LA ACREEDORA, en manos del organismo administrador del Condominio, la cuota mensual establecida como contribución a los gastos y cargas comunes relativos a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancarioconservación, mantenimiento, reparación y administración de las cosas comunes y seguros colectivos sobre los riesgos que amenacen el/los inmueble(s) y a los copropietarios de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Copropiedad y Administración del Condominio y la Ley No. 5038, del 21 de noviembre de 1953 y sus modificaciones. EL DEUDOR (COMPRADOR) conoce y acepta que la obligación del pago mensual de la contribución a las cargas, gastos comunes y seguros del Condominio es de aplicación permanente mientras el/los inmueble(s) está sometido a dicho régimen especial, en virtud de lo que dispone la Ley No. 5038 del 1ero. de noviembre del año 1958 y sus modificaciones, y que el monto no pagadode la ya indicada contribución mensual, valor estará sujeto a las variaciones con motivo de los cambios que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora puedan efectuarse en el pagocosto de las cargas, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes gastos y servicios que recaigan sobre las áreas y cosas comunes. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR se compromete a pagar conjuntamente con la fecha de haberse hecho efectivo cancelación xxx xxxxxxxx otorgado en virtud del pago parcial o total presente contrato, la suma aplicable por la expedición de la planillacancelación de hipoteca (acto de radiación), quien pondrá de inmediato conformidad a conocimiento lo indicado en el tarifario publicado en todas las oficinas de APAP y en su página de internet, xxx.xxxx.xxx.xx, al momento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecancelación.

FORMA DE PAGO. El EL DEUDOR (COMPRADOR) se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de (MONTO XX XXXXXXXX), en el término de (PLAZO XXX XXXXXXXX) en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las cuotas iguales para el pago será paralelo al progreso xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL) cada una, con excepción de la obraprimera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, a este fin mensualmente y dentro así sucesivamente hasta la completa amortización de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado la deuda de pago debidamente firmado, acuerdo con los respaldos técnicos términos de este contrato, en el entendido de que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado esta cuota podrá aumentar o disminuir por el Superintendente disposición de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, LA ACREEDORA de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previstotasa xxx xxxxxxx, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará previa comunicación por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de anticipación a la fecha efectiva y de remisión del FISCAL conformidad a lo previsto en el presente contrato. Asimismo, LA ACREEDORA tendrá la dependencia prevista obligación de entregar a EL DEUDOR (COMPRADOR) la tabla de amortización xxx xxxxxxxx conjuntamente con el presente contrato, asi como también entregar una nueva tabla de amortización xxx xxxxxxxx a EL DEUDOR (COMPRADOR), cuando se produzca una variación de la ENTIDADcuota. Párrafo I: El CLIENTE autoriza a APAP, para por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL CLIENTE en APAP, el pagomonto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de pago de EL CLIENTE, junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del presente contrato y servicios y productos que sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y honorarios en que incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por APAP con respecto a EL CLIENTE, d) el monto de cualquier impuesto que deba ser pagado por EL CLIENTE. El CONTRATISTAAPAP entregará a EL CLIENTE y a sólo requerimiento de éste, recibirá los recibos o documentos que justifiquen dichos pagos, realizándose esta entrega en cualquiera de las oficinas de APAP. APAP reconoce que si EL CLIENTE mantiene una cuenta mancomunada de la cual se debitará el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro xxx xxxxxxxx, y uno de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables usuarios de la cuenta no es deudor xxx xxxxxxxx, APAP no podrá realizar el débito automático de dicha obligación contraída. Xxxxxxx XX: Asimismo, a partir de la fecha del pago de remisión la primera cuota xxx xxxxxxxx y durante la vigencia del FISCAL mismo, EL DEUDOR se compromete a mantener dicha(s) cuenta(s) con balance disponible suficiente que permita a LA ACREEDORA realizar los retiros correspondientes para el fin precedentemente indicado. Igualmente reconoce que si al momento de la aplicación del retiro, el/los balance(s) de la(s) cuenta(s) no fuera(n) suficiente(s) para cubrir el pago contratado, LA ACREEDORA, se reserva el derecho de aplicar un pago parcial del total vencido, y recurrir a las vías legales correspondientes para el cobro de los montos adeudados. Igualmente, mediante la firma del presente acto, EL DEUDOR autoriza a la dependencia prevista ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS a efectuar el cargo del 0.15% sobre el monto de las cuotas mensuales por concepto de impuesto a emisión de cheques y pago por transferencia electrónica, conforme dicha tasa pueda ser ajustada de tiempo en tiempo. Párrafo III: EL DEUDOR efectuará el pago de la ENTIDADcuota a cada vencimiento, para sin demora alguna, sin necesidad de requerimiento alguno, en el pago; entendido de que la falta de pago de cualquier cuota en su fecha de pago hará perder a EL DEUDOR el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación beneficio del término de plazo por día las condiciones de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcialle otorgará para la cancelación de la suma adeudada en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA podrá reclamar haciéndose exigible la compensación en tiempo por similar porcentaje totalidad de los valores adeudados a la falta de pago. Si fecha y ejecutable la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago hipoteca que por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar este mismo acto se otorga. Xxxxxxx XX: Es expresamente convenido que si el pago de una cuota se realiza después de la fecha en la cual es pagadera, EL DEUDOR (COMPRADOR) estará obligado a pagar la cuota atrasada más los intereses devengados por el capital vencido, y en adición, pagará por cada mes o parte de mes en retraso, un interés equivalente CUATRO POR CIENTO (4%) sobre el monto de la cuota atrasada, estipulación esta que constituye una cláusula penal a cargo de EL DEUDOR (COMPRADOR). Párrafo V: EL DEUDOR pagará con la cuota la duodécima parte del monto correspondiente a las primas de seguro, de las que se hace referencia más adelante, a menos que la anualidad de la prima haya sido pagada por adelantado. Párrafo VI: En adición y junto al pago de las cuotas mensuales que comprenden la amortización del principal e intereses xxx xxxxxxxx hipotecario, EL DEUDOR (COMPRADOR), en caso de estar adquiriendo un inmueble, cuya propiedad pertenezca a un Condominio, se obliga a pagar por su cuenta y sin responsabilidad para LA ACREEDORA, en manos del organismo administrador del Condominio, la cuota mensual establecida como contribución a los gastos y cargas comunes relativos a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancarioconservación, mantenimiento, reparación y administración de las cosas comunes y seguros colectivos sobre los riesgos que amenacen el/los inmueble(s) y a los copropietarios de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Copropiedad y Administración del Condominio y la Ley No. 5038, del 21 de noviembre de 1953 y sus modificaciones. EL DEUDOR (COMPRADOR) conoce y acepta que la obligación del pago mensual de la contribución a las cargas, gastos comunes y seguros del Condominio es de aplicación permanente mientras el/los inmueble(s) está sometido a dicho régimen especial, en virtud de lo que dispone la Ley No. 5038 del 1ero. de noviembre del año 1958 y sus modificaciones, y que el monto no pagadode la ya indicada contribución mensual, valor estará sujeto a las variaciones con motivo de los cambios que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora puedan efectuarse en el pagocosto de las cargas, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes gastos y servicios que recaigan sobre las áreas y cosas comunes. Xxxxxxx XXX: EL DEUDOR se compromete a pagar conjuntamente con la fecha de haberse hecho efectivo cancelación xxx xxxxxxxx otorgado en virtud del pago parcial o total presente contrato, la suma aplicable por la expedición de la planillacancelación de hipoteca (acto de radiación), quien pondrá de inmediato conformidad a conocimiento lo indicado en el tarifario publicado en todas las oficinas de APAP y en su página de internet, xxx.xxxx.xxx.xx, al momento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecancelación.

FORMA DE PAGO. El valor total del contrato se pagará mediante pagos XXXXXXXXXXXXXXXX, tal como se relaciona a continuación: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PARÁGRAFO 1: Esta modalidad de pago genera un fuerte impacto al realizar acciones de promoción de la salud, prevención primaria y detección temprana, para reducir el riesgo primario de incidencia y de severidad, genera también un fuerte incentivo para gestionar el riesgo técnico de morbilidad evitable (mejorando la coordinación, la continuidad y la integralidad de la atención, y realizando acciones de prevención secundaria y terciaria) y el riesgo técnico de utilización (reduciendo la variabilidad en las conductas médicas). PARÁGRAFO 2: Los pagos mensuales se someterán a una auditoría – interventoría técnica para determinar el grado de cumplimiento de matrices de cumplimiento de PYP, oportunidad en la atención y demás medidas de evaluación que determine el contratante en la ejecución del contrato. Con el informe del auditor o interventor se procederá a realizar las glosas, descuentos, retenciones o deducciones en el mes siguiente. Para lo anterior el contratista suministrara toda la información, datos, registros o demás requerimientos necesario para realizar dichas auditorias o interventorías. Es deber del contratista entregar toda la información de forma oportuna. PARÁGRAFO 3: En los pagos correspondientes a diciembre de 2019, diciembre de 2020, diciembre de 2021 y el último pago de la vigencia 2022, se realizarán retenciones según el promedio de las glosas, descuentos o deducciones hasta que el Fondo verifique el informe de ejecución del contrato y se descontaran en el mismo mes. PARÁGRAFO 4: El pago será paralelo al progreso mensual esta dado para la prestación de servicios de baja complejidad, mediana complejidad, alta complejidad, alto costo, acciones dentro del PAC y las acciones de promoción de la obrasalud y prevención de la enfermedad, a este fin mensualmente todas las acciones anteriormente mencionadas se pagaran por región según el valor mensual por vigencia que se define en la tabla anterior. PARÁGRAFO 5: Se verificara la cantidad de usuarios del fondo y dentro las frecuencias de uso pactadas, si varía la cantidad de usuarios esta automáticamente se ajustara en el pago mensual, esta verificación se realizara durante toda la ejecución del contrato. Se verificara cada cuatro (4) meses durante un periodo de un (1) año las frecuencias de uso y el número de eventos inicialmente dados en el anexo No “FRECUENCIAS DE USO”, si estos varían por encima xxx xxxx por ciento (10%), el fondo entrara revisar lo indicado por el contratista y reajustara la fórmula de pago, únicamente se dará lo anterior si se determina que la frecuencia de uso aumento solo por la severidad de las patologías, para tal caso el contratista deberá aportar toda la información requerida por el contratante para que pueda realizar el estudio y hacer los ajustes necesarios. El ajuste por severidad en la patología nunca podrá ser superiores al cinco (5%) días hábiles siguientes del valor mensual. Pasado un año no se volverán a cada mes vencidoajustar las frecuencias de uso. PARÁGRAFO 6: Los recursos que se glosen o descuenten se invertirán en la prestación de servicios de salud en promoción de la salud y prevención de la enfermedad o en programas integrales de atención en patologías crónicas o de alto costo, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, lo anterior se realizara como incentivo a la región que cumpla con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado requisitos planteados por el Superintendente de obra, documento FONDO. Esta valoración se realizara cada cuatro (4) meses y los recursos se entregaran a la región que consignará todos mejor este cumpliendo con los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, indicadores de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta las evaluaciones realizadas por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeFONDO.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso La contraprestación en favor del Proveedor se otorgará mediante mensualidades vencidas de la obrasiguiente manera: El Proveedor, a este fin mensualmente y dentro al vencimiento de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidola mensualidad, deberá verificar con el área de seguridad del Poder Judicial, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidoscumplimiento del Servicio, de acuerdo a la medición efectuada con lo establecido en forma conjunta por el SUPERVISOR presente instrumento y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivassus anexos. En dicha dependencia se expedirá la orden caso de pago dentro del existir algún incumplimiento que implique sanción, tendrá un plazo máximo de cinco 10 (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5diez) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDADpresentar las justificantes, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables contados a partir de la fecha de remisión vencimiento del FISCAL mes, debiendo enviarlas a través de sistema de la Convocante establecido para tal efecto, por lo que una vez transcurrido dicho término no se aceptará justificante alguno, y deberá presentar la nota de crédito correspondiente anexándola a la dependencia prevista factura mensual, las cuales deberá presentar de la ENTIDADmanera electrónica a través del portal de proveedores, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que ser sometidas al visto bueno del área de seguridad del Poder Judicial. El pago mensual se haga efectivo el pagoliquidara, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco 8 (5ocho) días hábiles subsiguientes a la fecha siguientes al de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que factura y, en su caso hubiese incurrido caso, notas de crédito correspondientes por parte del Proveedor. Los pagos correspondientes, serán liquidados vía transferencia electrónica, a la cuenta bancaria número CLABE del , , previamente designada por el CONTRATISTAProveedor; sólo por excepción y en los casos que por alguna circunstancia extraordinaria o fallas en el sistema, no sea posible realizar la operación electrónicamente, se expedirá cheque, el cual será entregado en las oficinas de la Coordinación de Finanzas del Poder Judicial, situadas en el edificio ubicado en la avenida Escobedo 508 Sur, esquina con 00 xx Xxxx, piso 6°, en la zona Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, en horario de 8:30 a las 16:00 horas, previa presentación de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos fiscales respectivos. En caso El pago del Servicio contratado, quedará condicionado a la presentación de la nota de crédito que el CONTRATISTAProveedor deba entregar oportunamente por concepto xx xxxxx convencionales aplicadas por incumplimiento. El plazo de los 8 (ocho) días hábiles para el pago, contados a partir de la presentación de la factura y nota de crédito correspondientes, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta se computarán si dichos documentos fiscales no cuentan con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma visto bueno del Superintendenteárea de seguridad del Poder Judicial. Para efectos de facturación, con la respectiva llamada se elaborará mensualmente una orden de atención por este incumplimiento contractualcompra que será publicada en el portal de proveedores del Poder Judicial, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementesiendo obligación del Proveedor consultarlo oportunamente.

FORMA DE PAGO. El EL DEUDOR se obliga a pagar a LA ACREEDORA la cantidad anteriormente señalada de (MONTO XX XXXXXXXX), en el término de (PLAZO XXX XXXXXXXX) en forma de cuotas mensuales y consecutivas, contentivas de capital e intereses, pagaderas los días de cada mes. Las cuotas iguales para el pago será paralelo al progreso xxx xxxxxxxx serán de (CUOTA MENSUAL), cada una, con excepción de la obraprimera cuota que estará compuesta por el capital y los intereses que se hubieran generado desde la fecha del desembolso xxx xxxxxxxx, a este fin mensualmente y dentro así sucesivamente hasta la completa amortización de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado la deuda de pago debidamente firmado, acuerdo con los respaldos técnicos términos de este contrato, en el entendido de que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado esta cuota podrá aumentar o disminuir por el Superintendente disposición de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, LA ACREEDORA de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previstotasa xxx xxxxxxx, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará previa comunicación por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de anticipación a la fecha efectiva y de remisión del FISCAL conformidad a lo previsto en el presente contrato. Asimismo, LA ACREEDORA tendrá la dependencia prevista obligación de entregar a EL DEUDOR (COMPRADOR) la tabla de amortización xxx xxxxxxxx conjuntamente con el presente contrato, asi como también entregar una nueva tabla de amortización xxx xxxxxxxx a EL DEUDOR (COMPRADOR), cuando se produzca una variación de la ENTIDADcuota. Xxxxxxx X: El CLIENTE autoriza a APAP, para por medio del presente contrato, a debitar de cualquiera de las cuentas de ahorros regular con libreta o tarjeta de débito, balance mínimo flexible o balance flex que tenga EL CLIENTE en APAP, el pago. El CONTRATISTAmonto correspondiente a los siguientes conceptos y que guarden relación con el presente contrato: a) cuota(s) o deuda(s) vencidas y obligación(es) de pago de EL CLIENTE, recibirá el pago junto con cualquier gasto incurrido por APAP en conexión con la(s) misma(s), b) servicios rendidos en ejecución del monto certificado menos las deducciones presente contrato y servicios y productos que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta sean accesorios al préstamo, previamente aprobados por EL CLIENTE, c) gastos y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día honorarios en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo incurra APAP con relación a cualquier procedimiento notificado por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje APAP con respecto a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.EL CLIENTE,

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Para formalizar la inscripción y en el momento de la obrareserva del viaje, a este fin mensualmente y dentro por parte de la agencia se le podrá requerir un anticipo equivalente al 30% del importe total del viaje (salvo en el caso de determinados viajes que exigen una cantidad superior, e incluso el 100% del importe del crucero), expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla bonos o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro documentación del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificadoviaje, con la nueva fecha. El certificado aprobado antelación mínima fijada por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir Organizadora antes de la fecha de remisión salida o embarque en función del FISCAL tipo de viaje que se trate. De no procederse al pago del precio total del viaje en las condiciones señaladas por la Organizadora, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. En todo acto de petición de reserva, la Agencia requerirá los datos de la tarjeta de crédito del cliente, para proceder al cobro del programa aceptado, una vez confirmados los servicios solicitados. Las inscripciones solicitadas y aceptadas con menor antelación mínima a la dependencia prevista fijada por la Organizadora antes de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación salida o embarque deberán ser abonadas por su importe total en el momento de la planilla confirmación de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoreserva. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obraofertas especiales, el reclamo corresponderá pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha oferta. No se aceptaran reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además solamente se aceptarán si el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los padres o tutores autorizando al porcentaje menor y junto con un mayor de edad que resta asuma en un documento todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer persona, en base a la ENTIDAD forma de ocupación. En los casos que tras la demora renuncia o cancelación de algún viajero se reduzca la modalidad de ocupación de un camarote, los demás pasajeros que fueran a ocupar el mismo camarote soportarán la repercusión en el pagoprecio de la diferencia tarifaria existente, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro es decir, xx xxxxx a individual, de triple a doble, etc. El impago de los cinco (5) días hábiles subsiguientes citados importes en las fechas establecidas constituirá un incumplimiento determinante de la resolución del contrato y que dará lugar a la fecha aplicación de haberse hecho efectivo del pago parcial o total las penalizaciones previstas en el apartado 5 siguiente. El billete de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora pasaje y establezca las causas para que asuma los ajustes bonos correspondientes a los efectos demás servicios concertados, que constituyen los títulos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, legitimación para el Informe del SUPERVISOR consignará también acceso a bordo y para obtener la deducción prestación de los días de demora en la presentación referidos servicios, así como el resto de la planilla documentación definitiva del viaje, serán entregados al pasajero una vez haya sido abonado el saldo total del precio y cumplida la obligación de proporcionar a la Organizadora una copia de su pasaporte en vigor, así como su CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE CROISIEUROPE ESPAÑA COMBINADO DE CRUCEROS FOLLETO INDIVIDUAL 2017 domicilio actual y un número de teléfono de contacto, siempre que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso sea posible no más tarde de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) 10 días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos antes de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada fecha prevista de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementesalida.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso FINAGRO, cancelará el valor del contrato que se suscribirá, de la obrasiguiente manera: a) Un primer desembolso a título de pago anticipado, con el fin de garantizarle al contratista el flujo de caja para atender los aspectos iniciales de la intervención, tales como logística, materiales, ubicación en región, contratación de personal adicional administrativo, entre otros, equivalente al 25% del valor del contrato, una vez suscrita el acta de inicio del contrato a este fin mensualmente suscribir con FINAGRO, previa aceptación de las pólizas, contra entrega del Plan de Trabajo y dentro cronograma. b) Un segundo desembolso a partir de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los 70 días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALejecución, contados a efectos partir de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobaciónsuscripción del acta de inicio, será remitido equivalente al (325% del valor del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO informe de actividades uno. c) Un tercer desembolso a partir de los 140 días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pagoejecución, con contados a partir de la firma fecha de suscripción del acta de inicio, equivalente al 10% de la oferta presentada en la oferta económica, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe de actividades dos. d) Un cuarto desembolso, a partir de los 210 días de la ejecución, contados a partir de la fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá de suscripción del acta de inicio, equivalente al 20% del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por FINAGRO del Informe actividades tres. e) Un quinto desembolso al finalizar la orden ejecución, equivalente al 10%, contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de pago dentro FINAGRO del plazo máximo Informe final de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORla interventoría y concepto del Informe final del ejecutor, para correcciones o aclaracionesliquidación. f) Un sexto desembolso equivalente al 10 % restante, una vez se suscriba el CONTRATISTA dispondrá Acta de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAliquidación del Contrato. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra Los pagos se realizará realizarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a radicación en FINAGRO de las respectivas facturas de cobro, o los documentos equivalentes, según su responsabilidad frente al IVA, previo cumplimiento de los parámetros señalados, igualmente, la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago presentación del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para Revisor Fiscal el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar cual acredita el pago de un interés equivalente obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancarioCajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA o expedida por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazorepresentante legal según corresponda. En caso de el precio del contrato se encuentran incluidos todos los gastos que tenga que realizar EL CONTRATISTA para el cumplimiento del objeto contractual. Los pagos se hubiese pagado parcialmente consignaran en la planilla o certificado de avance de obracuenta que EL CONTRATISTA indique, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total previo aporte de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento certificación de la ENTIDADentidad bancaria respectiva sobre su condición de titular, requisito indispensable para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeAnexo 4).

FORMA DE PAGO. 5.1 El pago será paralelo al progreso Comprador pagará las Mercancías/el trabajo/los Servicios a los 120 días de recibidas todas las Mercancías (incluida la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos documentación)/concluidos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o Servicios y después de haber recibido una factura apropiada (junto con la documentación auxiliar que el FISCAL, a efectos Comprador considere razonable solicitar). En todos los documentos deberá figurar claramente el número de deducir los mismos pedido del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillaComprador. El SUPERVISOR, dentro no cumplimiento por parte del Proveedor de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir las condiciones arriba mencionadas tendrá como resultado demoras en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado todo importe por parte del Comprador no implicará, en ningún caso, la aceptación de las Mercancías, los Servicios o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de el trabajo y será sin perjuicio para todos los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión derechos o recursos del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pagoComprador. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA Comprador tiene el derecho de reclamar deducir todo importe o importes adeudados al Comprador por el Vendedor en compensación de toda suma adeudada por el Comprador al Vendedor. Si el Proveedor incurre en xxxx en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas ante el Comprador, todos los gastos resultantes para obtener el pago por vía extraprocesal correrán a cargo del Proveedor. El Proveedor deberá compensar todos los gastos en los que incurra el Comprador en el marco de un interés equivalente procedimientos judiciales en los cuales se falle total o parcialmente en contra del Proveedor. Aquellos incluirán, en todo caso, los correspondientes a honorarios de peritos externos, ejecutores judiciales y abogados, también si exceden la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, suma acordada por el monto no pagadotribunal. 5.2 El Comprador y el cliente del Comprador podrán auditar, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días en cualquier momento hasta un máximo de seis (6) años tras la finalización, conclusión o pago final conforme al Contrato (en función de cuál sea la última de estas fechas), todos los registros, documentos relacionados, procedimientos y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra controles del Contrato en la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de medida en que se hubiese pagado parcialmente refieran a pagos de cuantía variable o a tanto alzado en él contemplados. No obstante, ni el Comprador ni el cliente del Comprador tendrán derecho a auditar los gastos del Proveedor que estén cubiertos por cantidades fijas o los expresados como porcentaje de otros gastos. El Proveedor guardará todos sus libros y registros en la planilla medida en que se refieran a pagos de cuantía variable o certificado a tanto alzado del Contrato de avance conformidad con las prácticas y los principios contables generalmente aceptados y conservará dichos libros, registros y demás documentos relacionados durante un periodo de obraseis (6) años tras la finalización, conclusión o pago final conforme al Contrato (en función de cuál sea la última de estas fechas). El Comprador y el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagadocliente del Comprador tendrán derecho a reproducir los mencionados registros y documentos. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a El Proveedor garantizará la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro inclusión de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total las disposiciones de la planillapresente cláusula 5.2 en todos los contratos que celebre con subcontratistas/vendedores, quien pondrá etc. de inmediato forma que el Comprador y el cliente del Comprador tengan el mismo derecho a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes inspeccionar/auditar a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de subcontratistas que el CONTRATISTA, no presente reconocido con respecto al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeContrato.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso se efectuará de la obrasiguiente manera: Página 8 de 44 8.1 El Contratante entregará en calidad de anticipo el 30% de la totalidad del monto del contrato (de conformidad con el artículo 71 de la LOSNCP y artículo 233 del RLOSNCP), el cual será entregado luego de suscrito el contrato y previa la entrega de la garantía de Buen Uso de Anticipo a este fin mensualmente satisfacción de la CONTRATANTE (según determina el artículo 75 de la LOSNCP), por el ciento por ciento (100%) del valor del mismo, por parte de la CONTRATISTA. • El valor será depositado en una cuenta que la Contratista tenga en un banco estatal o privado, en el que el Estado Ecuatoriano tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento (50%). • La Contratista autoriza expresamente el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo recibido. El Administrador del contrato designado por la CONTRATANTE verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengar el anticipo o ejecución contractual. 8.2 El valor restante es decir el 70% (setenta por ciento) del importe total del contrato se lo realizará previa la presentación de la siguiente documentación: • Informe Técnico de Administrador de contrato que certifique el cumplimiento de la calidad, plazo y dentro objeto contractual. • Facturas comerciales correspondientes presentadas por LA CONTRATISTA y aprobadas por el Administrador de contrato. • Acta de Entrega - Recepción Definitiva, debidamente suscrita por la Contratista, el Administrador del Contrato, un Técnico delegado de la Gerencia del Hospital General de Macas que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato y Guardalmacén. 8.3 El anticipo que el Contratante haya entregado a la CONTRATISTA con cargo al presente contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 8.4 No se realizarán pagos fuera de las condiciones arriba descritas, ni pagos anticipados. Este artículo no podrá ser modificado para tales fines. 8.5 Los pagos se realizarán en dólares de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado Estados Unidos de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que América. 8.6 Pagos indebidos: EL CONTRATANTE se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene reserva el derecho de reclamar al CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución del contrato, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear al CONTRATANTE, reconociéndose el pago de un interés equivalente calculado a la tasa promedio pasiva anual máxima del sistema bancariointerés convencional, establecido por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente Banco Central del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeEcuador.

FORMA DE PAGO. 3.1. El pago será paralelo al progreso Consultor facturará los trabajos objeto del presente Contrato con carácter mensual. Las facturas presentadas serán el resultado de valorar el grado de desarrollo y calidad técnica de las distintas unidades que componen el trabajo. 3.2. Para fijar el precio a satisfacer por las Partidas Alzadas, se procederá de la obrasiguiente forma: ▪ Se determinará el alcance de los trabajos. ▪ Se determinará por ACUAMED y el Consultor, si procede aplicar los Precios Unitarios o los Precios Contradictorios. ▪ Se procederá a valorar los trabajos entre ACUAMED y el Consultor, estableciéndose el correspondiente precio, que incluirá todos los gastos contemplados en la cláusula 2.1 del presente contrato. ▪ En caso de divergencia entre ACUAMED y el Consultor, se deberá recurrir al arbitraje de acuerdo con lo especificado en la cláusula 15 del presente contrato. 3.3. La valoración mensual de los trabajos se realizará aplicando los Precios Unitarios ofertados para cada una de las unidades definidas en el Pliego de Cláusulas reguladoras de la presente contratación, a este fin mensualmente y dentro los porcentajes o medición de los cinco (5) días hábiles siguientes a ejecución de cada mes vencidounidad, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla porcentajes o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos medición que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado serán propuestos por el Superintendente de obraConsultor y, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar caso, aceptados por ACUAMED. Esta valoración deberá presentarse a ACUAMED en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los primeros tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden del mes siguiente al correspondiente a los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fechatrabajos certificados. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo ACUAMED dispondrá de cinco (5) días hábiles computables desde para (i) revisar y, en su recepcióncaso, aceptar la valoración y continuar la tramitación del pago, o (ii) para devolver la certificación con su estimación de valoración. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracioneseste caso, el CONTRATISTA dispondrá Consultor deberá emitir factura por esta última valoración, sin perjuicio de hasta (5) días hábiles para efectuarlas iniciar el procedimiento de arbitraje establecido en la cláusula 15 del contrato. Queda a salvo el régimen de penalizaciones por incumplimientos en los plazos y con por trabajos defectuosos y mal ejecutados previsto en la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRAcláusula 7 del contrato. 3.4. El pago de cada certificado o planilla mensual las facturas será realizado, mediante transferencia bancaria a la cuenta que indique el Consultor, el primer día de avance pago de obra ACUAMED del mismo mes, si ello fuese posible o, en su caso, del mes siguiente al de emisión de la Certificación, presentando el Consultor en esta fecha la oportuna factura de acuerdo con la legislación vigente. 3.5. Las cantidades abonadas se considerarán a todos los efectos como entregas a cuenta de la liquidación definitiva, que se realizará dentro una vez terminados todos los Trabajos objeto del presente Contrato y transcurrido el Período de Garantía, sin que su pago prejuzgue la calidad de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDADtrabajos realizados, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta ni su bondad y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementegarantía.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Para el reembolso de las deudas resultantes de la obrautilización de la Tarjeta (y, a este fin mensualmente y dentro en su caso, de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidolas tarjetas adicionales), el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORTitular podrá optar por cualquiera de las siguientes modalidades de pago: 1. Cuotas variables, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado por un porcentaje de pago debidamente firmadola deuda pendiente, con un límite mensual mínimo no inferior a la mayor de las siguientes cantidades: 5% del crédito dispuesto o 30 euros. 2. Cuotas fijas, por un importe fijo todos los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requierameses, con fecha y firmado un límite mensual mínimo no inferior a la mayor de las siguientes cantidades: 30 Euros o el 5% del crédito dispuesto. 3. Cuotas fijas aplicables a una o varias compras determinadas de importe no inferior al establecido por el Superintendente de obra, documento Banco en cada momento y que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a podrá ser consultado permanentemente en la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago página web de la citada planilla. El SUPERVISOREntidad, dentro de los tres (3) días hábiles siguientesplazos máximo y mínimo que ING DIRECT señale en el momento del aplazamiento y con un límite mensual mínimo no inferior a la mayor de las siguientes cantidades: 30 Euros o el 5% del importe de la compra aplazada. Para el resto de las compras del periodo, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla se mantendrá la forma de pago indicará correspondiente elegida por escrito su aprobación o devolverá el certificado para Titular entre las señaladas en este apartado. El importe pendiente de pago devengará diariamente intereses a favor de ING DIRECT al tipo de interés señalado en el punto 13 siguiente, intereses que se enmienden calcularán, en los motivos supuestos previstos en los apartados 12.2.1 y 12.2.2, sobre el total de rechazola línea de crédito dispuesto en cada momento y en el supuesto previsto en el apartado 12.2.3, sobre el importe de la compra aplazada pendiente de pago. Dichos intereses se liquidarán y serán pagaderos cada mes junto con los demás importes debidos. Las cantidades adeudadas que excepcionalmente pudieran sobrepasar el límite prefijado para la Tarjeta por ING DIRECT no podrán acogerse a la modalidad de pago aplazado, debiendo el CONTRATISTATitular abonarlas en su totalidad, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido liquidación mensual correspondiente al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara extracto del mes en que tal circunstancia se produzca. ING DIRECT reflejará las transacciones en la cuenta vinculada a la dependencia pertinente Tarjeta una vez el sistema de pagos las haya notificado. Las comisiones y gastos se reflejarán en la fecha en la que sean exigibles. Las cantidades a abonar en la cuenta vinculada a la Tarjeta se reflejarán una vez ING DIRECT haya recibido evidencia de la ENTIDAD para el pago, con la firma procedencia y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro validez del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeabono.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso avance de la obraCONSULTORÍA, conforme lo establecido en el DBC-E y el presente contrato, según el siguiente detalle: (La entidad deberá establecer el número de pagos y su porcentaje en relación al monto total del contrato y el cronograma de servicios) El CONSULTOR presentará a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORla COMISION DE RECEPCION, para su revisión en versión definitiva, una planilla o los productos y un certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requierallenado, con fecha y firmado por el Superintendente de obraDIRECTOR DE PROYECTO, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, todas las actividades realizadas para la ejecución de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTACONSULTORÍA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los Los días de demora retraso en los que incurra el CONSULTOR por la entrega de alguno de los productos u el respectivo certificado de pago, serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALla COMISION DE RECEPCION, a efectos de deducir los mismos del lapso plazo en que la ENTIDAD haya demorado en su caso pueda demorar en ejecutar realizar el pago de la citada planillalos servicios prestados. El SUPERVISORLa COMISION DE RECEPCION, dentro del plazo previsto para la aprobación de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago documentos indicará por escrito su la aprobación del producto o entregable y del certificado de pago o los devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar CONSULTOR realice las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, para su nueva presentación con la nueva fecha. El producto o entregable y el certificado de pago, aprobado por el SUPERVISORla COMISION DE RECEPCION, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD para ENTIDAD, en el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, que se procese el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRApago correspondiente. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra certificado, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del procesamiento de remisión del FISCAL a pago por la dependencia prevista de por la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, CONSULTOR recibirá el pago del monto consignado en el certificado de pago, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de la COMISION DE RECEPCION a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago; , el CONTRATISTA CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora para efectos de compensación según corresponda. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de la planilla de pago por el SUPERVISORpago, el CONTRATISTA CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa promedio de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario, bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a la UNIDAD SOLICITANTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de la UNIDAD SOLICITANTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTACONSULTOR, no presente al SUPERVISOR a la respectiva planilla COMISION DE RECEPCION el respectivo certificado de avance de obra pago hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en el cronograma de servicios, la presente cláusula, el SUPERVISOR COMISION DE RECEPCION deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la lo enviará a este para la firma del SuperintendenteDIRECTOR DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Será mediante efectivo en el banco o mediante justificante de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillavendedora, careciendo de eficacia los pagos efectuados a agentes, representantes, transportistas, salvo que dispongan de autorización expresa del vendedor. El SUPERVISORIgualmente, dentro podrá ser mediante recibo con domiciliación bancaria girado a treinta días desde la fecha de la factura. Particularmente se pacta, que si la forma es en efectivo, el pago deberá realizarse en el momento de la entrega o puesta a disposición de las mercancías. Si no se realiza el pago, el vendedor está facultado a no proceder a la entrega. En el supuesto que el comprador no acuda en plazo a retirar la mercancía o bien la rehúsa sin justa causa, el vendedor procederá a su depósito judicial, cuya fecha de constitución determina el momento en que el pago resulta exigible. Si la forma de pago es aplazado a la puesta a disposición de la mercancía o de la entrega, la fijación del momento del pago del precio deberá realizarse en la aceptación del pedido, donde se señalarán los tres (3) días hábiles siguientesplazos y términos. Al ser la entrega de la mercancía precedente al pago del precio, el vendedor podrá negarse a realizar la entrega si, después de recibir la venta, descubre insolvencia en versión definitiva el certificado o planilla comprador. Si los aplazamientos de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos exceden de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con sesenta días desde la fecha de aprobaciónentrega y recepción de las mercancías, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pagopago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir mención expresa de la fecha de remisión del FISCAL pago indicada en la factura. Si el aplazamiento es superior a 90 días, se ha de instrumentar en documento endosable a la dependencia prevista orden. En aplazamientos superiores a 120 días, el vendedor estará facultado para exigir la garantía mediante aval cambiario o seguro de crédito o caución. Por último, si el pago es anticipado y los contratantes acuerdan el pago con anterioridad a la entrega de la ENTIDADmercancía, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta deberá señalarse así en la solicitud y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pagoaceptación de pedido, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga producirse el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes precio con anterioridad a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación entrega de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementemisma.

FORMA DE PAGO. El La forma de pago será paralelo al progreso del contrato se realizará así: La cancelación del valor del contrato se hará de la obrasiguiente forma: a) Mediante actas parciales mensuales, a este fin mensualmente y dentro de los cinco hasta completar el ochenta por ciento (580%) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago valor de la citada planilla. El SUPERVISORejecución, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que y cada acta parcial se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará cancelara dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla cuenta de cobro y/o factura debidamente soportada, el pago se autorizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar, entrada a almacén y radicación de la factura, V° B° dado por el supervisor designado quien durante el desarrollo del presente contrato expedirá las constancias del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista así como certificación dada por el supervisor que acredite la ejecución contractual y el pago de las obligaciones al sistema de seguridad social integral consagrados en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTAla ley. En caso b) Un saldo final equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, será cancelado dentro de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta los treinta (30) días posteriores siguientes al recibido a satisfacción por parte del supervisor y suscrito el acta de liquidación. NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos, indirectos e imprevistos que ocasione la ejecución del contrato. Página 21 de 27 NOTA 2: Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven y que le correspondan. En el caso de presentarse inconsistencias o requerimientos por parte de la E.S.E, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. El “«contrato por bolsa o a monto agotable», en realidad puede corresponder a un contrato de suministro de bienes o servicios, donde se pacta el pago de la contraprestación a precios unitarios, conforme a unos valores asignados a los bienes o servicios ofrecidos, que son objeto del suministro y que se entregan a la entidad, por demanda, durante el plazo previsto de ejecución del contrato, sin exceder el valor o presupuesto oficial asignado por la entidad contratante para el efecto. Lo anterior, en vista de que el tipo contractual de «contrato por bolsa o a monto agotable» no existe en les leyes civiles y comerciales ni en el EGCAP como un tipo contractual”. En efecto puede resultar procedente si en la presente cláusulaetapa de planeación del contrato, producto de los estudios previos y el SUPERVISOR deberá elaborar análisis del sector y de los oferentes, se observa que la planilla misma resulta adecuada para satisfacer de mejor manera la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación y puede generar algún beneficio, como por ejemplo, la posibilidad de contar con precios fijos de los bienes o servicios que se adquirirán durante el plazo de ejecución del contrato y un control del gasto para evitar demandar bienes o servicios del suministro en base exceso del presupuesto oficial.2 Los descuentos que se efectuarán a los datos la cancelación de la medición que le cupo efectuar misma por concepto de retención en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma fuente corren por cuenta del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontratista.

FORMA DE PAGO. El Todo pago será paralelo al progreso está sujeto a la disposición de recursos transferidos por el Banco Agrario de Colombia a las cuentas del Patrimonio Autónomo y se realizará de la obrasiguiente forma: a) El Contratante pagará al contratista el valor que resulte de las unidades de vivienda realmente terminadas y recibidas por el Supervisor y el beneficiario. b) El Contratante desembolsara al contratista a título de anticipo en cuantía equivalente al veinticinco (25%) por ciento del valor asignado del contrato. c) El valor del contrato, se empezará a pagar una vez se haya alcanzado un avance de ejecución de obra del cuarenta por ciento (40%) de conformidad con el cronograma aprobado por el Supervisor del contrato. d) Los demás pagos se harán de acuerdo con el porcentaje de obra ejecutada, entiéndase como obra ejecutada la entrega y recibo a satisfacción de las obras, presentado en actas parciales, de conformidad con el cronograma aprobado por el Supervisor del contrato, hasta alcanzar un noventa por ciento (90%) del valor contratado. e) El diez por ciento (10%) restante del valor del contrato, se reconocerá en el acta de liquidación del mismo, para el trámite del último pago, el Supervisor debe adjuntar la correspondiente acta de liquidación del contrato, debidamente aceptada y suscrita por las partes, sin este requisito no se tramitará el pago. f) Por cada pago que efectúe el Contratante descontará el porcentaje equivalente al 25% como amortización del valor del anticipo enunciado en el punto b) de la presente cláusula; en cualquier caso, en la última acta parcial de obra se amortizará el saldo total del valor del anticipo sin amortizar, entregado al contratista. El anticipo busca facilitar al contratista la financiación de la infraestructura inicial necesaria para el cumplimiento de las actividades que se le han encargado con ocasión del presente contrato, a este fin mensualmente través xxx xxxxxxxx de recursos públicos y dentro en tal sentido deberá manejarse con estricta destinación al proyecto. La INTERVENTORÍA, por tratarse de un proyecto con características rurales, debe disponer de los cinco medios de transporte necesarios para el desplazamiento de su personal a cada una de las viviendas en construcción, le corresponde realizar la dotación de las líneas telefónicas con destinación exclusiva para su uso, Internet, equipos de cómputo y muebles de oficina que llegare a necesitar. Los pagos se harán de acuerdo con el porcentaje de la obra ejecutada, entiéndase como obra ejecutada la entrega y recibo a satisfacción de las obras, presentado en actas parciales. El CONTRATANTE realizará los pagos en un término no superior a días (510) días hábiles siguientes a cada mes vencidodespués de recibida la factura o documento equivalente acompañada de los documentos necesarios. Para el pago correspondiente, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo INTERVENTOR deberá anexar a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR respectiva factura o documento equivalente, informe físico y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro magnético del plazo previstomes correspondiente del avance de las obras, los días copia de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro las cuentas de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara aportes a la dependencia pertinente Salud, Pensiones y Cesantías y Seguridad Social: Caja de la ENTIDAD para el pagoCompensación Familiar, con la firma ICBF y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro SENA, del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORmes anterior, para correcciones o aclaracionesdebidamente canceladas, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, como requisito indispensable para el pago. El CONTRATISTACada pago realizado incluye entre otros los gastos de administración, recibirá el pago honorarios, salarios y prestaciones sociales del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta personal, incrementos salariales y cinco (45) días hábiles computables a partir prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, desplazamiento, dotación, trasporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la fecha oficina central. Dotación de remisión del FISCAL a la dependencia prevista campamentos, mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, copias heliográficas planos, caja menor, baños, instalación y sostenimiento de la ENTIDADseguridad industrial y salud ocupacional, computadores e impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones, todos los impuestos, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, en general todo costo en que incurra EL INTERVENTOR para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta cumplimiento del objeto del contrato en su ejecución y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasoadministración. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora Los valores totales contenidos en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecontrato NO se actualizarán.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Ministerio de Justicia y del Derecho, se compromete a pagar el valor del contrato resultante del proceso de la obra, a este fin mensualmente siguiente manera: 1. Registro de participantes en cada jornada móvil 2. Listados de entrega de material en cada jornada móvil (si aplica), 3. informe de cada evento con actividades realizadas y dentro novedades reportadas durante la realización del mismo 4. Soporte fotográfico de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, momentos estratégicos previamente acordados con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR contrato y/o el FISCAL, a efectos una grabación en formato de deducir los mismos video que documente la ejecución del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillarequerimiento 5. El SUPERVISOR, dentro contratista deberá expedir una certificación sobre la ejecución de los tres (3) días hábiles siguientes, después recursos de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará conformidad con los rubros presupuestales del Plan Operativo Anual – POA aprobado por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTAla AECID, en este último caso, realizar las correcciones necesarias moneda colombiana COP y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara Euros a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro tasa histórica del proyecto El Ministerio tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables para efectuar el pago de la factura presentada, los cuales se contarán a partir de la fecha de remisión en que la misma se radique en Tesorería para su respectivo trámite. cargo del FISCAL implementador y deberán contemplarse en la propuesta económica Los pagos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la dependencia prevista ubicación de fondos en la ENTIDADTesorería del MINISTERIO de tal manera que la entidad no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapsolo tanto, el pago que se realiza es parcialcontratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago. Si se tiene la responsabilidad de facturar electrónicamente o tiene facturación electrónica voluntaria o facturador electrónico, mediante nota dirigida verifique el código CIIU de la actividad principal inscrita en el RUT, con el fin de establecer la fecha del calendario para la emisión de la factura electrónica, de acuerdo con el numeral 1, artículo 20 Res 000042 de 2020 de la Dian. Sí al SUPERVISOR dentro verificar en la Resolución N°.00042 de los cinco (5) días hábiles subsiguientes 2020 que a la fecha de haberse hecho efectivo radicación el facturador no se encuentra aún obligado a facturar electrónicamente, la factura de venta en talonario, papel o documento equivalente que radique será válida siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 617 del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeEstatuto Tributario.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso comitente vendedor se realizará a través de la obra, a este fin mensualmente y dentro Cámara de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado Compensación de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosla Bolsa, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Bolsa y de la siguiente manera: El comitente comprador cancelará el valor total de la negociación, con cortes mensuales de treinta (30) días calendario y cumplidos los requisitos de ejecución señalados antes, el comitente comprador pagará al comitente vendedor el valor pactado en mensualidades vencidas, plazo que incluye la entrega de la factura y recibo a la medición efectuada en forma conjunta satisfacción del servicio firmada por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago supervisor de la citada planilla. El SUPERVISOR, negociación la cual se expedirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientessiguientes al recibo de la factura, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado certificación expedida por el SUPERVISORrepresentante legal o por el revisor fiscal según sea el caso del pago de sus obligaciones a los sistemas de salud, con la fecha riesgos profesionales y aportes a las cajas de aprobacióncompensación familiar, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente Instituto Colombiano de la ENTIDAD para el pago, con la firma Bienestar Familiar y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRASena. El pago al comitente vendedor depende de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro la oportunidad y calidad en la presentación de los treinta (30) días hábiles siguientes a documentos e información señalados. Por tanto, el comitente vendedor deberá tener en cuenta que la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista presentación deficiente y/o tardía de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables documentación podrá conllevar a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la una demora en el pago. Por esta falta, mediante nota dirigida el comitente comprador no asumirá responsabilidad, ni obligaciones adicionales a las descritas en la presente ficha técnica y en todos los casos informará al SUPERVISOR dentro comisionista comprador y a la BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S. A. Dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha siguientes al vencimiento de haberse hecho efectivo del pago parcial o total cada período (mes) de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada casoservicio prestado, el Informe del SUPERVISOR consignará también comitente vendedor deberá presentar la deducción de factura con los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisiónsoportes. El procedimiento subsiguiente comitente comprador adelantará los trámites administrativos a que haya lugar y aprobación del programa anual de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecaja - PAC.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso La remuneración de la obraFiduciara por concepto de la inversión, administración y pagos, será pagada, única y exclusivamente, con cargo a este fin los rendimientos financieros generados por los recursos administrados, de conformidad con lo establecido en la ley 1286 de 2009. Dicha remuneración mensual tendrá un componente fijo y uno variable: (i) Un valor fijo correspondiente a máximo ochenta (80) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes –SMLMV-, y (ii) Un componente variable de hasta un diez por ciento (10%) de los rendimientos financieros netos producidos mensualmente por la inversión de los recursos administrados. En todo caso, la remuneración total mensual de la Sociedad Fiduciaria, es decir sumando el componente fijo y el componente variable, no podrá nunca ser superior a quinientos (500) SMLMV, incluido IVA. La comisión Fiduciaria mensual se paga dentro del mes calendario siguiente a la fecha en que la Fiduciaria presente la respectiva factura de la comisión causada en el mes inmediatamente anterior. En caso de que no se generen rendimientos suficientes para el pago de la Comisión Fiduciaria correspondiente al valor fijo, esta será pagada en el mes siguiente o posterior; hasta cuando haya los fondos suficientes correspondientes para su pago. Los pagos procederán previa presentación y aprobación de la factura y de los informes mensuales o de las aclaraciones, complementaciones o modificaciones solicitadas por el FIDEICOMITENTE y la certificación del revisor fiscal o representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales, riesgos profesionales y de seguridad social de sus empleados dentro de los últimos seis (6) meses de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El FIDEICOMITENTE tendrá diez (10) días hábiles para aprobar los informes presentados o en su defecto para solicitar las aclaraciones, complementaciones o modificaciones que considere pertinentes, las cuales deberán ser resueltas por la Fiduciaria dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la formulación del requerimiento. El FIDEICOMITENTE tendrá cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla aprobar o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados improbar las respuestas a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por requerimientos solicitados. Si el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De FIDEICOMITENTE no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, se pronuncia dentro de los tres (3) días hábiles siguientesplazos establecidos, después respecto de recibir en versión definitiva el certificado los informes y las aclaraciones, complementaciones o planilla modificaciones se entenderán aprobados. Los pagos de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para la comisión fiduciaria a que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo obliga el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara FIDEICOMITENTE quedan subordinados a la dependencia pertinente disponibilidad de la ENTIDAD rendimientos financieros producidos por los recursos del FONDO. Los documentos requeridos para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir son los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.siguientes:

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo de los trabajos se realizará mediante (señalar el número de pagos) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales (en su caso, contemplar las subactividades, cuidando que para ello se cumpla con las previsiones del artículo 104 del Reglamento), conforme al progreso programa de ejecución que se detalla en el Anexo ____. Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes: 1 1 2 2 Etc Etc etc etc Las estimaciones que se generen se acompañarán de la obradocumentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a este fin mensualmente y las previsiones del artículo 102 del REGLAMENTO, las que serán presentadas por EL CONTRATISTA al responsable del servicio dentro de los cinco (5) seis días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles naturales siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista su corte y serán pagadas por LA DEPENDENCIA por trabajos ejecutados en (anotar el domicilio de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá LA DEPENDENCIA en que se efectuará el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual señalar si se realizará a través de avance medios de obra no se realizara comunicación electrónica), dentro de un plazo de (anotarlo, en el entendido de que no sea mayor a 20 días naturales) contados a partir de que hayan sido autorizadas por el responsable del servicio y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente requisitada. Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 100 del REGLAMENTO, los cuarenta únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del contrato respectivo, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y cinco (45) de gastos no recuperables El responsable del servicio, según la naturaleza del mismo, efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días hábiles computables naturales contados a partir de la fecha de remisión del FISCAL a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazosiguiente estimación. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de LA DEPENDENCIA, ésta a solicitud de EL CONTRATISTA y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la LEY, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado pongan efectivamente las cantidades a disposición de avance EL CONTRATISTA. Tratándose de obrapagos en exceso que haya recibido EL CONTRATISTA, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA éste deberá hacer conocer reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a la ENTIDAD la demora lo señalado en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días hábiles subsiguientes a naturales desde la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de LA DEPENDENCIA. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de EL CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o total en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 10 del Oficio Circular No. UNCP/309/TU/00428/2009 de fecha 1 de julio de 2009 emitido por la Secretaría de la planillaFunción Pública, quien pondrá en el supuesto de inmediato que EL CONTRATISTA solicite por escrito a conocimiento LA DEPENDENCIA ceder sus derechos de cobro y esté en posibilidad de realizar operaciones de factoraje o descuento electrónico con intermediarios financieros, LA DEPENDENCIA en dicho caso, otorgará su consentimiento de igual manera por escrito, fecha a partir de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecual se podrán ceder estos derechos.

FORMA DE PAGO. El Para poder contratar servicios, en cualquier modalidad, el cliente debe seleccionar una forma de pago será paralelo al progreso de la obralas admitidas en función del tipo de producto contratado. Salvo indicación de otro plazo en las Condiciones Particulares de Contratación, a este fin mensualmente y el Cliente efectuará el pago dentro de los cinco quince (515) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista emisión de la ENTIDADfactura, para mediante el pagomedio de pago acordado. El CONTRATISTA, recibirá Los importes correspondientes a renovaciones de dominios deberán abonarse por el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) Cliente 30 días hábiles computables a partir antes de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista expiración de los mismos, con el objeto de asegurar el éxito de la ENTIDADgestión ante los organismos registradores. En caso de devolución, para demora o impago de los recibos, acens podrá suspender total o parcialmente los Servicios, así como denegar al Cliente el pago; acceso y la retirada de equipos albergados en instalaciones de acens o impedir la contratación de nuevos Servicios Asimismo, el CONTRATISTA tendrá derecho retraso en el pago por un período superior a reclamar 1 mes o la suspensión temporal de servicios en dos ocasiones por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día xxxx en que se haga efectivo el pago, darán derecho a acens a la ampliación interrupción definitiva de plazo los servicios y la correspondiente resolución del contrato, previa notificación con 15 días hábiles de antelación, pudiendo solicitar, en su caso, la indemnización por día cancelación anticipada dispuesta en la Cláusula 7.3 de atraso. Si en ese lapso, las presentes Condiciones Generales y el pago abono de los daños y perjuicios que se realiza es parcialpudieran irrogar como consecuencia de su incumplimiento. No obstante, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora toda factura vencida y pendiente de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendariopodrá devengar, desde la fecha en que debió ser abonada, interés de aprobación demora al tipo legal de la planilla referencia más dos (2) puntos porcentuales. Las devoluciones bancarias de pago pagarés, talones y giros podrán devengar gastos de impago del 3% del total del importe devuelto, así como el correspondiente interés de demora anteriormente descrito. En el supuesto de que el Cliente no especificara el Servicio por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en realiza el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro acens estará autorizada a aplicar los importes pagados, a cuenta de cualquiera de los cinco (5) días hábiles subsiguientes Servicios contratados por el Cliente, en la medida en que ello sea necesario para la extinción, total o parcial, de cualquier deuda contraída con acens por la prestación de los mismos. El impago por el Cliente facultará a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planillaacens, quien pondrá de inmediato previo el requerimiento, a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes comunicar este extremo a los efectos servicios de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada casoinformación sobre solvencia patrimonial y de crédito, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo acuerdo con lo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementenormativa aplicable.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Los recursos del contrato se pagarán de la obrasiguiente forma: Mediante pagos mensuales de igual valor, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles calendario siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recibo de la ENTIDADcorrespondiente factura, para luego de la prestación del servicio a entera satisfacción de la Corporación. Previo visto bueno de la persona que la Corporación designe como supervisor del contrato verificando el pagocumplimiento de todas las obligaciones contractuales. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones Los pagos a los que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara obliga la Corporación se realizaran dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores calendarios siguientes a la presentación de la factura y/o cuenta de cobro. Para efectos del pago, que se realizarán mediante transferencia electrónica o consignación de orden de pago, el contratista deberá radicar en las oficinas de la CORPORACIÓN, la factura debidamente diligenciada, la cual deberá presentar en original y copia, y discriminar el impuesto sobre las ventas. La factura deberá estar debidamente diligenciadas, presentarse en original y copia, discriminar el impuesto sobre las ventas de ser aplicable este impuesto al plazo previsto CONTRATISTA y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008, y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Además, LA CORPORACIÓN a través del supervisor, deberá verificar que el contratista esté dando cumplimiento a sus obligaciones laborales y, en especial, las relacionadas con el régimen de seguridad social de sus trabajadores. El supervisor aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas. Para efectos del pago, que se realizarán mediante transferencia electrónica o consignación de orden de pago, el contratista deberá recepcionar en la presente cláusulaTesorería del CORPORACIÓN, la factura debidamente diligenciada, la cual deberá presentar en original y copia, y discriminar el SUPERVISOR impuesto sobre las ventas. La factura deberá elaborar la planilla estar debidamente diligenciadas, presentarse en base a los datos original y copia, discriminar el impuesto sobre las ventas de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el ser aplicable este impuesto al CONTRATISTA y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 617 del Estatuto Tributario y la enviará a este para la firma del SuperintendenteLey 1231 de 2008, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractualy las demás normas que lo modifiquen, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeadicionen o complementen.

FORMA DE PAGO. 4.1 El pago será paralelo de la Obra se realizará de la siguiente forma:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 4.2 El Contratista enviará sus solicitudes de pago por los progresos realizados en la ejecución de la Obra al progreso Interventor y si este lo considera viable, lo remitirá al Jefe de Proyecto designado por la Organización. El Jefe de Proyecto certificará el valor de la obra ejecutada, teniendo como referencia los precios unitarios acordados y las cantidades de obra ejecutados que figura en la Estimación cuantitativa. El Contratista acompañará las Solicitudes de pago de la siguiente documentación: 4.2.1 Corte Parcial de obra, avalado por Interventoría; 4.2.2 Copia del RUT; 4.2.3 Fotografías de los avances realizados en la ejecución de la obra; 4.2.4 Factura del Contratista; 4.2.5 Certificación bancaria; 4.2.6 Certificación de pago de parafiscales. 4.3 Una vez que la Interventoría y el contratista presenten al Jefe de Proyecto las solicitudes de pago por los progresos realizados en la ejecución de la Obra y el Acta o corte de obra ejecutada, a este fin mensualmente así como todos los anexos pertinentes, éste evaluará dicha solicitud en un plazo de siete (7) días calendario. Una vez evaluada y dentro aprobada, la solicitud de los cinco pago por el Jefe de Proyecto, se considerará vencida y pagadera en un plazo xxxxxx xx xxxx (510) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, contar desde la fecha de aprobación de la planilla solicitud. Durante el periodo de evaluación y tramitación del pago, el Contratista seguirá ejecutando la obra de acuerdo con el Plan de trabajo aprobado. 4.4 Cualquier pago que realice la Organización en concepto de progresos realizados en la ejecución de la Obra no conllevará ni supondrá la aceptación de la obra ejecutada, ni en parte ni en su totalidad; tampoco significará la renuncia de la Organización de su derecho a ejecutar las garantías ofrecidas por el SUPERVISORContratista en virtud del presente Contrato, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar o a exigirle el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En multas en caso de retrasos. 4.5 El Contratista sólo podrá presentar la solicitud de pago final o devolución de la retegarantía de obra según lo dispuesto en el numeral 4.1, una vez que se hubiese pagado parcialmente haya finalizado y entregado a satisfacción de la planilla o certificado Interventoría y de avance la Organización: 4.5.1 Todos los trabajos, incluidas las órdenes de variación de obra, según lo previsto en la documentación adjunta; 4.5.2 Rectificación de cualquier observación que se haya informado y que no se ajuste a las especificaciones; 4.5.3 El despeje y la limpieza final de la obra ejecutada 4.5.4 Las certificaciones de materiales y garantías de los equipos de obra que correspondan; 4.5.5 El informe final de obra, avalado por la interventoría. 4.5.6 La certificación, debidamente firmada por el reclamo corresponderá al porcentaje Jefe de Proyecto y el representante autorizado del Contratista, de que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer la Obra se ha ejecutado y realizado con arreglo a los planos y las especificaciones, y conforme a la ENTIDAD la demora legislación, las normas y los reglamentos nacionales y locales vigentes en el pagolugar de ejecución del Proyecto; 4.5.7 El Acta de recibo de obra, mediante nota dirigida al SUPERVISOR firmado por la entidad competente o director de la Institución beneficiaria. 4.6 La Organización emitirá un Acta de recibo de obra cuando se hayan satisfecho a su juicio todos los requisitos previstos en la Cláusula 4.5. 4.7 Los pagos serán exigibles dentro de los cinco (5) quince días hábiles subsiguientes siguientes a partir de la recepción y aprobación de la factura por la OIM. Los pagos se realizara en pesos colombianos mediante transferencia bancaria a la fecha siguiente cuenta bancaria: Cuenta de haberse hecho efectivo Ahorros No. XXXXXXXXXXXXXXXXX del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeBanco XXXXXXXXX.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso del servicio, en número de pagos y fechas preestablecidos y convenidos en este contrato por ambas partes: Primer Pago (...%)...................(registrar el plazo o la obrafecha prevista) Segundo Pago (... %) ............... (registrar el plazo o la fecha prevista) Tercer Pago (...%) .................... (registrar el plazo o la fecha prevista) Pago Final (...%) ...................... (registrar el plazo o la fecha prevista) El CONSULTOR presentará a la CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, el informe periódico y un certificado de pago debidamente llenado, con fecha y firmado por el Gerente de Proyecto, que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a los trabajos desarrollados. De no presentar el CONSULTOR el informe periódico y el respectivo certificado de pago dentro del plazo previsto; los días de demora serán contabilizados por la CONTRAPARTE, a este fin mensualmente y efectos de deducir los mismos del plazo que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en la efectivización del pago del citado certificado. La CONTRAPARTE, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir el informe periódico y en versión definitiva el certificado o planilla de pago pago; indicará por escrito su aprobación o devolverá el informe y el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTACONSULTOR, en este éste último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el informe y certificado, con la nueva fecha. El informe periódico y el certificado de pago aprobado por el SUPERVISORla CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD ENTIDAD, para el procesamiento del pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance prestación de obra servicios, se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago. El CONTRATISTA, CONSULTOR recibirá el pago del monto certificado certificado, menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta treinta y cinco tres (4533) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL de la CONTRAPARTE a la dependencia prevista de la ENTIDAD, ENTIDAD para el pago; el CONTRATISTA CONSULTOR tendrá derecho a reclamar por el lapso tiempo transcurrido desde el cuarenta día treinta y seis tres (4633) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atrasodemora. Si en ese lapsotiempo, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA sólo podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la al que falta de recibir en pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla del certificado de pago por la CONTRAPARTE; el SUPERVISOR, el CONTRATISTA CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por sobre el monto no pagadopagado por cada día adicional de retraso, valor a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario para depósitos en caja de ahorro en moneda nacional que publica periódicamente el Banco Central de Bolivia, de la semana anterior a la que se vaya a fijar el interés, el mismo que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 dividido en trescientos sesenta y cinco (365) días y multiplicándola multiplicado por el número de los días de retraso en que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o el certificado de avance de obradel servicio, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA CONSULTOR deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pagopago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR a la CONTRAPARTE dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del el pago parcial o total de la planillatotal, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el independientemente del pago del monto resultante de esta demora y intereses, establezca las causas para que de la demora de pago y asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR informe de la CONTRAPARTE consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla del certificado en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTACONSULTOR. En caso de que el CONTRATISTACONSULTOR, no presente al SUPERVISOR a la respectiva planilla CONTRAPARTE el respectivo certificado de avance de obra del servicio hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR la CONTRAPARTE deberá elaborar la planilla el certificado en base a los datos de la medición control del servicio prestado que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA disponga y la enviará a este para la firma del SuperintendenteGERENTE DE PROYECTO, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones implicancias posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará de acuerdo al progreso avance de la obraCONSULTORÍA, a este fin mensualmente y dentro conforme lo establecido en el presente contrato, según el siguiente detalle: ▪ (En caso de consultoría individual de línea se debe establecer la periodicidad mensual de los cinco pagos y su respectivo monto). ▪ (5) días hábiles siguientes En caso de Consultoría Individual por Producto deberá establecer el número de pagos y su porcentaje en relación al monto total del contrato y el cronograma de servicios). El CONSULTOR presentará a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORla CONTRAPARTE, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, informe periódico con fecha y firmado por el Superintendente de obrafirmado, documento que consignará todos todas las actividades realizadas para la ejecución de la CONSULTORÍA. Los días de retraso en los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a que incurra el CONSULTOR por la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR entrega del informe periódico y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previstorespectivo certificado de pago, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCALla CONTRAPARTE, a efectos de deducir los mismos del lapso plazo en que la ENTIDAD haya demorado en su caso pueda demorar en ejecutar realizar el pago de los servicios prestados. La CONTRAPARTE una vez recibidos los informes, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos que emanen de la citada planillaCONSULTORÍA y hará conocer al CONSULTOR la aprobación de los mismos o en su defecto comunicará sus observaciones. En ambos casos la CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión respecto al informe en el plazo máximo de (registrar el plazo de forma literal y numeral, de acuerdo a la magnitud del servicio) días calendario computados a partir de la fecha de su presentación. Si dentro del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto al informe, se aplicará el silencio administrativo positivo, considerándose a los informes como aprobados. El SUPERVISORinforme periódico, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISORla CONTRAPARTE, (con la fecha de aprobación), será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente que corresponda de la ENTIDAD para ENTIDAD, en el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco tres (53) días hábiles computables desde su recepción, para que se procese el pago correspondiente. La entidad deberá exigir la presentación del comprobante del pago de Contribuciones al Sistema Integral de Pensiones (SIP), antes de efectuar el o los pagos por la prestación del Servicio de CONSULTORÍA. En el caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá Consultorías Individuales de hasta (5) días hábiles para efectuarlas Línea la Entidad podrá actuar como agente de retención y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación del certificado de la planilla de pago por el SUPERVISORpago, el CONTRATISTA CONSULTOR tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente sobre el monto no pagado por cada día adicional de retraso, a partir del día sesenta y uno (61), calculado basándose en la tasa promedio de interés pasiva anual promedio ponderada nominal del sistema bancario, bancario por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

FORMA DE PAGO. El La CNSC pagará al Contratista el valor del contrato, un porcentaje del total presupuestado para cada proceso, así: 1. Un primer pago será paralelo equivalente al progreso 16% del valor del contrato, una vez el contratista haya entregado y obtenido aprobación de los siguientes productos y actividades, respectivamente:  Protocolo de Verificación de Requisitos Mínimos.  Guía de Orientación para los Aspirantes (Requisitos Mínimos).  Segundo informe sobre procesamiento de hojas de vida para la verificación de requisitos mínimos.  Manual Técnico de Pruebas  Primer informe sobre construcción de ítems 2. Un segundo pago equivalente al 16% del valor del contrato, una vez el contratista haya entregado y obtenido aprobación de los siguientes productos y actividades, respectivamente:  Listado de Admitidos y No Admitidos en Firme.  Informe final de Construcción de ítems  Citación a aplicación de pruebas escritas 3. Un tercer pago equivalente al 45% del valor del contrato una vez el contratista haya publicado los resultados en firme de las pruebas sobre competencias básicas – funcionales y comportamentales. 4. Un cuarto y último pago equivalente al 23% del valor del contrato, una vez se haya publicado el resultado definitivo de las pruebas, incluidas la de Valoración de Antecedentes y de Entrevista, y se realice la entrega de la obratotalidad de productos e informes finales esperados con la ejecución del contrato. Los pagos se efectuarán por la CNSC previa presentación, a este fin mensualmente por parte del contratista de la factura correspondiente que debe contener los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidodemás normas que lo modifiquen, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla adicionen o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha aclaren y firmado certificación expedida por el Superintendente supervisor del contrato en la que conste el cumplimiento o recibo a satisfacción de obralas obligaciones, documento servicios o productos señalados y sus precedentes, conforme a lo dispuesto en el ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y en el ANEXO 11. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA, y acredite encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios xxx XXXX, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, CREE, según les sea aplicable, o las normas que consignará todos los trabajos ejecutados lo modifiquen o adicionen de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2012 o aquellas que la modifiquen o adicionen, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Los pagos que la CNSC se compromete a los precios unitarios establecidosefectuar, estarán sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a la medición efectuada incluir las partidas necesarias en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeéste.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo Los pagos de las comisiones debidas por la EMPRESA al progreso AGENTE se efectuarán por liquidaciones periódicas mensuales los días… de cada mes, en la obracuenta corriente que el AGENTE indique. La comisión se calculará sobre el importe neto de las facturas, es decir, sobre el precio de venta efectiva y eliminando todos los derechos de aduana o impuestos de cualquier tipo, siempre que tales gastos adicionales, los aranceles y los impuestos se indicarán por separado en la factura. Las comisiones se devengarán en el momento en que la EMPRESA ponga a este fin mensualmente y dentro disposición de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con clientes los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado productos cuyo pedido le haya sido trasladado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a AGENTE. La comisión se pagará cuando la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar EMPRESA recibe el pago de la citada planillacompra del cliente. En ese momento la EMPRESA proporcionará al AGENTE una relación de las comisiones devengadas por las operaciones a dicho período mensual, detallando el porcentaje correspondiente a la comisión sobre el precio de los productos. No existirá comisión debido a las ofertas o pedidos presentados por el agente y no aceptados por la Empresa. De acuerdo con el volumen de negocios de los proyectos que el agente llevará a cabo, recibirá la siguiente comisión adicional del … % : • Año 20 > 50.000,00 € • Año 20…. > 150.000,00 € teniendo en cuenta los pedidos entrados por el cliente antes del 31 de diciembre de cada año. SÉPTIMA.GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Todos los gastos desembolsados por el AGENTE en el ejercicio de su actividad profesional, y particularmente aquellos relativos a los gastos de representación y dietas de desplazamiento, serán a cargo de éste y se considerarán cubiertos por la remuneración que le pudiera corresponder en virtud de lo expuesto en la cláusula relativa a la Remuneración del presente contrato. El SUPERVISORAGENTE se obliga a comunicar a la EMPRESA toda la información de que disponga, dentro cuando sea necesaria para la buena gestión de los tres actos u operaciones cuya promoción y conclusión se le encomienda por el presente contrato, así como, en particular, la relativa a la solvencia de los terceros con los que existan operaciones pendientes de conclusión o ejecución. El AGENTE con una periodicidad (3semanal, quincenal, mensual) días hábiles siguientesremitirá a la EMPRESA informe detallado de los pedidos obtenidos en dicho período. El AGENTE deberá respetar las instrucciones generales y razonables de la EMPRESA en materias y aspectos tales como precios, después condiciones de entrega y pagos de operaciones o características de los clientes a seleccionar. El AGENTE no recibirá pagos de clientes sin autorización de la EMPRESA. El AGENTE se obliga a recibir en versión definitiva el certificado nombre del empresario toda clase de reclamaciones de terceros sobre defectos o planilla vicios de pago indicará por escrito su aprobación calidad o devolverá el certificado para que cantidad de los bienes vendidos y de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque no se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fechahubiesen concluido. El certificado aprobado AGENTE se compromete a llevar una contabilidad separada para las operaciones realizadas por cuenta de la EMPRESA. La EMPRESA se obliga a poner a disposición del AGENTE los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios para el ejercicio de la actividad encomendada. La EMPRESA se obliga a facilitar al AGENTE todas las informaciones necesarias para el desempeño por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente agente de la ENTIDAD para actividad encomendada. La EMPRESA se reserva el pago, con la firma y fecha respectivasderecho a aceptar o rechazar las órdenes de pedidos que le sean requeridas por el AGENTE. En dicha dependencia se expedirá ambos casos la orden de pago dentro del EMPRESA debe comunicar su decisión al AGENTE en un plazo máximo de cinco (5) 15 días hábiles computables contados desde su recepciónel siguiente a aquel en que recibió la comunicación de pedido remitida por el AGENTE. En caso Las órdenes que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con sean rechazadas por cualquier causa por la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, EMPRESA no generarán derecho remuneratorio alguno para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeAGENTE.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo se realizará en Moneda Nacional de lunes a viernes en días hábiles, de 9:00 a 15:00 horas, debidamente requisitados los documentos conforme al progreso anexo 7. Una vez cubierto todos y cada uno de los requisitos y documentos solicitados conforme al anexo 7, por la Dirección de Almacenes y recibidos por ésta, la Dirección de la obraComisión de Adquisiciones, dependiente de la Dirección General de Logística de la Secretaría ubicado en Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx #0000, xxxxxxx Xxxxxxxxxx de ésta Ciudad, entregará a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) la Aseguradora el correspondiente contra recibo por la cantidad equivalente a la primera mensual, en un lapso no menor a 5 días hábiles siguientes ni mayor a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) 20 días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo haya entregado por parte de la compañía aseguradora la documentación pertinente, completa y correcta a que se refiere el pagoanexo 7, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapsosentido la Dirección de la Comisión de Adquisiciones entregará el correspondiente contra recibo a la compañía Aseguradora, el pago mismo que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje tendrá como documento de pago a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago obligación por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual parte del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente Gobierno del plazoEstado. En caso de que la documentación no se hubiese pagado parcialmente entregue completa o con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el ANEXO 7, la planilla o certificado Dirección de avance la Comisión de obraAdquisiciones, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer dará aviso a la ENTIDAD la demora en compañía aseguradora por el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial medio que esta estime pertinente o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido defecto con oficio con acuse de recibido, lo anterior para el CONTRATISTA. En efecto de que la aseguradora lleve a cabo las rectificaciones o complete los documentos faltantes en caso de que esto se actualice, resultado con ello, que el CONTRATISTAtermino de pago empezara a correr a partir de que de nueva cuenta se atienda a la mecánica aquí establecida, no presente al SUPERVISOR pudiendo por ello alegar la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, aseguradora que se ha incumplido el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos pago de la medición prima, ya que le cupo efectuar esto solo resultara imputable a la compañía de seguro, al no haber cumplimentado los requisitos para el pago correspondiente a través del contra recibo antes mencionado, sin que por ello esto pueda eximir a la compañía aseguradora en el cumplimiento íntegro del servicio contratado. El pago se realizara en forma conjunta con Mensual de acuerdo a lo solicitado en el CONTRATISTA ANEXO 5 de las bases. a) Original y 3 (tres) copias de Factura, a nombre de la enviará a este para la firma Secretaría de Finanzas del SuperintendenteGobierno de Jalisco, con domicilio en Xxxxx Xxxxxx Xx. 000, Xxxx Xxxxxx, X.X.X. SFI-890301-DU0, sellada y firmada por la respectiva llamada Dirección de atención la Comisión de Adquisiciones de la Secretaría. b) Original y 2 (dos) copias de la Orden de compra. c) Original y copia del Anexo de Facturación y Entregas. d) 2 (dos) copias del Contrato. e) 2 (dos) copias del Acta de Resolución de Adjudicación. f) 2 (dos) copias de la Garantía de cumplimiento del contrato por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente10%.

FORMA DE PAGO. 9.1 Los pagos que la Entidad deba realizar al Contratista se efectuarán en la forma establecida en el Contrato mediante abonos en la cuenta corriente o cuenta de ahorros que indique el contratista o mediante cheque de gerencia, en ambos casos, de los bancos con los que la SUNAT tiene convenio. Tratándose de cheque, éste deberá ser recabado por el contratista en la División de Tesorería de la SUNAT. Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar el comprobante de pago correspondiente a cada etapa: entrega del bien, el servicio de instalación y configuración y capacitación una vez concluidas respectivamente; el servicio de garantía de buen funcionamiento por dos (2) años (correspondientes a las cuotas mensuales por los servicios de garantía de buen funcionamiento). Para el trámite de pago, el contratista deberá presentar el comprobante de pago correspondiente a cada etapa: entrega del bien, el servicio de instalación y configuración y capacitación una vez concluidas respectivamente; el servicio de garantía de buen funcionamiento por dos (2) años (correspondientes a las cuotas mensuales por los servicios de garantía de buen funcionamiento). La conformidad del servicio será otorgada por el (Área o Áreas usuarias del servicio) en un plazo no mayor xx xxxx (10) días de vencido el plazo y recibida la documentación del contratistas señalada en el numeral precedente. Este plazo corresponde también para que las Áreas usuarias informen a la Gerencia Administrativa de las observaciones que hubieran, de ser el caso. El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente por etapa y mensual se deberá realizar dentro de los cinco diez (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (3010) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recepción por parte de la ENTIDADGerencia de Administración, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión conformidad del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial servicio o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual recepción del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazobien. En caso de observaciones, se levantará un acta en la que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado consignarán las observaciones. El contratista tendrá un plazo no mayor de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco tres (503) días hábiles subsiguientes para subsanarlas, siempre que éstas no constituyan obligaciones esenciales del contrato, las cuales deben ser subsanadas de inmediato al requerimiento de la SUNAT. De vencer el plazo otorgado por la SUNAT para la subsanación de observaciones, se dará por concluido el contrato y se procederá a la fecha ejecución de haberse hecho efectivo del pago parcial o total las garantías correspondientes. Al término de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento vigencia del contrato y previa conformidad de la ENTIDADSUNAT, para que disponga se liquidará el contrato, procediéndose a devolver las garantías presentadas por el contratista. Si de acuerdo al objeto del proceso de selección se considera conveniente el pago de adelanto, deberá consignarse expresamente en las bases y se incluirá el requisito de garantía por adelanto de acuerdo con el artículo 219° del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación Reglamento de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso Ley de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA Contrataciones y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeAdquisiciones.

FORMA DE PAGO. De acuerdo con la mejor oferta en función de los parámetros establecidos anteriormente, se establecerá el monto total de la contratación y prestación de servicios entre el Oferente y el IICA. El pago será paralelo valor global deberá incluir todos los costos en que habrá de incurrir el Oferente para la realización de los trabajos convenidos. En consecuencia, el precio es fijo, pues se incluyen en el servicio contratado, mano de obra, costo de materiales, equipos y maquinaria, honorarios profesionales, costos de transporte, seguro y flete aéreo, costos de desaduanización y bodegaje (de existir), movilizaciones a otras ciudades, impuestos, así como cualquier gasto adicional que eventualmente se produzca por verificaciones e inspecciones del trabajo realizado. Los pagos al progreso oferente serán de la siguiente forma: - Anticipo (40%): a la firma del contrato contra presentación de garantías de Buen Uso de Anticipo y Fiel Cumplimiento del Contrato, y la entrega de la respectiva factura. - Planilla 1 (avance y amortización): Se amortizará el 100% del anticipo y se cancelará el excedente (de existir) de la planilla validada y aprobada por el Fiscalizador de la obra. Se anexará el informe, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente libro de obra, documento registro del personal al IESS y planilla. El plazo será de hasta 30 días desde el inicio de la obra. - Planilla 2 (avance): Se cancelará el valor total de la planilla validada y aprobada por el Fiscalizador de la obra. Se anexará el informe, libro de obra, pago del personal asegurado al IESS y planilla. El plazo será de hasta 60 días desde el inicio de la obra. - Planilla 3 (liquidación): Se procederá con la cancelación de la planilla final validada y aprobada por el Fiscalizador de la obra. Se anexará el informe, libro de obra, pago del personal asegurado al IESS, planilla, acta entrega recepción provisional y garantía de buenos materiales. El plazo será de hasta 90 días desde el inicio de la obra. En el primer pago (anticipo del 40%), se deberá desglosar y emitir dos facturas de acuerdo con lo siguiente, los mismos que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidospodrán variar en función del monto total adjudicado y contratado: - IICA (Fondo de inversión): US$ 19.884,09 incluido IVA - KALLARI: US$ 6.819,46 incluido IVA Los pagos parciales se realizarán contra la entrega de las planillas debidamente autorizadas por el Fiscalizador, de acuerdo a la medición efectuada con lo contemplado en forma conjunta las especificaciones generales y especificaciones técnicas por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillarubros. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que anticipo se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, devengará con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la primera planilla. Una vez devengado el 100% de anticipo, se procederá con los pagos del 60% del contrato contra aprobación de planillas de parte del Fiscalizador. La última planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de se realizará una vez que el CONTRATISTAfiscalizador, no presente al SUPERVISOR haya recibido la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta satisfacción. La construcción referida será financiada con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole recursos financieros provenientes de las implicaciones posteriores siguientes fuentes de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.financiamiento: - IICA | Convenio STCTEA - IICA: US$ 59.939,42 incluido IVA - KALLARI: US$ 6.819,46 incluido IVA

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo Adjudicatario emitirá facturas mensuales al progreso vencimiento de cada mes, que incluirá el servicio prestado en el mes vencido, de acuerdo con el precio fijado finalmente en su oferta, que forma parte del precio final del Contrato, una vez se inicie la obravigencia de éste, y que serán remitidas al Responsable del Contrato designado por AGUAS DE HUELVA. Las facturas harán referencia siempre tanto al Número del Expediente de Contratación (SV- 2019-007), así como al número de pedido conformado para el servicio, y la fechas de aplicación del servicio a este fin mensualmente y las que deberán anexarse los albaranes correspondientes al trabajo ejecutado, una vez aprobados por el Responsable del Contrato; debiendo ser presentadas a través del Registro General de AGUAS DE HUELVA dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes del mes siguiente al mes facturado para su conformidad y pago, o bien mediante factura electrónica que incorpore sistema de validación, y que puede ser remitida, dentro del mismo plazo indicado, a cada mes vencidola dirección de correo electrónico siguiente: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx. En caso de requerir subsanación, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORse procederá a la devolución de la factura, indicando la disconformidad, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado corrección. Conformada la factura emitida por el Superintendente Adjudicatario, se procederá al pago de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosla misma de conformidad con lo previsto en la vigente Ley 3/2004, de acuerdo 29 de diciembre, y su modificación por la Ley 15/2010, por la que se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Los gastos de gestión del pago, en caso de solicitarse un medio diferente a la medición efectuada en forma conjunta transferencia bancaria, serán por cuenta del Adjudicatario. Llegado el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro vencimiento del plazo previstopara efectuar el pago de conformidad con la citada norma, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/sin que exista causa justificada que impida realizarlo o el FISCALretenerlo, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar AGUAS DE HUELVA realizará el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver siguiente forma: transferencia bancaria a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta trenta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementefactura.

FORMA DE PAGO. Los pagos del contrato ejecutado, se realizarán mediante transferencia por el Sistema de Pagos Interbancarios SPI, a la respectiva cuenta bancaria del contratista, con cargo a los fondos provenientes del Gobierno Provincial del Azuay por concepto de la recaudación de la Tasa Solidaria del año 2019, mismos que constan en el presupuesto de la Entidad Contratante y se encuentra relacionado con la partida presupuestaria No. 73.05.04 denominada MAQUINARIA Y EQUIPOS para el Proyecto Mantenimiento de vías intercomunitarias y caminos locales. Modalidad.- Se entregará el anticipo del 50% del monto del contrato. La diferencia, es decir el otro 50% se realizará mediante la presentación de planillas mensuales de los trabajos aprobados por Fiscalización y mediante visto bueno del administrador del contrato, y con la presentación de la respectiva factura por parte del contratista y en función del monto de cada planilla, se amortizará el anticipo entregado en el mismo porcentaje. El pago será paralelo al progreso se realizará en función de las horas-máquina realmente trabajadas, por lo que para la elaboración de la obraplanilla, a tanto el contratista como el fiscalizador, deberá observar este fin mensualmente particular previa revisión y aprobación de la contabilización de horas comprobadas entre el encargado de los trabajos de parte del contratista en caso de que lo disponga, conjuntamente con la persona que el GAD Parroquial asigne para cada día. El administrador del contrato aprobará el informe del Fiscalizador del proyecto y proseguirá con el trámite para validar la solicitud de pago correspondiente. Para el pago final se requerirá el acta de entrega recepción única conforme lo amerita el procedimiento de contratación por subasta inversa electrónica, las planillas, el informe favorable de Fiscalización y de Administración del contrato, más la presentación de la respectiva factura. Las planillas serán presentadas por el contratista dentro de los cinco primeros CINCO (5) días hábiles siguientes a de cada mes vencidoy las horas que consten en cada planilla, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado deberán ser aprobadas por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta fiscalizador y avalados por el SUPERVISOR Administrador del contrato con su respectivo informe en el que avale el servicio efectivamente prestado, anexando el registro de control de horas trabajadas y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días solicitud de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTAanticipo que la contratante entregue al contratista para la prestación del servicio, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesenno podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. Si el pago del certificado o planilla mensual No habrá lugar a alegar xxxx de avance de obra la contratante, mientras no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de amortice la fecha de remisión totalidad del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeanticipo otorgado.

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo al progreso Se extenderán certificaciones mensuales de la obraobra con las correspondientes facturas, a este fin mensualmente y dentro que habrán de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado ser abonadas por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, AMAEM de acuerdo a los plazos establecidos en Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, mediante el sistema de confirming bancario, a la cuenta corriente de la cual el ADJUDICATARIO aporta en este acto certificado bancario de titularidad, y siendo cualquier tipo de gasto por este trámite imputable al mismo. El día fijo de pago será el día 25 del mes que corresponda. Como aportación a los gastos del Control de Calidad de las obras, será de cuenta del ADJUDICATARIO hasta el 1% del importe de ejecución material que se acredite en la misma. Las certificaciones tendrán sólo el carácter de documentos provisionales a buena cuenta y estarán sujetas a las rectificaciones y variaciones que produzca la medición efectuada final, no suponiendo en forma conjunta ningún caso aprobación ni recepción de las obras que se certifican. No expedirá el ADJUDICATARIO, ni aceptará A.M.A.E.M., certificaciones por las obras que no estén completamente terminados a satisfacción de ésta. Las certificaciones deberán ser conformadas por técnico facultativo designado por A.M.A.E.M. quien, con antelación, habrá comprobado las mediciones y características de los trabajos a que cada certificación se refiera. Las certificaciones y la correspondiente factura, se presentarán antes del día 26 de cada mes en la oficina de AMAEM, si ésta tuviese entrada posterior, podría retrasarse 30 días en el SUPERVISOR pago establecido, sin cargo alguno para AMAEM. La entrega del documento de cobro (confirming) se realizará como máximo durante el mes siguiente al de la entrega de la documentación que se relaciona a continuación: Antes del día 5 del mes siguiente al correspondiente de la factura, se remitirá a AMAEM, la documentación que se relaciona a continuación: • Liquidación de los Seguros Sociales (boletines TC1 y el CONTRATISTATC2) del mes inmediato anterior validados mecánicamente. De no presentar el CONTRATISTA • Liquidación de los pagos de autónomo de los técnicos que prestan servicio en la respectiva planilla dentro obra. • Justificante de haber liquidado las percepciones salariales del plazo previstomes correspondiente a la factura del personal adscrito al servicio objeto de este contrato, mediante declaración jurada del representante de la empresa y firmada por los días mismos. • Certificado acreditativo de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD estar al corriente en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planillaSeguridad Social. El SUPERVISOR, dentro • Certificado acreditativo de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir estar al corriente en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fechaAEAT. El certificado aprobado Cada una de las facturas deberá remitirse por correo electrónico a la dirección: xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx e indicar en ella el nombre del responsable de AMAEM designado por el SUPERVISOR, con la fecha Director de aprobación, será remitido al Obra (3Jefe de Obra de AMAEM) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir Cualquier omisión en los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA datos requeridos podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora ocasionar retrasos en la presentación entrega del documento de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecobro.

FORMA DE PAGO. El pago valor por la prestación de servicio de acceso a la red será paralelo al progreso facturado mes vencido por XXXXXXXXXX y deberá ser pagado por el COMERCIO a través de cualquiera de los siguientes medios: (1) Débito automático de la obracuenta bancaria autorizada por el COMERCIO que registra en la Solicitud de Afiliación a la red CREDIBANCO. (2) Pagos en Línea, para ello el COMERCIO podrá ingresar a la página de CREDIBANCO xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxx-xxx- servicios-credibanco, luego deberá dar clic en PAGOS EN LÍNEA, digitar el número de identificación del COMERCIO, seleccionar la factura a pagar, seleccionar la forma de pago (PSE con cargo a cuenta bancaria), y finalmente seleccionar la forma de pago (con cargo a tarjeta de crédito de las franquicias VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS Y DINERS). (3) Consignación en efectivo a través de cualquier oficina del Banco Davivienda o de sus corresponsales bancarios, a este fin mensualmente través de formato de convenios empresariales donde el COMERCIO registrará los siguientes datos: nombre delconvenio CREDIBANCO, códigode convenio 1056407, referencia 1 corresponde al número de la factura a pagar, valor total y dentro exacto de la factura, y diligenciar los cinco datos del COMERCIO. Podrán en un futuro definirse otras opciones de pago las cuales serán informadas al COMERCIO junto a las instrucciones para su utilización. Los retardos en el pago del valor estarán sujetos a la máxima tasa de interés moratorio permitida por la ley para el periodode liquidación delcaso. Si el COMERCIO no cancela el valor correspondiente en los primeros CINCO (5) días hábiles siguientes del mes siguiente a cada mes vencidosu causación como arriba se establece, CREDIBANCO podrá ordenar de inmediato el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR bloqueo y/o el FISCALretiro del(los) terminales(s) correspondiente(s) del COMERCIO, con excepción de los MPOS adquiridos antes del quince (15) de febrero de 2016 los cuales serán únicamente bloqueados más no retirados al ser dispositivos de propiedad del COMERCIO. CREDIBANCO podrá interponerlas acciones legales a efectos que haya lugar y reportar como morosos al COMERCIO, su propietario y representantes legales en las centrales de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago riesgoen lostérminos de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISORley, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá lo cual realizará la correspondiente notificación con por lo menos 20 días de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes antelación a la fecha de remisión del FISCAL a en que realizará el reporte, cuando la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra cancelación delvalor no se realizara dé dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables las condiciones aquí acordadas. La no emisión o generación de las facturas por parte de CREDIBANCO por fuera de las fechas aquí establecidas, no podrá interpretarse como un desistimiento o renuncia a partir de su cobro, por lo cual CREDIBANCO podrá emitir en cualquier tiempo la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, respectiva factura para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de su pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual parte del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeCOMERCIO.

FORMA DE PAGO. La COMPRADORA/El pago será paralelo al progreso CLIENTE se obliga a satisfacer x XXXXXXXX el precio total de la obra, a este fin mensualmente y dentro compraventa de la siguiente forma: - Primer desembolso del Comprador. El 20% del precio de los cinco (5) inmuebles descritos en la Cláusula Primera incrementado en el IVA correspondiente de cada uno de ellos y previa deducción del importe de la reserva, es decir [ ]€, que se entregan en este acto mediante justificante de transferencia o cheque bancario del que se adjunta copia, sirviendo el presente como la más firme y eficaz carta de pago. - Segundo desembolso del Comprador. El 10% del precio, incrementado en su correspondiente IVA, en 30 cuotas mensuales y consecutivas que se abonarán en primero 5 días hábiles siguientes a de cada mes vencidomes, desde la fecha en la que AMENABAR firme en Acta de Replanteo. Las cantidades antedichas serán abonadas por LA COMPRADORA, mediante domiciliación bancaria /giros que AMENABAR girará contra la cuenta de la que la parte compradora es titular en la entidad financiera , con el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORnº , para lo cual otorga su revisión consentimiento expreso x XXXXXXXX en versión definitivaeste acto. Cualquier modificación en el nº de cuenta antedicho, deberá ser comunicado x XXXXXXXX con una planilla o certificado antelación mínima de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos 30 días. En el supuesto que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. De esto no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR se produjese y/o el FISCALrecibo resultase impagado la cantidad pendiente se verá incrementada con el interés legal del dinero - El 70% restante, incrementado en su correspondiente IVA, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago entrega de la citada planillavivienda en el momento del otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa, bien mediante abono de la cantidad resultante. El SUPERVISORToda modificación o retraso en los pagos según ha quedado descrito y que den lugar al aplazamiento de cualquier cantidad, devengará intereses a favor xx XXXXXXXX, al tipo del interés legal vigente, incrementado en tres puntos porcentuales. Las cantidades entregadas hasta la fecha y las que en el futuro se entreguen por la COMPRADORA a cuenta del precio, se ingresan en la cuenta especial número 2095 0461 10 9113200170 abierta a tal efecto por AMENABAR y están garantizadas mediante aval expedido por la entidad financiera Kutxabank. A los efectos previstos en la Ley 57/1.968 de 27 de Julio y Ley 38/1.999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, si por cualquier causa imputable a la parte vendedora no se ultimase la construcción o no se realizase la entrega, dentro de los tres (3) días hábiles siguientesplazos convenidos, después de recibir en versión definitiva deberá AMENABAR devolver al comprador las cantidades satisfechas hasta el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazomomento, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido salvo prórroga expresa conforme al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente artículo 3º de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementecitada Ley 57/1.968.

FORMA DE PAGO. El pago importe a que se refiere la cláusula cuarta de este contrato, será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y cubierto en moneda nacional en una sola exhibición dentro de los cinco (5) diez días hábiles siguientes contados a cada mes vencidopartir de que sean aceptados los bienes y sea presentada la factura debidamente requisitada, previa instrucción de ejecución de pago que efectúe “LA DEPENDENCIA” a la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante transferencia bancaria electrónica de fondos, a través del Sistema que opera la Tesorería de la Federación, a la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR”, que es la identificada como cuenta en moneda nacional número XXXXXXXX, con Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) número XXXXXXXXXXXX, que le lleva el CONTRATISTA presentará al SUPERVISORBanco XXXXXX S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero XXXXX, previa presentación de la factura que corresponda. La factura que presente “EL PROVEEDOR”, será electrónica, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Invariablemente deberá presentarse para su revisión cobro conteniendo los datos de las disposiciones aplicables a la operación, debidamente requisitada en versión definitivala dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La recepción de las facturas electrónica, será a través del envío de una planilla o certificado constancia de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidosrecepción. “LA DEPENDENCIA” podrá, de acuerdo ser necesario, solicitar a “EL PROVEEDOR” que entreguen la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTAimpresión del comprobante fiscal digital. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los El cómputo de días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso para que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar “LA DEPENDENCIA” realice el pago de la citada planilla. El SUPERVISORfactura dependerá del momento de recepción del documento, dentro ya que si se recibe de lunes a viernes hasta las 15:00 horas, el cómputo de los tres (3) días hábiles siguientes, será a partir del día hábil siguiente al de su recepción y si la factura se recibe después de recibir en versión definitiva las 15:00 horas, el certificado o planilla cómputo de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos días será a partir del segundo día hábil siguiente al de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaracionesrecepción de factura en días inhábiles, el CONTRATISTA dispondrá cómputo de hasta (5) los días hábiles será a partir del segundo día hábil siguiente al de su recepción. La constancia de recepción de la factura electrónica se enviará a “EL PROVEEDOR”, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dicha factura. En caso de que las facturas presenten errores o deficiencias se enviará el aviso de devolución a “EL PROVEEDOR”, indicándoles lo que deba corregirse, a través de la dirección electrónica xxxxx_xxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a la cuenta de correo electrónico mediante la cual se haya enviado dichas facturas. En estos supuestos, el cómputo de los días establecidos para efectuarlas que “LA DEPENDENCIA” realice el pago quedará interrumpido. La factura electrónica, deberá indicar el número de contrato respectivo, denominación o razón social de “EL PROVEEDOR”, teléfono y con monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado y deberá estar elaborada a entera satisfacción de la nueva fecha remitir Dirección General de Programación y Presupuesto. Asimismo, el pago procederá previa verificación de la ejecución de los documentos nuevamente al SUPERVISOR servicios contratados, así como la aceptación de los mismos, por parte del Director General de Comunicación Social de “LA DEPENDENCIA”, quien remitirá el documento para la liberación respectiva a la Dirección General de Programación y este al FISCAL DE OBRAPresupuesto de “LA DEPENDENCIA”. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de por regla general a los treinta 10 (30diez) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista recepción de la ENTIDADfactura electrónica, para el pagoen la Dirección General de Programación y Presupuesto. El CONTRATISTA, recibirá La Dirección General de Programación y Presupuesto podrá liquidar el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de con anticipación a los cuarenta y cinco 10 (45diez) días hábiles computables siguientes a partir la recepción de la fecha factura, reduciéndolo a 7 (siete) días hábiles, a solicitud por escrito de remisión del FISCAL “EL PROVEEDOR”, a lo cual deberá acompañarse la dependencia prevista nota de crédito por pronto pago, o reflejarse en la facturación el descuento por este concepto. El valor de la ENTIDADnota de crédito o del descuento según sea el caso, para será el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho resultado de aplicar al monto total de la facturación, un porcentaje equivalente a reclamar una cuarta parte de la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 (veintiocho) días, según la última subasta realizada por el lapso transcurrido desde Banco de México antes de la presentación de la solicitud. En el cuarenta y seis (46) hasta el día en supuesto de que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago correspondiente no pueda efectuarse vía CLABE, éste será cubierto a través del banco corresponsal de “LA DEPENDENCIA”, en la forma y términos mencionados en esta cláusula. El pago no se considerará como la aceptación plena de los servicios prestados, ya que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene “LA DEPENDENCIA” tendrá el derecho de reclamar el a “EL PROVEEDOR”, la devolución del pago realizado por concepto de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto los servicios que no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora cumplan lo señalado en las especificaciones descritas en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora presente contrato y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.sus Anexos

FORMA DE PAGO. El pago será paralelo CORMAGDALENA pagará al progreso Interventor un valor mensual, determinado por la oferta económica del adjudicatario, así: 1. Mediante actas mensuales de la obracostos firmadas por el supervisor, a este fin mensualmente mediante el reconocimiento y dentro reembolso de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencidocostos directos del personal aprobado por CORMAGDALENA y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado reembolso contra factura de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha otros costos directos ocasionados y firmado aprobados por el Superintendente supervisor del contrato, previo el cumplimiento de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados requisitos legales. El valor a pagar mensual corresponderá al valor señalado en el acta de costos avalada por el supervisor del contrato la cual debe corresponder a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta valores ofertados por el SUPERVISOR y contratista en el CONTRATISTA. De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días proceso de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazoselección. En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance presente un atraso mayor al diez por ciento (10%) con respecto al del cronograma de obra, el reclamo corresponderá interventor debe comunicar de manera contundente al porcentaje Municipio contratante de la obra y al supervisor de la interventoría, para tomar decisiones referente a un plan de contingencia para superar el atraso. Para el pago se tienen las siguientes consideraciones: El pago mensual que resta debe hacerse como retribución a las labores de interventoría, por ser pagado. A este fin parte de CORMAGDALENA, una vez adelantado el CONTRATISTA deberá hacer conocer trámite pertinente, están condicionados a la ENTIDAD previa aprobación que haga CORMAGDALENA de los informes, diagnósticos o productos que deba presentar el Interventor a la demora en Corporación durante el correspondiente periodo mensual y a la presentación de las certificaciones de los pagos de aportes parafiscales, quedando el pago de la última cuenta supeditado a la aprobación del informe final de Interventoría y la liquidación del contrato. Una vez sean presentados los documentos exigidos para el pago, éste se hará efectivo una vez se surtan los procesos internos por parte de CORMAGDALENA para tal efecto. Estos pagos se realizarán mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro transferencia electrónica de los cinco (5) días hábiles subsiguientes fondos, en cuenta corriente o cuenta de ahorros en la entidad bancaria donde el Interventor indique, para lo cual a la fecha firma del contrato adjuntará la certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. El pago final está condicionado a la entrega del informe final del contrato de haberse hecho efectivo Interventoría, previa aprobación por parte del pago parcial o total supervisor del contrato, la liquidación del contrato de interventoría y a la prórroga de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora garantía única en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base haya lugar a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentementeello.