OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista: 1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato. 2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. 3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente. 4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato. 5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. 6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados. 7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía. 9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento. 10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria. 11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 5 contracts
Samples: Contract for Supply of Ice, Contract for Energy Supply, Contract for the Project and Execution of Photovoltaic Solar Installations
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas 25.1.- El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas estipulaciones contenidas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos administrativas particulares, en el tiempo de Prescripciones técnicas y lugar fijados en el Proyecto, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato y designado por el órgano de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativascontratación.
3. Si durante la vigencia 25.2.- La ejecución del contrato se acreditase realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la existencia calidad de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar las prestaciones, será obligación del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de AUDTIORIO DE TENERIFE., será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes.
825.3.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario.
25.4.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del contrato, no tendrá ninguna relación laboral con la AUDITORIO DE TENERIFE bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En todo caso, será la contratista la que asume el poder de dirección inherente a todo empresario, de modo real, efectivo y periódico en relación con su personal. En consecuencia, la facultad organizativa le compete al contratista quien dictará las ordenes de trabajo y organizará los medios personales para la ejecución del contrato siempre cumpliendo dispuesto en el presente pliego. La persona contratista habrá de pagar a los subcontratistas o suministradores que intervienen en la ejecución del contrato, en las condiciones establecidas en el artículo 216 de la LCSP.
25.5.- El contratista será responsable de obtener las cesiones, permisos y autorizaciones de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar en su caso a AUDITORIO DE TENERIFE de todos los daños y perjuicios que para la misma pudieran derivarse con motivo de la interposición de reclamaciones.
25.6.- Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario renuncia se compromete, en todo momento, a facilitar a las personas designadas por anticipado AUDITORIO DE TENERIFE a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. tales efectos, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se refiera a las consecuencias eventuales desarrollan los trabajos, así como de los accidentes o perjuicios eventuales problemas que puedan acaecer por plantearse y de las tecnologías, métodos y herramientas utilizados para resolverlos
25.7.- Asimismo el hecho contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del cumplimiento del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, dejando ni permitir el acceso a salvo por completo la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a MERCAGRANADA S.A. la obra, a no ser que cuente con la previa autorización expresa de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia AUDITORIO DE TENERIFE. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de todo accidente perjuicio resultante aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por defectos de conservación su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante el un plazo de garantíacinco años desde el conocimiento de esa información.
9. En caso 25.8.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de accidente de trabajo ocurrido AUDITORIO DE TENERIFE, publicar noticias, ni fotografías relativos a los operarios suministros contratados, ni autorizar a terceros su publicación. Asimismo, AUDITORIO DE TENERIFE se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con motivo terceros cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de las prestaciones objeto todo tipo, crea oportunos en relación a los suministros prestados por el contratista.
25.9.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará obligado a mantener contratados al personal con discapacidad que tuviere en plantilla durante la ejecución del contrato. Tal obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo artículo 202 de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, LCSP e infracción grave de conformidad con lo establecido en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones artículo 71.2 de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoLCSP.
Appears in 3 contracts
Samples: Contract for Supply, Installation, and Transportation of Lighting Equipment, Contrato De Obras Y Suministro, Contract for Supply, Transport, and Installation
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:El CONTRATISTA se obliga a realizar las siguientes actividades, las cuales se encuentran clasificadas de la siguiente manera: OBLIGACIONES GENERALES
1. Realizar todas Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento del objeto del proyecto.
2. Verificar el adecuado cumplimiento del Cronograma y el desarrollo del proyecto.
3. Aprobar los pagos para el CONTRATISTA DE OBRA conforme al avance de obra.
4. Aprobar los pagos dirigidos al GERENTE.
5. Remitir informes mensuales al GERENTE y a la FIDUCIARIA, dentro de los primeros cinco (5) días del mes siguiente sobre su gestión, refiriéndose expresamente al estado de la obra en general y frente al Cronograma, los avances efectuados, los pagos realizados y cualquier información adicional que se considere pertinente.
6. Aprobar pagos ordenados por el GERENTE.
7. Revisar, controlar y vigilar las operaciones que resulten necesarias obligaciones a cargo del CONTRATISTA DE OBRA, sobre los principios básicos y fundamentales indicados en las normas vigentes.
8. Representar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE y al CONTRIBUYENTE para la realización adecuada ejecución del contrato de este Obra apoyándolo en la dirección y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de las entidades.
9. Informar y conceptuar a la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato incluyendo de obra.
10. Informar a la GERENCIA en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra.
11. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el Contrato de Obra.
12. Asegurar la mitigación del impacto ambiental causado por la ejecución de la obra.
13. Asegurar la calidad de la obra, iniciando su intervención desde la revisión y validación de los diseños, informando al supervisor del contrato si se encuentra de acuerdo con los mismos; en caso omiso, manifestará las observaciones que surjan al respecto..
14. Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el CONTRATISTA DE OBRA, a partir de las especificaciones técnicas definidas por el INVIAS.
15. Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el Contrato de Obra dentro del tiempo establecido en el cronograma general del proyecto e inversión previsto originalmente.
16. Armonizar la interacción de la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, FIDUCIARIA, GERENCIA, el CONTRIBUYENTE y el CONTRATISTA DE OBRA para el logro general del objeto contractual que satisfaga las necesidades de las comunidades ZOMAC.
17. Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos en el presente documento y el manual de interventoría vigente del INVIAS, para el trámite pertinente, enviando copia a la GERENCIA.
18. Velar por que todos los medios auxiliares necesarios documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000 o las dispuestas en el marco del contrato.
19. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del proyecto y junto con el CONTRATISTA DE OBRA y la INTERVENTORÍA, atender las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías ciudadanas.
20. Asegurar mediante una INTERVENTORÍA proactiva, la calidad del desarrollo del objeto y alcance de los contratos de obra.
21. Impartir instrucciones y órdenes al Contratista de Obra sobre aspectos regulados en el Contrato de Obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista.
22. Exigir la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione con el objeto del CONTRATO DE OBRA, la cual deberá ser suministrada por el CONTRATISTA e informada a la GERENCIA, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro de los plazos que se encuentren establecidos en el CONTRATO DE OBRA, si este lo estableciere.
23. La INTERVENTORÍA podrá, si así lo estima conveniente por la naturaleza de la información solicitada, definir el plazo para ellola entrega de la información por parte del CONTRATISTA, siempre y cuando esta no afecte el cronograma general de la obra. En todo caso, las instrucciones y/o recomendaciones que imparta la INTERVENTORÍA al CONTRATISTA DE OBRA deberán hacerse por escrito y se ceñirán a lo establecido en el Contrato de Obra.
24. Asistir al Comité Fiduciario cuando sea convocado por la Fiduciaria.
25. La interventoría será responsable de verificar la veracidad de la información, registrada por la gerencia del proyecto en el Sistema de Información de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública – SPI, que integra el Sistema Unificado De Inversiones Y Finanzas Públicas – SUIFP, de conformidad acuerdo a lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto 2469 de 2017, que modifica el artículo 1.6.5.3.4.8 del Decreto 1915 de 2017.
26. Cumplir con el Manual de Interventoría del INVIAS vigente en cada momento de ejecución del contrato de la INTERVENTORÍA. PARÁGRAFO PRIMERO: Las actividades a ejecutar constituyen las obligaciones de la INTERVENTORÍA para la ejecución del contrato y deben ser tomadas en consideración junto con aquellas establecidas en el Contrato de Obra y sus adicionales. En caso de existir contradicción entre las actividades presentadas en este documento y las establecidas en el CONTRATO DE OBRA, prevalecerán las establecidas en el CONTRATO DE OBRA. PARÁGRAFO SEGUNDO: La INTERVENTORÍA definida para el CONTRATO DE OBRA está facultada para actuar de acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicasla Ley, considerándose su costo incluido con lo estipulado en la propuesta técnica, económica y correspondiente contrato, y con lo regulado en el precio Manual de Interventoría del contrato.
2INVIAS de tal manera que garantice los servicios requeridos y los resultados esperados. Deberá ejecutar PARÁGRAFO TERCERO: Para el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralexigencias de calidad, de Seguridad Social los formatos e instructivos y de Seguridad e Higiene demás documentos serán elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en el trabajomanual del INVIAS. Cualquier cambio, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada previa solicitud, deberá ser aprobado por la ENTIDAD NACIONAL COMPETENTE, siguiendo el procedimiento interno establecido por la misma. PARÁGRAFO CUARTO: La INTERVENTORÍA desarrollará muchas de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto sus funciones en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismoforma simultánea, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento según aplique al Contrato de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoObra.
Appears in 2 contracts
Samples: Fideicomiso, Fideicomiso
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar Ejecutar el objeto contractual a satisfacción de Transcaribe S.A., de forma idónea y oportunamente.
2. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al objeto contractual de conformidad al estudio previo, el pliego de condiciones y la oferta presentada.
3. Garantizar la calidad de los servicios contratados, cumplir con las operaciones que resulten necesarias Especificaciones Técnicas requeridas para la realización ejecución de este contrato incluyendo y responder por ello.
4. Poner a disposición de TRANSCARIBE S.A. los vehículos descritos en las especificaciones técnicas esenciales del servicio, a la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato.
5. Los vehículos, deben estar disponibles de lunes x xxxxxxx 24 horas (este horario podrá ser modificado o ajustado por el supervisor del contrato de acuerdo con la necesidad del servicio, sin exceder el número de horas contratadas).
6. Mantener vigente durante la ejecución del contrato los seguros y garantías del vehículo exigidos por el contrato tales como: SOAT, Póliza todo riesgo daño material del vehículo, póliza de responsabilidad civil extracontractual, Póliza de responsabilidad civil contractual por daños a cosas y/o personas y por muerte de personas incluido el conductor, y todos aquellos seguros exigidos por las normas legales vigentes que amparen riesgos inherentes a la actividad para la cual se dará uso a los medios auxiliares necesarios vehículos.
7. Mantener los vehículos en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, de tendido de llantas, aseo y presentación.
8. Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos que garantice las condiciones técnicas mecánicas del vehículo. Durante estos mantenimientos el vehículo será reemplazo por otro de similar, igual o superior características técnicas. Deberá manifestar con no menos de cinco días hábiles de antelación al usuario del vehículo acerca de la fecha de mantenimiento del vehículo en el evento en que interfiera de alguna forma en la ejecución del contrato, para ellolo cual se deberá reponer el vehículo de forma inmediata.
9. Suministrar el combustible y aditivos para los vehículos contratados, para el normal desplazamiento diario del vehículo, durante el horario de prestación del servicio de arrendamiento. 10.En el evento en que el vehículo sufran averías, el mismo deberá ser reemplazado por uno de similares o mejores características al instante o máximo dentro de las 8 horas siguientes a la respectiva comunicación por parte del supervisor de tal situación. 00.Xx utilizar ni permitir que se le coloquen al vehículo publicidad política y/o comercial, así como actividades proselitistas durante la ejecución del contrato. 12.Encontrarse x xxx y salvo con sus aportes de seguridad social y demás aportes parafiscales si a ello hubiere lugar. Se deberá presentar junto con la factura de cobro certificación en forma escrita y firmada del Representante Legal y contador donde se da constancia que se encuentra al día en el pago de las obligaciones del sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales y a su vez entregar las constancias de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales en los términos señalados en el presente contrato para efectos de pago, de acuerdo a lo previsto y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 32 xx xxx 1150 de 2007, el pliego de prescripciones técnicasCONTRATISTA, considerándose su costo incluido en entendiendo por ello y para efectos del presente contrato, debe acreditar el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición pago de los que resulten inadecuados o aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar. Dada la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. será de cualquier reclamación o acción instada por un tercero cargo exclusivo del CONTRATISTA todo lo relacionado con el pago de salarios, prestaciones sociales y seguros, así como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido las indemnizaciones que puedan corresponder a los operarios con motivo de las prestaciones objeto trabajadores que emplee para el cumplimiento del presente contrato, el adjudicatario se atendrá siendo responsable por los daños que estos causen. 13.El contratista correrá con todos los gastos de salarios, prestaciones sociales, aportes a lo dispuesto a este respecto en seguridad social, dotación y los demás gastos necesarios que requieran los conductores para la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable prestación de su incumplimiento.
10sus servicios. En el 14.El contratista deberá presentar con la cuenta respectiva los soportes que acrediten los pagos de salarios y seguridad social de los conductores de los dos vehículos. 15.En caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo contratante solicite un cambio de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contratoconductor de alguno de los dos vehículos, el adjudicatario esté obligado contratista se obliga a subrogarse proveer dicho cambio, teniendo en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en cuenta, para el sustituto, los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán mismos requerimientos exigidos en el apartado U) numeral 3.5.2 del Cuadro Anexopresente estudio. Asimismo, 16.Garantizar que el conductor del vehículo NO tomará decisiones sobre la disponibilidad y disposición del vehículo durante el horario de servicio. Bajo ninguna circunstancia el conductor podrá negarse a estos efectosefectuar un recorrido requerido. Por ninguna causa, el adjudicatario deberá proporcionar conductor podrá discutir con los receptores del servicio, sobre ningún tema, éste solo está autorizado para recibir instrucciones de los usuarios, durante el horario de servicios, sin lugar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento emitir opiniones sobre las mismas o alegar que el propietario del vehículo no está de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexoacuerdo con ellas.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:Con el fin de prestar el
1. Realizar todas las operaciones Desarrollar completamente el objeto del contrato de servicios
2. Prestar el servicio objeto del presente contrato directamente sin intermediarios, contratistas o terceros. Queda totalmente prohibido tercerizar cualquier proceso derivado del objeto del presente documento contractual.
3. Contratar de manera directa al personal que resulten necesarias para la realización desarrollará de este contrato incluyendo una u otra forma el objeto del presente contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA, será responsable del pago oportuno y sin falta de los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás, que se generen con todos ocasión de los medios auxiliares necesarios para elloservicios contratados, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientelegislación laboral vigente.
4. Disponer del Asignar para las labores contratadas, personal calificado, con la capacidad técnica precisa amplia experiencia en el servicio contratado, que dediquen el tiempo y el conocimiento necesario y suficiente para cubrir las obligaciones que se deriven del contratosu óptima ejecución.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes Utilizar exclusivamente para los fines señalados en materia laboraleste contrato, de Seguridad Social la información que el BANCO DAVIVIENDA le suministre y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoguardar confidencialidad y reserva sobre la misma.
6. El adjudicatario será Atender todas las recomendaciones y sugerencias que el responsable BANCO DAVIVIENDA le presente, de todos forma inmediata y oportuna, creando oportunidades de mejora a los perjuicios procesos y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de garantizando ante todo la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la debida ejecución del contrato.
7. Asistir a todas las reuniones de planeación y control de actividades que el BANCO DAVIVIENDA programe de acuerdo con el objeto del presente contrato.
8. El adjudicatario renuncia Dar inmediato aviso a BANCO DAVIVIENDA, sobre la ocurrencia de cualquier evento o circunstancia que altere el normal desarrollo y/o ejecución del contrato.
9. Presentar por anticipado escrito, con la periodicidad acordada con BANCO DAVIVIENDA, los informes de gestión a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales través de los accidentes o perjuicios cuales se pueda evidenciar el resultado, el cumplimiento de los indicadores, tiempos de atención y respuesta, los avances, los hallazgos y los inconvenientes presentados en el desarrollo del servicio contratado.
10. Asegurar que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de durante la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a se cumplen y garanticen los operarios con motivo de las prestaciones objeto procedimientos necesarios para asegurar la calidad del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaservicio.
11. CuandoImplementar un Sistema de Prevención xx Xxxxxx de Activos y Financiación del Terrorismo, cuando al corte de diciembre de cada año, en función vigencia del objeto del presente contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse EL CONTRATISTA registre ingresos brutos iguales o superiores a
12. Todas las demás obligaciones contenidas en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la los documentos que forman parte integral del presente contratación y contrato o que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasintegren a él, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, durante su desarrollo y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexoejecución.
Appears in 2 contracts
Samples: Contrato De Prestación De Servicios, Contrato De Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for Services, Contract for Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:Con el fin de prestar el
1. Realizar todas las operaciones Desarrollar completamente el objeto del contrato de servicios
2. Prestar el servicio objeto del presente contrato directamente sin intermediarios, contratistas o terceros. Queda totalmente prohibido tercerizar cualquier proceso derivado del objeto del presente documento contractual.
3. Contratar de manera directa al personal que resulten necesarias para la realización desarrollará de este contrato incluyendo una u otra forma el objeto del presente contrato. Así mismo, EL CONTRATISTA, será responsable del pago oportuno y sin falta de los salarios, prestaciones sociales, parafiscales y demás, que se generen con todos ocasión de los medios auxiliares necesarios para elloservicios contratados, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientelegislación laboral vigente.
4. Disponer del Asignar para las labores contratadas, personal calificado, con la capacidad técnica precisa amplia experiencia en el servicio contratado, que dediquen el tiempo y el conocimiento necesario y suficiente para cubrir las obligaciones que se deriven del contratosu óptima ejecución.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes Utilizar exclusivamente para los fines señalados en materia laboraleste contrato, de Seguridad Social la información que el BANCO DAVIVIENDA le suministre y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoguardar confidencialidad y reserva sobre la misma.
6. El adjudicatario será Atender todas las recomendaciones y sugerencias que el responsable BANCO DAVIVIENDA le presente, de todos forma inmediata y oportuna, creando oportunidades de mejora a los perjuicios procesos y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de garantizando ante todo la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la debida ejecución del contrato.
7. Asistir a todas las reuniones de planeación y control de actividades que el BANCO DAVIVIENDA programe de acuerdo con el objeto del presente contrato.
8. El adjudicatario renuncia Dar inmediato aviso a BANCO DAVIVIENDA, sobre la ocurrencia de cualquier evento o circunstancia que altere el normal desarrollo y/o ejecución del contrato.
9. Presentar por anticipado escrito, con la periodicidad acordada con BANCO DAVIVIENDA, los informes de gestión a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales través de los accidentes o perjuicios cuales se pueda evidenciar el resultado, el cumplimiento de los indicadores, tiempos de atención y respuesta, los avances, los hallazgos y los inconvenientes presentados en el desarrollo del servicio contratado.
10. Asegurar que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de durante la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a se cumplen y garanticen los operarios con motivo de las prestaciones objeto procedimientos necesarios para asegurar la calidad del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaservicio.
11. CuandoImplementar un Sistema de Prevención xx Xxxxxx de Activos y Financiación del Terrorismo, cuando al corte de diciembre de cada año, en función vigencia del objeto del presente contrato, el adjudicatario esté obligado EL CONTRATISTA registre ingresos brutos iguales o superiores a subrogarse 160.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
12. Todas las demás obligaciones contenidas en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la los documentos que forman parte integral del presente contratación y contrato o que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasintegren a él, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, durante su desarrollo y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexoejecución.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Contrato De Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratistaDe acuerdo con lo dispuesto con la cláusula primera, EL CONTRATISTA deberá:
1. Realizar Obrar de buena fe en todas sus actuaciones.
2. Asumir todos los gastos necesarios para el cumplimiento del presente Contrato en su nombre y por su cuenta y riesgo.
3. Entregar los avalúos comerciales SAE requeridos en un plazo no mayor a 20 días calendario siguientes a la fecha de la visita al inmueble; teniendo en cuenta el formato de Informe Técnico establecido por SAE y el cual hará parte integral del presente Contrato como Anexo N° 5 y 6. Si se trata de correcciones o revisión de avalúos, el tiempo se reducirá a la mitad de los tiempos establecidos anteriormente.
4. Entregar las actualizaciones de avalúos requeridas por SAE en un plazo no mayor a 10 días calendario siguientes a la fecha de la visita al inmueble.
5. Informar inmediatamente al contratante, cualquier irregularidad que encuentre durante el cumplimiento de su gestión.
6. Asumir de manera solidaria cualquier inconsistencia que llegaren a presentar los avalúos y que por las mismas se originen acciones de carácter judicial, patrimonial o administrativo en contra de SAE.
7. Colaborar con el Supervisor del presente Contrato, para el cumplimiento de todas sus responsabilidades y funciones y por tanto, suministrarle toda la información que le sea solicitada, atender sus requerimientos y acatar las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el desarrollo del presente Contrato.
8. Dar cumplimiento a todas las operaciones obligaciones contenidas en el manual de procedimientos el cual hace parte del presente Contrato.
9. Recibir la información relativa a los inmuebles objeto de avalúo de parte de SAE, verificar su contenido y dar aviso a SAE dentro de los dos (2) días siguientes a su recepción de la información que haga falta.
10. Cumplir con la metodología y disposiciones legales aplicables a la realización de los avalúos, así como con las normas que le resulten necesarias atribuibles por la naturaleza jurídica de SAE.
11. Distribuir por reparto los avalúos asignados a sus peritos afiliados, que estén calificados, con el fin de garantizar la igualdad, transparencia, moralidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y calidad en el proceso.
12. Asignar peritos especializados e idóneos en cada tipo de inmueble a avaluar verificando que los mismos cumplan con las exigencias previstas xx xxx.
13. Informar sobre los cambios de los peritos avaluadores, entregando a SAE las nuevas hojas de vida.
14. Atender en forma oportuna los requerimientos de avalúos que solicita SAE.
15. Asistir a las reuniones a las que cite SAE mediante cualquier medio.
16. Propender en todo momento por su imparcialidad, razón por la cual deberá dar aviso de cualquier circunstancia que crea pueda constituir conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad con los intereses de SAE.
17. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones que pudieran presentarse en la ejecución de los servicios.
18. Ejecutar nuevamente los avalúos que no sean aceptados por SAE sin costo adicional.
19. Proteger la información confidencial que eventualmente le sea entregada por SAE, o que llegue a conocer en razón a la ejecución de la labor encomendada.
20. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los documentos que SAE ponga a su disposición para la ejecución de los servicios contratados y guardar absoluta confidencialidad de los avalúos realizados.
21. Los peritos designados para la realización de este contrato incluyendo los avalúos, deben estar inscritos a la Lonja, Asociación, Agremiación, Federación o sociedad, que los agrupe, debidamente adscrita, a quien se le haya confiado la realización de la labor valuatoria.
22. Devolver los valores cancelados por la realización de los avalúos si se comprueba fallas en cuanto a la metodología o que obró de mala fe, asumiendo las consecuencias económicas, legales y penales que dicha actuación genere, y los perjuicios que pueda causarle a SAE.
23. Las entidades avaluadoras adscritas no podrán negarse a la ejecución de los avalúos requeridos por SAE y en caso de hacerlo será causal de exclusión en el registro; con todos excepción a asignaciones en zonas de orden público.
24. Presentar exposiciones de sustentación técnica sobre los medios auxiliares necesarios para ello, de avalúos efectuados cuando SAE lo considere pertinente.
25. De conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2002, presentar a la suscripción del presente Contrato y con cada factura o cuenta de cobro, certificación del pago de sus aportes a los sistemas de salud y pensiones. En el pliego evento en que EL CONTRATISTA tenga personal vinculado laboralmente deberá certificar el pago de prescripciones técnicaslos aportes de sus empleados a los sistemas de salud, considerándose su costo pensiones, ARP y aportes parafiscales (Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA). Así mismo si EL CONTRATISTA tiene personal no vinculado laboralmente, deberá certificar el cumplimiento de los aportes a los sistemas de salud y pensiones, cumplimiento que podrá verificar SAE durante la ejecución del contrato y al momento de realizar la liquidación del mismo. En el evento de incumplimiento de la obligación establecida en la presente cláusula, SAE podrá imponer las multas a que haya lugar. De persistir dicho incumplimiento SAE podrá dar por terminado el presente Contrato.
26. Guardar el debido sigilo y reserva profesional, con la información de SAE que por cualquier medio conozca EL CONTRATISTA o sus dependientes.
27. Dar estricto cumplimiento a las normas y políticas de salud ocupacional establecidas por la ley, que EL CONTRATISTA declara conocer.
28. No estar incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego boletín de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y responsables fiscales, de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasprevisiones del artículo 6º de la ley 610 de 2000.
329. Si durante Abstenerse de ceder el presente Contrato que se celebre sin la vigencia del contrato se acreditase la existencia previa, expresa y escrita autorización de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteXXX.
430. Disponer del personal con Constituir la capacidad técnica precisa para cubrir póliza de Cumplimiento y acreditar el pago de la prima correspondiente, en las obligaciones condiciones que más adelante se anotan.
31. Pagar todos los gastos que se deriven de la celebración, ejecución y liquidación del contratopresente Contrato, como la totalidad de los impuestos generados si a ello hay lugar.
532. El contratista está obligado al cumplimiento Suscribir el acta de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad liquidación del Contrato dentro del término señalado por este incumplimientoSAE.
633. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios Las demás que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función desprendan del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones presente Contrato y de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto oferta de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoEL CONTRATISTA.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
14.1.1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido Mantener una oficina abierta en el pliego territorio de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en la C.A.E. durante todo el precio plazo de ejecución del contrato.
24.1.2. Deberá ejecutar Adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales identificados en la oferta a lo largo de todo el contrato plazo de ejecución del contrato. Si a lo largo del plazo de ejecución del contrato, el contratista, debido a causas justificadas, necesita alterar la composición del equipo de trabajo, lo comunicará por escrito al Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros de la Dirección de Patrimonio y Contratación con 15 días hábiles de antelación- salvo en las condiciones previstas caso de ILT- con indicación de los siguientes datos: - Identificación de la persona y motivo de la alteración - Propuesta, debidamente documentada, de posibles candidatos con un perfil de cualificación profesional igual o superior al de la persona que se pretende sustituir. El Dirección de Patrimonio y Contratación deberá autorizar la alteración. Si a lo largo del plazo de ejecución del contrato, el Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros de la Dirección de Patrimonio y Contratación, debido a causas justificadas, considera necesario alterar la composición, lo comunicará por escrito al contratista indicando los motivos, y el contratista, en el presente pliego plazo de cláusulas particulares y el pliego 15 días hábiles, propondrá al menos 2 posibles candidatos con un perfil de prescripciones técnicascualificación profesional similar debidamente documentado. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo Dirección de Patrimonio y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3Contratación deberá autorizar la alteración. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar El personal dependerá exclusivamente del contratista la reposición por cuanto éste tendrá los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de empleador y deberá cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoreferidas al propio personal a su cargo.
64.1.3. El adjudicatario será Actuar con arreglo a las instrucciones que por escrito dicte el responsable Servicio de todos Gestión de Riesgos y Seguros de la Dirección de Patrimonio y Contratación siempre que no supongan modificaciones de la prestación no pactadas ni se opongan a las disposiciones en vigor, ni al presente Pliego.
4.1.4. Tratar datos de carácter personal a los perjuicios que acceda en virtud del presente contrato:
4.1.5. Entregar al Servicio de Gestión de Riesgos y accidentes Seguros de la Dirección de Patrimonio y Contratación el recibo de la prima del contrato de seguro emitido por la entidad aseguradora en el plazo máximo de 72 horas desde el momento en que, en su caso, lo haya recibido.
4.1.6. Informar al Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros de la Dirección de Patrimonio y Contratacióde cuantos datos se exijan a las entidades aseguradoras que soporten el riesgo asegurado sobre las personas físicas o jurídicas que intervengan en el proceso de colocación, xxxxxxxx y transferencia de las coberturas contratadas en las pólizas de seguros.
4.1.7. Informar a la Dirección de Seguros y Fondo de Pensiones de cualquier naturaleza relación que sean causados pretenda establecer con personas físicas o jurídicas que pueda implicar la existencia de vínculos estrechos, así como la transmisión de acciones o participaciones que pudieran dar lugar a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosun régimen de participaciones significativas.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Advisory Services in Insurance Matters
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
2. El adjudicatario estará obligado a efectuar Asignar al contrato un gestor de cuenta local consistente en un interlocutor del comercializador eléctrico como responsables de la cuenta que, además de contacto telefónico personal y mediante correo electrónico, pueda mantener reuniones con presencia física en la SEDE SOCIAL con los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el responsables de los mismos para las cuestiones propias del contrato y su desarrollo. Salvo casos urgentes, las reuniones físicas se convocarán con un mínimo de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas48 horas de antelación.
3. Si durante Disponer de una oficina virtual accesible a través de internet desde la vigencia del contrato se acreditase cual sea posible obtener información completa sobre cada punto de suministro contratado. número de contrato, tarifa de acceso, contrato, facturación histórica detallada y desglosada, estado de pagos, acceso a la existencia de vicios o defectos facturación detallada en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.formato Excel, …
4. Exigir al distribuidor del suministro el cumplimiento de los niveles de calidad individual definidos en los artículos 100 a 104 del R.D. 1955/2000, o cualquier otra legislación que los sustituya o complemente.
5. Reclamar al distribuidor los descuentos regulados en el artículo 105 del R.D. 1955/2000 tomando siempre como índices los más favorables para MERCASTURIAS, en el caso de incumplimiento de los valores de calidad fijados en el artículo 104 de dicho Real Decreto.
6. Xxxxxxse a lo reglamentado en el RD 1110/2007 de 24 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de Medida o cualquier otra legislación vigente que lo sustituya o complemente.
7. El Comercializador exigirá al Distribuidor un riguroso autocontrol sobre la calidad del suministro e informará a MERCASTURIAS de incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y calidad del producto.
8. El Comercializador, a petición de MERCASTURIAS, realizará las gestiones y las reclamaciones administrativas oportunas ante el Distribuidor.
9. Disponer del de personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, debiendo cumplir por ello las disposiciones legales vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6Trabajo. El adjudicatario será el responsable incumplimiento de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas estas obligaciones por su personal parte del adjudicatario, o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia infracción de las operaciones que requiera la ejecución disposiciones sobre seguridad por parte del contrato.
8. El adjudicatario renuncia personal designado por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenasél, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaimplicaran responsabilidad alguna para MERCASTURIAS.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro Energético De Electricidad Y Gas Natural
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones EL CONTRATISTA se obliga a realizar la labor en la forma acordada, empleando la mayor diligencia y cuidado, con observancia de las normas legales e institucionales que sobre la materia contratada se encuentren vigentes. Especialmente se obliga: 1) Informar de los avances, hallazgos y resultados obtenidos en los estudios realizados y acoger las recomendaciones emanadas en las sesiones semanales del contratista:
1comité técnico, en consenso y coordinación con la dirección y equipo interdisciplinario. 2) Contribuir al trabajo en equipo asociado al diseño de las guías y cartillas de formación de vigías de patrimonio y apoyo a los encuentros y talleres de capacitación en los temas legales asociados al patrimonio cultural, territorio y medio-ambiente. 3) Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para personalmente la realización de labor encomendada, en consecuencia, no podrá ceder este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, sin autorización de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2LA UNIVERSIDAD. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante 4) Mantener la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable confidencialidad de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza datos e informaciones a que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o tenga acceso con ocasión del cumplimiento proyecto para el cual se le contrata. 5) Pagar los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones que corresponda. PRODUCTOS A ENTREGAR: 1) Soporte de documentación legal de titulación de predios e inmuebles asociados históricamente al ferrocarril de Antioquia (línea, equipamientos e infraestructura técnica) y al inventario industrial y ferroviario del contratotrayecto objeto de estudio y su área de influencia. 2) Documento de apoyo a las tareas de formación de públicos y capítulo en la guía didáctica de fortalecimiento de vigías del patrimonio en los aspectos legales del ámbito cultural, dejando territorial y ambiental asociados a salvo la conservación del patrimonio industrial y ferroviario. 3) Registro de asistencia y participación activa en los talleres seis de formación de públicos y fortalecimiento de vigías del patrimonio. SÉPTIMA.TERMINACIÓN. El presente contrato termina: 1) Por la expiración del plazo pactado. 2) Por determinación unilateral de cualquiera de las partes, avisando a la otra con treinta días de anticipación, sin que haya lugar a indemnización de perjuicios. 3) Por dejarse de prestar el servicio sin justa causa por completo a MERCAGRANADA S.A. parte de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante EL CONTRATISTA. 4) Por incumplimiento de la ejecución obligación de afiliación y cotización al régimen de seguridad social por parte de EL CONTRATISTA; para el efecto, se considera incumplimiento que da lugar a la terminación del contrato por defectos que EL CONTRATISTA no presente, a solicitud de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de LA UNIVERSIDAD, las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de constancias que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo acrediten el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariatales obligaciones.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellotrabajos y obras, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos de reparación en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
76. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
87. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
98. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
109. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Serán obligaciones del contratistaContratista, las siguientes:
a. Obligaciones generales del Contratista:
1. Realizar todas Cumplir el objeto del Contrato de forma completa y oportuna, ejecutándolo con la diligencia debida.
2. Disponer de los recursos técnicos y humanos que requiera para el óptimo cumplimiento del objeto del Contrato.
3. Reportar de manera inmediata por escrito al Contratante sobre los inconvenientes o dificultades que pudiere evidenciar para el cumplimiento total y oportuno del presente Contrato.
4. Guardar la debida reserva y confidencialidad respecto a la información del Contratante o de la Empresa de Renovación Urbana a la cual tenga acceso en virtud de su participación en el presente proceso de selección y celebración y ejecución del Contrato.
5. Asistir a las operaciones reuniones o mesas de trabajo que resulten el Contratante, el supervisor o el interventor del Contrato estimen necesarias para el debido cumplimiento del objeto del Contrato.
6. Prestar la realización debida colaboración a los demás Contratistas del Contratante, que se encuentren ejecutando obras o labores en el Conjunto Hospitalario San Xxxx xx Xxxx.
7. Cumplir con sus obligaciones legales ante el Sistema de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloSeguridad Social en Salud y Pensiones respecto de sus empleados, de conformidad forma oportuna.
8. Indemnizar al Contratante por la totalidad de los perjuicios que le sean ocasionados en virtud del incumplimiento de sus obligaciones contractuales.
9. Presentar una certificación expedida por una entidad bancaria en donde se indique el número de una cuenta corriente o de ahorros de la cual sea titular, a la cual deban serle efectuados los pagos respectivos en virtud del Contrato.
10. Constituir oportunamente las garantías de que trata el literal b) del numeral 9 de los presentes términos de referencia.
b. Obligaciones especiales del Contratista.
1. Llevar a cabo las reparaciones locativas a ejecutar, con sujeción a lo establecido en los presentes términos de referencia y en el Contrato, y a los más altos estándares técnicos, en especial, a lo establecido en el pliego Anexo núm. 2 de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoeste documento.
2. Deberá ejecutar el contrato Proveer los bienes, elementos y materiales indispensables para la ejecución de las reparaciones, en las condiciones previstas cantidades, oportunidad y con las especificaciones y calidades requeridas. En todo caso, el Contratista se responsabilizará de la existencia, oportunidad y debida utilización de los bienes suministrados por él. Por consiguiente, eventuales demoras o incumplimientos en el presente pliego suministro de cláusulas particulares tales elementos y materiales no liberarán al Contratista de responsabilidad por el pliego cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado las obligaciones a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativassu cargo.
3. Si durante Disponer, asignar a la vigencia del contrato se acreditase la existencia ejecución de vicios o defectos las reparaciones locativas y mantener en el área de ejecución de las mismas, en cuanto resulte necesario para su realización, los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteequipos requeridos para el efecto.
4. Disponer Entregar al Contratante, al supervisor y al interventor del personal con Contrato, informes sobre la capacidad técnica precisa calidad de los bienes, elementos y materiales utilizados para cubrir la ejecución de las obligaciones que se deriven del contratoreparaciones locativas.
5. El contratista está obligado Contratar bajo su cuenta y riesgo, el personal que requiera para garantizar la correcta ejecución del objeto del Contrato, asumiendo la obligación del pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes fiscales y parafiscales, afiliación a entidades promotoras de salud, administradores de riesgos profesionales y al cumplimiento Sistema General de Pensiones, indemnizaciones y demás cargas laborales que se causen a favor de los trabajadores que se encuentren bajo la dependencia del Contratista y que este disponga para la ejecución de las reparaciones locativas. Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia laboralde Salud Ocupacional y pagos al Fondo de la Industria de la Construcción (FIC), de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientorelación con los trabajadores que ocupe para la ejecución del Contrato.
6. El adjudicatario será Reemplazar el responsable personal que a juicio razonado del Contratante, del supervisor o del interventor del Contrato no reúna las condiciones de todos capacitación, experiencia, rendimiento o conducta requeridos para la adecuada ejecución del Contrato en los perjuicios términos pactados, sin que dicha situación en ningún caso configure relación o vínculo laboral alguno entre los trabajadores del Contratista y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosaquellos.
7. Será obligación Presentar los informes que solicite el Contratante, el supervisor o el interventor del Contrato, así como asistir a las reuniones periódicas ordinarias o extraordinarias de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios seguimiento que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contratoaquellos le indiquen.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción Asumir el valor de las reparaciones mal ejecutadas y/o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales autorizar al Contratante para contratar con terceros la realización de los accidentes trabajos de adecuación o perjuicios reparación que puedan acaecer resulten necesarias, así como para descontar el valor de dichas obras de los montos pendientes por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíapagar.
9. En caso Responder por los daños, pérdidas o hurtos que los trabajadores que utilice causen al Inmueble o a cualquiera de accidente las edificaciones o elementos que se encuentren en el Conjunto Hospitalario San Xxxx xx Xxxx y/o a bienes del Contratante y/o bienes de trabajo ocurrido terceros y a los operarios con motivo cuales tenga acceso en virtud del Contrato, previa comprobación de dichos eventos. El valor de los mencionados daños podrá ser descontado por el Contratante de las prestaciones objeto del contratosumas que esté adeudando al Contratista y, a falta de ellas, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable Contrato prestará mérito ejecutivo para su cobro sin necesidad de su incumplimientorequerimiento alguno.
10. En el caso Suministrar a sus empleados, todos los elementos de que protección indispensables para la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento ejecución del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaobjeto del Contrato.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones Las demás derivadas de la empresa cesante naturaleza del Contrato y aquellas establecidas en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y legislación aplicable a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexosu objeto.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Repairs
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 1.- Prestar los servicios objeto del contratista:contrato, poniendo en servicio tanto el Bar-Restaurante como el Hostal en el plazo máximo de quince días desde la fecha de formalización del contrato. Los servicios se prestarán de acuerdo con la reglamentación administrativa específica y el Reglamento aprobado por el Ayuntamiento. Los servicios se deberán prestar diariamente, admitiéndose un período de cierre del Hostal durante la temporada baja. Con respecto al servicio de restauración, el horario de apertura no podrá ser posterior a las 09:00 horas en temporada xx xxxxxx, y a las 10:00 horas en temporada de invierno, resultando el cierre del establecimiento el establecido de acuerdo con la normativa vigente para cada momento, determinándose por el contratista un día de cierre del establecimiento para descanso que no podrá ser viernes, xxxxxx, xxxxxxx o festivo, o día “puente”.
1. Realizar todas 2.- Garantizar a los particulares el derecho a utilizarlo en igualdad de condiciones y mediante el abono de la contraprestación económica comprendida en las tarifas aprobadas.
3.- Cuidar el buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía atribuidos al Ayuntamiento.
4.- Indemnizar los daños que se causen a los usuarios o a terceros como consecuencia de las operaciones que resulten requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea producido por causas imputables al Ayuntamiento, dentro de los límites señalados en las Leyes.
5.- Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de servicios públicos.
6.- No enajenar ni gravar los bienes afectos al servicio que hubieran de revertir al Ayuntamiento, o que se hubiera entregado su posesión o su simple puesta a disposición de uso. Con respecto a dichos bienes, deberá conservarlos y sufragar los costes de las reparaciones de revistan carácter ordinario y que se efectúen en los mismos, así como abonar los desperfectos que se observen al término del contrato y excedan del deterioro normal derivado del uso cuidadoso. Todas las instalaciones que precisen mantenimiento periódico deberán ser objeto de revisión al menos anual, siendo de cargo del contratista los costes derivados de dicha obligación, debiendo presentar al Ayuntamiento los certificados o informes emitidos. La falta de conservación adecuada se califica como causa de resolución de contrato. Con respecto al mobiliario, menaje, electrodomésticos e instalaciones puestos a su disposición, deberá restituirlos en perfecto estado de conservación. Siendo fungibles y/o consumibles, podrá restituir otros tantos de la misma especie y calidad.
7.- El adjudicatario deberá cumplir en todo momento la normativa estatal y autonómica en materia sanitaria, así como la reguladora del sector de Hostelería y Restauración, estando exonerado en todo caso de responsabilidad derivada del incumplimiento.
8.- Realizar a su xxxxx todas las ampliaciones, reformas, adaptaciones o instalaciones que sean necesarias para cumplir la realización normativa en cada momento vigente en materia de este contrato incluyendo con todos hostelería y restauración, o que siendo propuestas por el adjudicatario y aceptadas por el Ayuntamiento, mejoren la calidad o funcionalidad de los medios auxiliares inmuebles.
9.- Mantener la calidad de los servicios concedidos. En particular, deberá cumplir en todo momento los requisitos normativamente exigidos para el mantenimiento de la calificación de dos estrellas que actualmente goza el hostal.
10.- Serán de cuenta del concesionario los gastos derivados de la contratación o adquisición de los suministros necesarios para ellola explotación del servicio. El Ayuntamiento de Zorita de los Canes no responderá en ningún caso de dichos gastos. Con respecto a los gastos de publicidad a través de la página web de la empresa “Top Rural” referentes a la anualidad presente y ya desembolsados por el Ayuntamiento, el concesionario reembolsará al mismo su importe, que asciende a la cantidad de conformidad ciento noventa y nueve euros con lo establecido en sesenta y cinco céntimos. Los servicios de telefonía, suministro eléctrico, televisión y análogos serán contratados directamente por el pliego concesionario.
11.- Mantener vigentes las pólizas de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en seguros contratadas mediante el precio pago de las mismas. Su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. 12.- El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene prevención de riesgos laborales. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad alguna para esta Administración.
13.- El adjudicatario está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales que figuren en su oferta. Esta obligación, conforme a lo dispuesto en el trabajoartículo 64.2 TRLCSP, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada se considera esencial, constituyendo su incumplimiento causa de resolución del contrato. Este personal dependerá exclusivamente de la empresa contratista, de suerte que el Ayuntamiento no tendrá relación jurídica ni laboral con dicho personal, ni durante la vigencia del contrato ni a su terminación. En ningún momento dicho personal podrá relacionar derecho alguno en relación con el Ayuntamiento de Zorita de los Canes, ni exigir responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados clase a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros éste como consecuencia de las operaciones relaciones existentes entre la empresa contratista y sus empleados. En el momento de inicio de la prestación de los servicios, el adjudicatario comunicará al Ayuntamiento la relación de personal adscrito. Igualmente comunicará de manera inmediata las variaciones que requiera la ejecución del contrato.
8de dicho personal se produjesen. El adjudicatario renuncia organizará su personal de modo que cubra las necesidades de funcionamiento de la instalación y, en todo caso, deberá sustituir de forma inmediata las ausencias del personal a su cargo con objeto de que no se interfiera en la prestación del servicio.
14.- El adjudicatario estará obligado a servir anualmente, y con carácter gratuito, un aperitivo a los vecinos del municipio por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. un importe máximo de 500,00 euros, I.V.A. excluido, tras la celebración de los oficios religiosos que tendrán lugar el día 13 de octubre. Dicho aperitivo se servirá en el lugar que designe la Alcaldía.
15.- Serán de cuenta del contratista todas las operaciones y gastos derivados de la limpieza, mantenimiento y reparaciones simples que precisen los aseos públicos situados en la planta baja del edificio en el que se refiera desarrollarán los servicios de restauración.
16.- El contratista se obliga a cumplir estrictamente con todas las consecuencias eventuales obligaciones derivadas de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento la normativa en cada momento vigente en materia de protección de datos de carácter personal. El incumplimiento de estas obligaciones constituirán causa de resolución del contrato, dejando sin derecho a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. indemnización de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia ninguna clase. 17.-El contratista está obligado al pago de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán anuncios normativamente exigidos en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismoprocedimiento de contratación, y a estos efectos, hasta el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento límite máximo de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo200,00 euros.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este El contratista deberá realizar los trabajos objeto del contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicastiempo, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares los horarios y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar lugares fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasadministrativas y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere al contratista la Administración, no pudiendo ceder, en todo o en parte, el contrato a otra persona sin autorización expresa de la Administración.
2. Deberá garantizar la prestación objeto de adjudicación en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia Deberá estar dado de vicios o defectos alta como contribuyente en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición el Territorio Histórico de los que resulten inadecuados o la reparación Gipuzkoa y estar al corriente de los mismos si fuere suficientesus obligaciones tributarias, incluido el IAE.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad seguridad e Higiene higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. la Administración exonerada de responsabilidad por este incumplimiento. El personal que contrate y adscriba al servicio no guardará relación alguna con el Ayuntamiento de Elgoibar.
5. El adjudicatario dispondrá de los medios humanos necesarios para la correcta prestación del servicio, asumiendo todos los costes derivados de la dependencia de dicho personal, que, en ningún caso, tendrá vinculación de naturaleza administrativa o laboral con el Ayuntamiento, quedando éste último exonerado de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de las relaciones entre la empresa y el mencionado personal. Deberá cubrir todas las ausencias, incluidas las bajas y las vacaciones que se produzcan durante la ejecución del contrato. Espedee
6. El adjudicatario se obliga a mantener en buen estado de funcionamiento, limpieza y conservación las instalaciones y el equipamiento puesto a su disposición por el Ayuntamiento, siendo de su cargo las reparaciones y trabajos necesarios, sea cual sea su importe o causa siempre y cuando la causa derive del normal funcionamiento de la actividad. Si la causa de la avería fuera distinta o ajena al normal funcionamiento del servicio, la reparación será el responsable a cuenta de todos los perjuicios y accidentes la Administración. La determinación de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o la causa será valorada por los trabajos realizadostécnicos del Ayuntamiento de Elgoibar.
7. Será obligación El adjudicatario será responsable de los daños tanto materiales como personales que, a consecuencia de la adjudicataria indemnizar todos prestación del servicio, se ocasionen a terceros, debiendo suscribir un seguro de “todo riesgo” así como un seguro de responsabilidad civil general, patronal y civil locativa por una cuantía mínima de 300.506,05 euros. Se trata, en definitiva, de que el adjudicatario tenga un seguro en vigor que cubra los daños y perjuicios a terceros, incluidos los que se causen a terceros como consecuencia al propio local que se utiliza para desarrollar la actividad objeto del contrato y al contenido del mismo. A fin de las operaciones garantizar la reposición de la maquinaria y mobiliario en caso de responsabilidad del adjudicatario, deberá suscribir una póliza de seguro que requiera la ejecución del contratocubra los gastos de reparación.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado se obliga a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. mantener un servicio esmerado, tanto en los productos que se refiera a ofrece como en la indumentaria de trabajo, y deberá tener expuestas al público las consecuencias eventuales de tarifas y avisos en los accidentes o perjuicios que puedan acaecer dos idiomas oficiales y debidamente sellados por el hecho o con ocasión Departamento de Servicios Sociales del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. Ayuntamiento de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaElgoibar.
9. En caso Siendo los suministros de accidente agua, electricidad y calefacción, de trabajo ocurrido cuenta del Ayuntamiento, en cantidad suficiente para garantizar el normal funcionamiento del servicio, el/la adjudicatario/a está obligado/a a vigilar que los operarios con motivo respectivos consumos no sean superiores al normalmente requerido para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientocontratadas.
10. En el caso El/la adjudicatario/a se obliga a aplicar a las personas jubiladas los precios determinados por la Administración, y no podrá hacer publicidad de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatarianingún tipo.
11. CuandoEl adjudicatario no podrá realizar obras sin la correspondiente autorización del Ayuntamiento de Elgoibar, y permitirá, en función cualquier momento, la inspección técnica y económica del Ayuntamiento sobre la gestión del servicio, a fin de comprobar que el funcionamiento se ajusta a lo establecido en el contrato y es acorde a las disposiciones legales vigentes.
12. Todos los tributos, nacionales, autonómicos y locales que graven la actividad objeto del contratocontrato serán de cuenta y cargo del adjudicatario. Espedee
13. Serán por cuenta del adjudicatario, y deberá pedirlas a su nombre, la obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sea precisas para la correcta prestación del servicio
14. Deberá acudir a cuantas reuniones de trabajo o informativas se estimen necesarias, sin derecho de pago suplementario y sin que repercutan en el adjudicatario esté horario del servicio.
15. Habrá de notificar al Departamento de Servicios Sociales cualquier alteración o modificación en la plantilla del personal adscrito al programa, a la mayor brevedad posible y con anterioridad a que esta se produzca, siendo ésta, en todo caso, sustituida con el perfil similar al propuesto en la oferta inicial.
16. Deberá informar puntual y periódicamente de cualquier tipo de incidencia que se produzca en el desarrollo del servicio dentro de las 24 horas siguientes.
17. Deberá pagar mensualmente la cuota establecida en el contrato en la forma y plazo indicados.
18. Deberá atender únicamente a las personas usuarias del servicio, indicadas en la cláusula número 1.
19. Estará obligado a subrogarse entregar en todas las obligaciones buen estado de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación limpieza y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y conservación a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación las instalaciones, mobiliario y enseres a su cargo entregados por el Ayuntamiento que figuran en el inventario del presente pliego de condiciones, reparando y reponiendo los medios auxiliares que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexole puso a su disposición.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas las operaciones Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el Documento Técnico de Soporte del contrato de suministro e instalación, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás disposiciones que resulten necesarias integran el contenido contractual, para realizar la realización ejecución de este contrato incluyendo con todos eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha.
3. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la interventoría y/o supervisión designada, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5. Entregar dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el recibo y/o comprobante de pago.
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los documentos correspondientes.
8. Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en el Documento Técnico de Soporte los anexos y el CONTRATO.
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo establecido las normas y reglamentos que rigen la materia.
10. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pliego pago de prescripciones técnicasaportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, considerándose su costo incluido en el precio así como los propios del contratoServicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
211. Deberá ejecutar Asumir el contrato pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en las condiciones previstas en el presente pliego su postulación económica.
12. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de cláusulas particulares la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el pliego debido manejo de prescripciones técnicaslos documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.
13. El adjudicatario estará obligado a efectuar Mantener vigente los trabajos en mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el
14. Suministrar al interventor y/o supervisor designado toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y lugar fijados oportuno cumplimiento de las obligaciones.
15. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor y/o supervisor designado, cuando a ello haya lugar. Las observaciones y recomendaciones deben provenir del interventor y/o Supervisor.
16. Presentar los informes sobre la ejecución del CONTRATO que le sean solicitadas por el interventor y/o supervisor designado.
17. Informar a través del interventor y/o supervisor designado del CONTRATO, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del CONTRATO.
18. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.
19. Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor y/o supervisor designado toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor y/o supervisor designado.
20. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el contrato desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.
21. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las prescripciones técnicas normas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno Archivo Correspondencia Versión 1 de LA ANIM y cláusulas administrativaslas orientaciones entregadas por LA ANIM.
322. Si durante Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
23. Presentar en caso de estar obligado, la vigencia factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del contrato se acreditase la existencia 5 xx xxxxx de vicios o defectos en 2020.
24. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al CONTRATO y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene especificaciones.
25. Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados en el trabajoanexo técnico del proyecto, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada incluidos planos y especificaciones técnicas, planos de responsabilidad por este incumplimientotaller de las actividades que lo requieran entre otros, ajustes de los diseños entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con previa aprobación de la Interventoría y/o Supervisión Designada, y sin costos adicionales sobre el presupuesto.
626. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del CONTRATO como son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y demás que se requieran cumplan con los requerimientos técnicos para la ejecución del CONTRATO, debidamente aprobados por la Interventoría y/o la supervisión.
27. Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente proceso la cual incluye entre otros; estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y especificaciones. El adjudicatario será presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique La Interventoría y la y/o supervisión designada.
28. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.
29. Asumir y responder por el responsable pago de todos los perjuicios impuestos, tasas, gravámenes y accidentes contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de cualquier naturaleza Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que sean causados se generen con ocasión a terceras personas por su personal la celebración, ejecución y/o por los trabajos realizadosliquidación del Contrato. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
730. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños Indemnizar y perjuicios asumir todo daño o perjuicio que se causen cause a terceros LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como consecuencia de las operaciones que requiera vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, a terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia CONTRATO, por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho causa o con ocasión del cumplimiento desarrollo de este.
31. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del contratoPATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, dejando por causa o con ocasión del CONTRATO.
32. Aportar para aprobación del interventor y/o supervisor designado y de la autoridad territorial respectiva un protocolo de bioseguridad para la contención del coronavirus COVID-19 y garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores, que contemple cómo mínimo las medidas preventivas y de mitigación establecidas en la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte; así como la Circular Conjunta 001 del 11 xx xxxxx de 2020 y demás circulares conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a salvo los Actores del Sector de la Construcción de edificaciones y su cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)”.
33. Responder por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación los documentos físicos o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato CONTRATO, así como responder por defectos la seguridad y el debido manejo de conservación durante el plazo los documentos y registros propios de garantíala ejecución del CONTRATO.
934. En caso Abstenerse de accidente permitir indebidamente el acceso de trabajo ocurrido terceros a la información de los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientocontratos.
1035. En Las demás que le asigne el caso de interventor y que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en tengan relación con la plantilla adscrita al servicio el objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas Ejecutar el objeto contratado considerando las operaciones actividades a ejecutar
2. Emvarias S.A. E.S., pagará la cantidad de metros cuadrados, unidades ejecutadas y certificados por el interventor, al valor del costo de cada actividad pactado con el contratista.
3. El contratista deberá contar con un Plan de Contingencia que resulten necesarias para le permita garantizar contractualmente a Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., la realización continuidad en la prestación del servicio requerido.
4. Atender las observaciones de este la Supervisión/Interventoría sobre aspectos relacionados con el desarrollo del contrato incluyendo u objeto de la orden de servicios.
5. Asistir a las reuniones programadas por la supervisión/interventoría con todos los medios auxiliares necesarios para ello, el fin de conformidad verificar la ejecución del contrato u orden de servicios y evaluar las actividades desarrolladas durante la ejecución del mismo.
6. Cumplir con lo establecido las normas de Seguridad y salud en el pliego trabajo vigentes.
7. Enviar por escrito al Interventor/Supervisor del contrato, a la suscripción del acta de prescripciones técnicasinicio, considerándose su costo incluido el número de la cuenta bancaria en la que la Empresa le consignará los pagos relacionados con el desarrollo del objeto contractual, acompañada con la certificación en original, expedida por la Entidad Financiera, con fecha de expedición no superior a 15 días donde lo acredite, como titular de la cuenta reportada, la información remitida esta obligación será enviada por parte del Interventor/Supervisor del contrato al Área Financiera.
8. Reportar oportunamente al Interventor/Supervisor, las novedades que presente el contratista tales como cambio de domicilio, entre otros, y actualizar dichas novedades en el precio Registro de Proponentes de la Empresa.
9. Las demás que se deriven de la invitación y del contrato.
210. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de Tener todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas permisos al día exigidos por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución ley, para el buen desarrollo del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariacontractual.
11. Cuando, Presentar documentos legales de los vehículos empleados en función el desarrollo del objeto del contratocontractual (Soat, certificado emisiones atmosféricas, entre otros)
12. El contratista debe entregar certificados y fichas técnicas de los productos químicos utilizados, como detergentes, desengrasantes, desmanchadores etc. Donde se pueda verificar que son productos biodegradables.
13. Para el insumo reflectivo tipo IV, el adjudicatario esté obligado contratista debe presentar ficha técnica y carta de garantía del producto.
14. El contratista es el único responsable y empleador del personal que realizara las funciones del objeto contractual, por ende, es el único responsable de dotar al personal de los EPPS necesarios para realizar las diferentes actividades. Estos XXXX debe cumplir con la normatividad vigentes en cuanto a subrogarse calidad, nivel de protección y frecuencia de reposición.
15. El contratista debe garantizar el pago de los salarios, horas extras generadas, seguridad social, parafiscales y todos los pagos exigidos por la legislación colombiana a sus trabajadores, para esto debe pasar mensualmente copia de los pagos respectivos.
16. El contratista como responsable de su personal debe garantizar el pago total de incapacidades, permisos, y por ende debe suplir las necesidades que se den de personal por estos índices de ausentismo, sin perjuicio de ninguna índole para el contratante.
17. El contratista es responsable de que todos los equipos, vehículos, insumos estén disponibles en todas las obligaciones mejores condiciones, evitando retrasos de la empresa cesante en relación con operación por este motivo, así mismo es responsable por su cuidado, control y seguridad.
18. El contratista antes de iniciar el contrato debe pasar una plantilla donde relacione los equipos, vehículos a usar y el personal que los opera, adjuntando los documentos xx xxx como: SOAT, certificado de gases y tecno mecánica, tarjeta de propiedad, pase del conductor, etc.
19. El contratista como responsable de los equipos y vehículos, es responsable por accidentes de tránsito, daños propios y a terceros que genere la plantilla adscrita al servicio objeto operación.
20. El contratista debe realizar una disposición final de los residuos generados acorde a la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismonormatividad vigente, y a estos efectosde ser necesario debe presentar los certificados de dicha disposición. Por ningún motivo el contratista debe dejar el lugar de limpieza con bultos, bolsas, o residuos dispersos por el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de lugar donde se realizó la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexooperación.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratistade EL CONTRATISTA, además de las establecidas en la cláusula primera:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para Garantizar la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellopermanencia durante la ejecución del contrato, de conformidad los profesionales con lo establecido experiencia que integrarán el equipo humano ofertados en la propuesta y aprobado por la Universidad. Cuando, en caso de fuerza mayor o caso fortuito, sea necesario cambiar alguno de los profesionales del Equipo humano del contratista, este se compromete a sustituirlo con profesionales de igual o superior idoneidad y experiencia, previa aprobación de la UNIVERSIDAD, de acuerdo con la oferta xxxxxxxxxx
2. Proveer la capacidad administrativa, técnica y profesional, en el pliego desarrollo del alcance de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en los trabajos para el precio cumplimiento del objeto del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia Cumplir de buena fe el objeto del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientecontrato.
4. Disponer del personal Prestar el servicio con la capacidad técnica precisa mayor calidad posible.
5. Constituir las garantías exigidas del contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su firma.
6. Comunicar, oportunamente, al interventor las circunstancias precontractuales o aquellas surgidas en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen y sugerir a través de aquel las posibles soluciones, so pena de constituir causal de terminación del contrato por incumplimiento.
7. Seleccionar y contratar el personal idóneo necesario para cubrir prestar el servicio.
8. Asistir a las obligaciones reuniones del comité que se deriven configure por las partes, a fin de hacer seguimiento y evaluación del desarrollo del contrato.
59. El contratista está obligado Elaborar y presentar por escrito a LA CONTRATANTE los informes que ésta requiera.
10. Afiliar a sus empleados al cumplimiento Sistema General de las disposiciones legales vigentes en materia laboralSeguridad Social, cajas de compensación y demás entidades que sean del caso.
11. Pagar los aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales.
12. Atender de Seguridad e Higiene manera oportuna las observaciones escritas que le presente LA CONTRATANTE.
13. Hacer entrega de los productos que correspondan a la ejecución del objeto y actividades contractuales en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada tiempo establecido en el acta de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución inicio del contrato.
814. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Entregar toda la documentación que se refiera elabore durante el proceso de ejecución de la consultoría en los formatos acordados con LA CONTRATANTE
15. Utilizar herramientas virtuales para el trabajo colaborativo, que posibiliten realizar las actividades y talleres grupales, que garanticen la participación efectiva de todos funcionarios de LA CONTRATANTE definidos mediante la actividad de Identificación de involucrados
16. Desarrollar encuentros por medio de herramientas virtuales mientras continúe la contingencia, para garantizar el avance del proyecto de manera eficaz.
17. EL CONTRATISTA con el fin de obtener resultados más eficaces podrá convenir con LA CONTRATANTE la realización de reuniones y talleres presenciales, siguiendo las medidas del Gobierno Nacional y siguiendo los protocolos de Bioseguridad establecidos por LA CONTRATANTE.
18. EL CONTRATISTA deberá adecuar su metodología de acuerdo a las consecuencias eventuales condiciones y situaciones de LA CONTRATANTE por ser esta un ente de carácter de educación pública.
19. EL CONTRATISTA deberá garantizar según su metodología de trabajo que los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por objetivos se cumplan en los tiempos establecidos.
20. EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar el hecho o con ocasión del cumplimiento contrato, en los términos y condiciones asumidas en su propuesta presentada en la Invitación a Cotizar No.11010003-027 de 2020, sin incurrir en costos adicionales para EL CONTRATANTE.
21. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son El contratista, junto con sus obligaciones generales, tendrá el cumplimiento de las siguientes de carácter específico: Garantizar la prestación del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización suministro de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con catering conforme a lo establecido en el pliego presente pliego. Garantizar que el suministro de prescripciones técnicascatering se realice de forma adecuada, considerándose en lo relativo a la cantidad, calidad, higiene y puntualidad. Cualquier tipo de variación extraordinaria que afecte al suministro se deberá comunicar al Ayuntamiento con una antelación mínima de 48 horas. Cumplir con la normativa vigente aplicable a la elaboración, preparación y distribución de comidas preparadas. Remitir al Ayuntamiento de Xxxxx xx Xxxxx los informes que se le sean solicitados, detallándose la evolución del suministro así como cualquier tipo de incidencia, en un plazo máximo de 48 horas contados desde su costo incluido en el precio del contrato.
2requerimiento. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado designará entre el personal de su plantilla, un coordinador del suministro, que será el interlocutor con el Ayuntamiento y atenderá cualquier aspecto relacionado con la ejecución del suministro Sustitución de las ausencias del personal con carácter inmediato, a efectuar los trabajos efectos de garantizar la continuidad diaria de la prestación del suministro La empresa adjudicataria debe cumplirá en relación a las materias primas utilizadas y productos a suministrar con la normativa legal aplicable y con el tiempo Código Alimentario Español. El contratista deberá someterse a las Inspección de Salud Pública que sean necesarias y lugar fijados en el contrato rutinarias, debiendo notificar esta circunstancia al Ayuntamiento de Xxxxx xx Xxxxx. Cód. Validación: 5MSEKENH3LA29C7MSN4655PDZ | Verificación: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5 El contratista se obliga a concertar y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si mantener durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia una póliza de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición seguro de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa responsabilidad civil para cubrir las obligaciones los riesgos que se deriven del contrato.
5presente contrato así como los riesgos de intoxicación alimentaria. El contratista está obligado al cumplimiento número de las disposiciones legales vigentes usuarios a atender será de un máximo de 15, pudiendo experimentar disminuciones en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación función de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios ocupación que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer en cada momento tenga el centro, hasta un mínimo xx xxxx, siendo asumida esta variación por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaadjudicatario.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Catering Supply Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas Entregar al supervisor del Contrato en la Subdirección xx Xxxxxxx Humano de EL MINISTERIO, ciento setenta (174) bonos de dotación los cuales deben cumplir las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido especificaciones contempladas en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.anexo técnico
2. Deberá ejecutar el contrato en Garantizar que las condiciones previstas en el presente pliego prendas a entregar sean de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasóptima calidad.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición Ofrecer garantía de los que resulten inadecuados o la reparación productos en términos de calidad, para tal fin deberá implementar un mecanismo de recepción y control de las quejas y reclamos y los mismos si fuere suficientetiempos de respuesta con el respectivo supervisor de contrato, el cual en todo caso no podrá ser superior a diez (10) días hábiles.
4. Disponer del personal con Garantizar la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratovigencia de los bonos mínimo durante dos meses contados a partir de la entrega de los mismos al supervisor.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Suministrar a los beneficiarios el listado completo con la información de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientolos establecimientos comerciales.
6. El adjudicatario será el responsable Suministrar a los beneficiarios únicamente vestido y calzado de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadoslas características contratadas.
7. Será obligación de Presentar oportunamente la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contratofactura para pago.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Verificar y garantizar que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer el bono solo sea redimido por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratotitular, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. para lo cual deberá solicitar documento de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaidentificación.
9. En caso Garantizar que el bono sea redimido solo para los elementos que componen los kits de accidente dotación descritos en el anexo técnico, absteniéndose de trabajo ocurrido entregar elementos diferentes a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientocontratados.
10. En Garantizar que en el caso evento de que la empresa adjudicatariamodificación de planta de personal se ajustará el bono por cambio del servidor público, por causas propias sea dotación hombre o ajenasmujer, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariasin costo adicional.
11. CuandoMantener de forma clara y precisa en base de datos u otro medio, la información de cada elemento que le sea entregado a los servidores públicos, y en función un informe final relacionar por cada entrega, los kits y calzado entregado.
12. Abstenerse de ofrecer dadivas, descuentos o cualquier tipo de beneficios ni al supervisor del contrato ni a ningún otro funcionario del Ministerio que no sea beneficiario directo del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación De Mínima Cuantía
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Pliego de cláusulas particulares Cláusulas Particulares y el pliego Pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasPrescripciones Técnicas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
42. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
63. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal personal, por sus maquinarias o por como consecuencia de los trabajos realizadostrabajos.
74. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
85. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. HIDROGEA que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratode los trabajos, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. HIDROGEA de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
96. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo y en el ejercicio de las prestaciones objeto del contratolos trabajos, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
107. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo realizar el cumplimiento del contratoservicio, MERCAGRANADA S.A. HIDROGEA podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
118. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos Pliegos de prescripciones técnicasPrescripciones Técnicas, se especificarán especificará en el apartado UV) del Cuadro Anexoresumen. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. HIDROGEA, a requerimiento de ésta y, éste y antes de la finalización del contrato, la citada información.
9. Cualquier otra obligación que se señale El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato señaladas en el apartado UX) del Cuadro Anexoresumen.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Además de las derivadas del contratistapresente contrato y de la ley, el CONTRATISTA se obliga a:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias de manera diligente todos los actos necesarios para la realización de este cumplida ejecución del objeto del contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido atendiendo las disposiciones señaladas en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en anexo técnico del presente contrato el precio cual hace parte integral del presente contrato.
2. Deberá ejecutar Xxxxxxx por escrito las consultas y observaciones que formule el contrato CONTRATANTE a través del INTERVENTOR designado para el proyecto XXXXXXXXXXXXXXXX, en las condiciones previstas en el presente pliego relación con los asuntos que forman parte del objeto de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativaseste contrato.
3. Si durante Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la vigencia obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles en las especificaciones de construcción, con sujeción al precio global estipulados y dentro del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteplazo establecido.
4. Disponer del personal Contar mínimo con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratoun frente de obra de tres oficiales y nueve obreros por cada seis soluciones vivienda a construir.
5. El contratista está obligado Calcular conjuntamente con el INTERVENTOR las cantidades de obra que correspondan al cumplimiento diseño arquitectónico y demás planes y estudios técnicos de las disposiciones legales vigentes viviendas. Por tratarse de una construcción que se contrata a precio global fijo llave en materia laboralmano, no se admitirá ningún reajuste por interpretaciones erróneas de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene los planos o por equivocaciones en el trabajocálculo de las cantidades de obra, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada incremento de responsabilidad precios o cualquier otro inconveniente surgido del estudio y preparación del contrato por este incumplimientoparte del contrato por parte del CONTRATISTA.
6. El adjudicatario será Constituir un Patrimonio Xxxxxxxx con una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la administración del anticipo y cuyo beneficiario sea el responsable de todos los perjuicios Patrimonio Autónomo VISR cuya vocera y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.administradora es Fiduagraria S.A.
7. Será obligación Informar el número de cuenta del patrimonio autónomo en la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que cual se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución debe trasladar el valor del contratoanticipo.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales Entregar al CONTRATANTE como al INTERVENTOR el plan de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión inversión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaanticipo.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contratoNotificar previamente al INTERVENTOR, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto cuando exista alguna modificación o cambio en la legislación vigente, siendo construcción e igualmente notificar al supervisor designado en todo caso único responsable de su incumplimientoel presente contrato. Dicho cambio o modificación no se debe iniciar sin el visto bueno del CONTRATANTE.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo Realizar entregas parciales de la empresa adjudicatariaobra ejecutada a la INTERVENTORIA quién las recibirá en nombre del CONTRATANTE, siempre y cuando las viviendas se hayan terminado a satisfacción de acuerdo con diseños, planos, especificaciones técnicas de construcción y se encuentren en condiciones de ser habitadas en forma inmediata. Las obras que no cumplan con los diseños, planos, y con las especificaciones técnicas deberán ser corregidas o demolidas y construidas de nuevo, sin ningún cargo para EL CONTRATANTE, cuando la INTERVENTORIA así lo indique.
11. CuandoCumplir con todas las normas técnicas sismo resistentes, de acuerdo a lo señalado en función del objeto del contratola Ley 400 de 1997, el adjudicatario esté obligado a subrogarse Decreto 926 de 2010 y todas aquellas normas que modifiquen, aclaren o derogue y en todas las obligaciones especial con el Reglamento Colombiano de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.Construcción Sismo Resistente NSR-
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Diagnostic and Structuring of Rural Social Housing
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El Contratista en virtud del contratistarespectivo contrato asumirá las siguientes responsabilidades:
1. Realizar todas Mantener indemne a la Contraloría General de Santiago de Cali contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del contratista, a los servidores públicos de la Entidad, a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el éste durante la ejecución del objeto contractual.
2. Constituir y mantener vigente las operaciones que resulten necesarias para la realización de este garantías estipuladas en el contrato incluyendo y cumplir con todos los medios auxiliares necesarios requisitos que en ellas se establecen para ellohacerlas efectivas llegado el caso.
3. Pagar a la Contraloría General de Santiago de Cali todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicasla acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, considerándose su costo incluido en el precio durante la ejecución del contrato.
24. Deberá ejecutar Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Contraloría General de Santiago de Cali por el contrato en incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista todas las condiciones previstas acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Contraloría General de Santiago de Cali por la cual deba responder el contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia xxxxx todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Entidad contratante. Si el contratista no logra resolver la controversia en el presente pliego plazo que fije la Contraloría General de cláusulas particulares Santiago de Cali, la misma podrá hacerlo directamente y el pliego de prescripciones técnicascontratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición En cualquiera de los eventos anteriores el contratista autoriza a la Contraloría General de Santiago de Cali a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que resulten inadecuados o ésta le adeude. En todo caso la reparación Contraloría General de Santiago de Cali podrá realizar los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa actos procesales que sean indispensables para cubrir las obligaciones que se deriven del contratodefender sus derechos.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralContar con empleados que presten el servicio con responsabilidad, de Seguridad Social seguridad y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientooportunidad.
6. El adjudicatario será el responsable de todos Garantizar la calidad del servicio y los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosrepuestos.
7. Será obligación Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Contraloría General de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia Santiago de las operaciones que requiera Cali para garantizar la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales contratista será responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales, de conformidad con los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratoArtículos 59, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo 23 de las prestaciones objeto Leyes 789 de 2002 y 1150 de 2007. La Contraloría General de Santiago de Cali no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.contratista
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para efectos del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio cumplimiento del contrato.
2. Deberá ejecutar , el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego CONTRATISTA se comprometerá a cumplir, además de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven inherentes a la naturaleza del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento mismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, con las siguientes:
A. A prestar en materia laboral, forma ininterrumpida y de manera efectiva el servicio de vigilancia y seguridad.
B. Dar cumplimiento al Reglamento RE-310-03 “Medidas de Seguridad Social en Personas, Bienes e Infraestructura” de la Corporación; así como al Manual de Seguridad para Contratistas.
C. Dar cumplimiento al protocolo para el manejo de cámaras.
D. Ejercer un control estricto, riguroso y permanente del ingreso de los vehículos automotores y de Seguridad e Higiene personas, revisando portamaletas, bolsos, maletines. Etc.
X. Xxxxxx a cabo en el trabajolibro de minutas el registro y control de los vehículos de la entidad, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada registrando su hora de responsabilidad por este incumplimientoentrada y salida y su conductor.
6. El adjudicatario será el responsable F. Ejercer un control del ingreso y salida de todos los perjuicios equipos como: computadores, maquinas, video beam y accidentes demás equipos de cualquier naturaleza oficina y audiovisuales etc, registrando su marca, referencia, serie y destino, teniendo en cuenta que sean causados a terceras personas siempre debe mediar autorización por escrito para su personal o por los trabajos realizadosretiro.
7. Será obligación G. A designar personal idóneo y debidamente capacitado para el manejo xx xxxxx de fuego.
H. Adoptar medidas de prevención y control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que sus servicios puedan ser utilizados como instrumento para la realización de actos ilegales, en cualquier forma o para dar apariencia de legalidad a actividades delictivas o a prestar servicios a delincuentes o a personas directas e indirectamente vinculadas con el tráfico de estupefacientes, actividades terroristas y cualquier conducta que viole la ley penal colombiana.
I. Dotar y mantener al personal en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones como son los uniformes necesarios, identificados con insignias y escudos de la adjudicataria indemnizar todos los daños firma, así como el personal de vigilancia debe contar con armamento moderno y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia en perfecto estado de las operaciones que requiera la ejecución del contratofuncionamiento.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. X. Suministrar al personal bajo su cargo y que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o desempeñe actividades con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos presente contrato, los elementos de conservación protección y de seguridad industrial que sean necesarios y conforme a las exigencias del supervisor y/o interventor cuando éste lo requiera; así mismo cumplir con las disposiciones que sobre salud ocupacional tenga COFREM.
K. A reportar en caso de cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata la situación a la Subdirección Administrativa y Financiera.
L. Estar afiliado a la Caja de Compensación Familiar y colaborar con COFREM en lo que sea necesario para que el objeto a contratar se cumpla y que este sea de la mejor calidad.
M. Acatar las órdenes que, durante el plazo de garantíadesarrollo del contrato y acorde con su naturaleza, le imparta la Dirección Administrativa y/o la Subdirección Administrativa y Financiera.
9N. Observar durante el término de duración del contrato el cumplimiento de las normas legales y las órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
O. Emplear las armas de acuerdo con el uso autorizado en el respectivo permiso y abstenerse de emplear armamento ilegitimo o no autorizado de acuerdo con la ley.
P. Emplear los equipos y elementos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada únicamente para los fines previstos en la Licencia de Funcionamiento, así como todos los equipos de vigilancia requeridos para el normal funcionamiento del servicio tales como garitas en puestos fijos, radio comunicación y todos los medios necesarios para tal fin, los cuales deben ser requeridos en cualquier momento por parte de COFREM para su correspondiente control.
Q. Mantener permanentemente actualizados los permisos, patentes, licencias, libros y registros, seguros y demás requisitos que exigen en el Decreto No. En caso 356 del 11 de accidente febrero de trabajo ocurrido 1994. R. A que el personal que presta el servicio objeto de este contrato, porte la credencial de identificación expedida por el titular de la licencia de funcionamiento.
S. A salvaguardar la información confidencial que obtenga en desarrollo de sus actividades profesionales, salvo requerimiento valido de autoridad competente.
T. A dar estricto cumplimiento a los operarios términos pactados en este contrato y por ningún motivo abandonar el servicio a contratar, sin previo y oportuno aviso y autorización de COFREM.
U. A implementar al interior de su empresa mecanismos de control interno, para prevenir que el personal de servicio de vigilancia y seguridad privada, se involucre directa o indirectamente en actividades delictivas.
V. A no acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con motivo el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
W. A informar inmediatamente a COFREM a través de la Subdirección Administrativa y Financiera las amenazas y a las demás autoridades competentes para que adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
X. Responder por las pérdidas o sustracciones que se puedan presentar por negligencia, imprudencia, impericia o dolo de su personal y por los daños o destrucciones de muebles e inmuebles ocurridos dentro de las prestaciones áreas de vigilancia por las mismas causas, previo proceso de investigación.
Y. Presentar junto con la factura de cobro fotocopia del pago a la Seguridad Social Integral, con los nombres de los vigilantes que desarrollan el objeto del contratocontrato y el certificado que acredite el último pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgo profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiana de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, cuando a ello haya lugar, expedido por el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a Revisor Fiscal, cuando este respecto en la legislación vigenteexista de acuerdo con los requerimientos xx xxx, siendo en todo caso único responsable o por el representante legal, además deberá entregar mensualmente un informe mensual de su incumplimientolas actividades realizadas por el consultor durante el mismo periodo de cobro.
10. En el caso de Z. Las demás que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar contribuyan a cabo garantizar el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariacontrato y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación De Servicios De Vigilancia Y Seguridad Privada
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones En desarrollo del contratista:presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 591 - 2016 , CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
1. Cumplir con el objeto del Contrato.
2. Apoyar la gestión jurídica de la Casa del Consumidor del Meta .
3. Apoyar los estudios jurídicos requeridos para dar respuesta a las solicitudes recibidas, o dar traslado a la autoridad competente.
4. Participar en la formulación e implementación de planes, programas y proyectos de protección al consumidor de manera que se atiendan los requerimientos institucionales.
5. Participar en las actividades de divulgación y difusión de los servicios prestados por la Casa del Consumidor de su región y zona de influencia y la protección al consumidor.
6. Socializar en las entidades educativas, comerciantes y autoridades administrativas locales, los derechos y deberes en protección al Consumidor a través de capacitaciones organizadas por la Red Nacional de Protección al Consumidor.
7. Atender las solicitudes realizadas por la persona que lidere el funcionamiento de la Casa del Consumidor de su región y zona de influencia para el efectivo desarrollo de sus actividades.
8. Prestar asistencia y orientación a los usuarios - consumidores que se acerquen a la casa del consumidor de su región y zona de influencia en busca de guía profesional respecto al Estatuto del Consumidor.
9. Apoyar en la revisión y estudio de las peticiones recibidas en materia de protección al consumidor.
10. Realizar todas lo correspondiente para dar traslado a la autoridad o funcionario competente de las operaciones peticiones, quejas o denuncias recibidas en la casa del Consumidor de su región y zona de influencia y hacer seguimiento de las mismas.
11. Dar trámite a las solicitudes de protección al consumidor, haciendo seguimiento y dando cumplimiento a las solicitudes resueltas.
12. Elaborar y actualizar la base datos de las peticiones, quejas y reclamos recibidas, atendidas y trasladadas.
13. Responder por la organización y manejo de los documentos y archivos que resulten necesarias para se deriven del ejercicio de sus funciones.
14. Presentar un informe que contenga el estado de los trámites adelantados por los usuarios durante el primer mes de funcionamiento de la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloCasa del Consumidor, de conformidad acuerdo a la documentación entregada por el supervisor del contrato, cuyo caso fue de su conocimiento, especificando la Delegatura, dependencia, entidad y la etapa procesal en la que se encuentra cada uno, el cual deberá ser entregado con lo establecido en corte al 10 de febrero de 2016.
15. Presentar un informe de toda la ejecución del contrato y el pliego último pago de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del presente año.
16. Dar cumplimiento a las directrices que se impartan sobre el precio sistema de gestión de calidad implementado por la Entidad.
17. Presentar los informes que requiera el supervisor del contrato.
218. Deberá ejecutar Dar cumplimiento al Manual de Administración de bienes de la CONTRATANTE, velar por el contrato buen uso de los bienes y elementos entregados por la Contratante, para el ejercicio de las actividades convenientes y a no utilizarlos para fines y en las condiciones previstas en el presente pliego lugares diferentes a los convenidos, y entregar todos los elementos asignados para la ejecución de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado sus actividades a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla finalización del vencimiento del plazo pactado.
319. Si durante Mantener la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación confidencialidad de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios información que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo le sea entregada para el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización.
20. Cumplir con el adjudicatario esté obligado a subrogarse sistema integral de gestión de calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad en todas las obligaciones el trabajo de la empresa cesante en relación con Superintendencia de Industria y Comercio.
21. Mantener vigente y al día durante la plantilla adscrita ejecución del presente contrato la afiliación y aportes al servicio objeto sistema Integral de Seguridad Social Integral y Sistema General de Riesgos Laborales.
22. Atender las instrucciones dadas por el Supervisor del Contrato para la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) buena ejecución del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Professional Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Serán obligaciones del contratista las siguientes: - La ejecución del contrato con arreglo al contenido determinado en el mismo, así como en este Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en su oferta. - El contrato se ejecutará a riesgo y xxxxxxx del contratista:
1. Realizar todas - El contratista deberá ejecutar el contrato con la diligencia debida y propia de un ordenado empresario. - El contratista deberá abonar el canon que corresponda. - El contratista deberá adscribir a la ejecución del contrato de los medios humanos comprometidos en su oferta. - El contratista deberá obtener a su cargo cuantas licencias y permisos fuesen necesarios para el ejercicio de su actividad. - El contratista deberá permitir que FFTMH realice inspecciones y cumplir las operaciones instrucciones dadas por el responsable del contrato y por el personal técnico de FFTMH y la ejecución de las tareas objeto del contrato de manera coordinada con aquél, debiéndole mantener informado de manera continua. - El contratista deberá comprometerse a entregar trimestralmente un informe de explotación donde conste la relación de ingresos obtenidos por cada tipo de servicio y el detalle de los gastos incurridos por naturaleza. - La satisfacción de cualesquiera gastos que resulten necesarias hubiera lugar para la realización del objeto del contrato incluidos los fiscales, tasas y gravámenes según las disposiciones vigentes. - El contratista deberá mantener en buen estado el espacio cuyo uso se cede. Asimismo, el contratista vendrá obligado, durante el tiempo que dure el contrato, a mantener un esmerado servicio, tanto en lo que se refiere al Bar-Cafetería como a la limpieza de este contrato incluyendo las instalaciones, atendiendo en todo momento a las normas que al respecto imparta la FFTMH. La limpieza de los locales e instalaciones y enseres directamente destinados al Bar-Cafetería deberá realizarse diariamente y se hará con todos los medios auxiliares necesarios al diligencia propia del caso. - El contratista deberá cumplir cuantas normas o disposiciones de carácter sanitario- alimentario se dicten para elloestablecimientos públicos y, especialmente deberá justificar que él o la persona que realice las labores de conformidad con lo establecido cocina posea el título de manipulador de alimentos, o se comprometa a obtenerlo en el pliego plazo máximo de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio un mes contado a partir de la fecha de adjudicación del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. - El contratista está obligado al cumplimiento de deberá cumplir las disposiciones legales vigentes en materia laboral y de Seguridad Social en relación con el personal que emplee en la prestación de los servicios contratados, siendo responsable de que el personal cumpla la normativa en vigor en materia de seguridad, higiene y salud laboral, y la normativa de funcionamiento general que pudiera emanar del Órgano de Contratación. La totalidad del personal dependerá exclusivamente de la empresa contratista, ostentando la misma los derechos y deberes inherentes a su condición de empresaria, sin que pueda realizarse reclamación alguna a FFTMH derivada de tales relaciones laborales o restantes obligaciones. La empresa contratista será la única responsable ante cualquier siniestro o reclamación (judicial o extrajudicial) relacionada con el personal que trabaje en la ejecución de la prestación, propio o de las eventuales subcontrataciones, no asumiendo FFTMH ningún tipo de responsabilidad laboral (incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de fiscal que la empresa adjudicatariacontratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, la empresa contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran derivarse de siniestros originados por causas propias o ajenasla ejecución de la prestación. - El contratista deberá cumplir los servicios en el supuesto de huelga. Si no se garantizasen tales servicios, FFTMH estaría facultada para promover los contratos precisos para cubrir los mismos, deduciéndose de su facturación el importe de los referidos contratos. - El contratista deberá substituir el personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de duración de la misma, en el supuesto de que no cumpliera su función con la debida diligencia y eficiencia, no pudiera llevar estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el desempeño de los servicios o cometiese actos perniciosos para la buena marcha del contrato. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas desde el requerimiento que efectúe FFTMH a cabo tal fin. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna para FFTMH respecto de las relaciones del contratista con el personal afectado. - El contratista deberá remplazar el personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por bajas por enfermedad, vacaciones, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la prestación efectiva de los servicios contratados. Ello en el plazo máximo de veinticuatro horas. - En relación a la Coordinación de Actividades Empresariales y conforme al R.D. 171/2004, que desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el contratista facilitará los datos relativos a la empresa, a los trabajadores, maquinaria y productos, en cumplimiento del contratoR.D. antes mencionado. - En el ámbito de los sistemas de Calidad, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, el contratista facilitará la relación de sus Requisitos. Se entiende como Requisito toda plantilla, documento o informe que no sea un requisito legal, pero sí de uso y/o aplicación exigida por el Cliente en sus instalaciones, tales como plantillas, procedimientos, instrucciones operativas, normativas internas, etc. - En todos los carteles, publicaciones, folletos, etc., relacionados con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será servicio figurará la leyenda: IMH (Instituto de Máquina-Herramienta / Xxxxxxxxx Xxxxxx Institutua = KAFETEGI ZERBITZUA / SERVICIO DE CAFETERIA) al objeto de garantizar a cargo los clientes de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones FFTMH una imagen única de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) actividad global del Cuadro Anexocentro. Asimismo, todas las publicaciones y a estos efectos, comunicaciones escritas u orales relacionadas con el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que servicio se señale realizarán en el apartado U) del Cuadro Anexobilingüe (castellano y euskera).
Appears in 1 contract
Samples: Cesión De Uso
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1Al finalizar la obra el contratista deberá proveer al Administrador de Contrato, los planos finales que reflejen la obra ya ejecutada como son: 1.-Plano arquitectónico; 2. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para Plano hidráulico; 3. Plano eléctrico; 4. Plano de detalles constructivos. Además deberá dar seguridad de la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose obra cuando esto sea necesario y efectuará a su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4daños causados a éstas durante el proceso de construcción, para evitarlos exigirá el cero o las protecciones que sean necesarias, para proteger el equipo, la obra existente y la propiedad adjunta contra los daños que puedan causar los elementos naturales. Disponer Para ello protegerá excavaciones y obras contra la lluvia y agua superficial y/o subterránea, No se permitirá el uso de fuego dentro de la obra; además deberá proveer, instalar y mantener los andamios, puntuales, contra vientos, letreros en áreas peligrosas, pasamanos, barricadas de altura y toda precaución necesaria que garantice la seguridad de los obreros, visitantes, transeúntes y público en general. Los materiales de la obran serán nuevos, de la calidad especificada y deberá haber suficientes cantidades para facilitar la rápida ejecución del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5trabajo. El contratista está obligado al cumplimiento deberá presentar en caso de las disposiciones legales vigentes que se le solicitaran, los comprobantes de calidad para cualquier equipo o material. Los materiales que no cumplan con los requerimientos contractuales, no podrán ser utilizados en materia laboral, la ejecución de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7y deberán ser desalojados del proyecto por el contratista. Será obligación ACEPTACION DEL TRABAJO. La aceptación del trabajo no tiene carácter definitivo, permanece sujeta a revisión posterior en caso de duda sobre su corrección o exactitud durante todo el plazo del contrato y se confirmará con la recepción definitiva y final de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8obra. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL PERSONAL. En el caso área de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo trabajo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasobra, se especificarán mantendrá un botiquín médico de emergencia para primeros auxilios. El contratista se compromete a que su personal guarde una compostura correcta en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismoárea de su trabajo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación evitará que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.circule en
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se instituyen convencionalmente las siguientes obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Dia- xxxx Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, así como de cuantas licencias, au- torizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urba- nísticos por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la realización entrega debidamente legalizada de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratolas instalaciones.
2. Deberá ejecutar Son de cuenta del contratista todos los gastos que la empresa deba realizar para el cum- plimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de com- probación y ensayo, todas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Cons- trucciones, Instalaciones y Obras si fuere exigible, el IGIC y cualesquiera otros que pu- dieran derivarse de la ejecución del contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasdurante la vigencia del mismo.
3. Si durante Corresponde al contratista tanto la vigencia tramitación como los gastos de las autorizaciones de la Consejería de Industria del contrato se acreditase Gobierno de Canarias y cualesquiera otras autorizaciones (licencias de obra, ocupación de aceras, etc.) de las Corporaciones Locales necesarias para la existencia ejecución de vicios o defectos las obras y para la puesta en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición marcha de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientelas instalaciones.
4. Disponer Corren de cargo del personal con adjudicatario los gastos que le origine la capacidad técnica precisa para cubrir ejecución de las obligaciones obras, pues se entienden incluidos en el precio. En este sentido y a no ser que las presentes Ba- ses realicen una mención expresa en contrario, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los criterios de adjudicación se deriven entenderán comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por cuenta del contratista.
5. Son asimismo de cuenta del adjudicatario los gastos de publicación del anuncio de lici- tación hasta un máximo de 950 euros, así como todos los gastos derivados de la forma- lización del contrato si se decidiese su elevación a público. El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la garantía definitiva, ha- ber satisfecho los gastos a que se refiere esta cláusula. De no haberlos liquidado, LA FUNDACIÓN podrá retener o descontar, en su caso, su importe bien en el momento en que se proceda a la devolución de aquella garantía, bien de las primeras certificaciones emitidas por el contratista hasta que se alcance tal importe.
6. Respecto de las acometidas provisionales para la ejecución y puesta al uso público de la obra serán exigibles:
a. Ejecución de las obras necesarias para la acometida eléctrica y de agua para po- sibilitar la ejecución de la obra.
b. Pago de los derechos de acometida eléctrica y enganche a la red, incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que señale la empresa suministradora.
c. Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red general de distribución de la misma, incluida su ejecución des los puntos de enlace y en las condiciones que señale la compañía suministradora.
d. Tramitación y obtención de las licencias o permisos necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones (BT, PCI, Climatización, ACS, etc.), asumiendo el pago de los derechos que tal gestión acarree.
e. Pago de los derechos de conexión a la red de compañía telefónica incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que la misma señale.
f. Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones provisionales y las unidades de obra necesarias para la ejecución de dichas acometidas, inclu- yendo la redacción y visado de los proyectos de legalización de todo tipo de las provisionales.
7. Asumir el coste de redacción y visado de los proyectos de legalización de todas las ins- talaciones de la obra y todos aquellos que resulten de aplicación, según las disposicio- nes vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
8. Una vez adjudicado y firmado el contrato, el adjudicatario generará todos los pedidos que conforman el Proyecto, en especial los que por plazo de entrega pudieran limitar la ejecución del mismo. Con las nuevas unidades acopiadas se iniciará el trabajo de des- mantelamiento. El adjudicatario acopiara las máquinas en sus almacenes hasta el mo- mento en que éstas sean requeridas para ser ubicadas en su lugar definitivo.
9. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralla- boral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoTrabajo.
610. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
11. El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
12. El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligencia- dos, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado.
13. Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como conse- cuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
14. El órgano de contratación se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectúe el ensayo y controles de calidad.
15. El contratista queda obligado a realizar, a su xxxxx, si así lo solicita la dirección de obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le pue- dan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
16. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su con- servación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos e instalaciones que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en la cláusula 33 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras de recepción de las mismas.
17. El contratista se obliga a suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos y respon- sabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de las obras, incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras. Las primas de las pólizas serán a cargo del contratista hasta la recepción de las obras. A estos efectos, deberá unir a la primera cer- tificación de obra copia de la misma y justificante de pago. En la liquidación de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia por el periodo de garantía de la misma y que la primera se encuentra totalmente satisfecha. El órgano de contratación podrá sus- pender el pago de las certificaciones de obra y, en el caso de la recepción a la suspen- sión del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obli- gación, sin que el periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
18. El adjudicatario deberá entregar a la FUNDACION planos as built y manuales, fichas técnicas e instrucciones de uso y mantenimiento de todos los elementos instalados, tanto en papel como en soporte informático; en este último caso se empleará la tipología de archivos más común en el mercado actual (a saber: planos en formato dwg/dxf, docu- mentos en formato doc/pdf, etc.). Realizará, además, un listado valorado de los repues- tos que el fabricante aconseje tener en la instalación sin que esta oferta tenga carácter vinculante para LA FUNDACION, quien podrá aceptar o no la misma.
19. Cuando para la legalización de una instalación ante los organismos competentes se re- quiera la presentación de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa auto- rizada por la Consejería de Industria, el contratista correrá con los gastos de dicha con- tratación durante el periodo de garantía establecido en este pliego. Si el propio contratis- ta carece de clasificación como mantenedor autorizado, éste deberá suscribir el citado contrato en nombre del órgano de contratación con una empresa autorizada y será nece- saria la autorización para la formalización del mismo. En el contrato figurarán los traba- xxx a realizar y la periodicidad de los mismos, debiendo estar incluidos tanto las mate- riales como la mano de obra y otros gastos tales como desplazamientos, dietas, etc., de- rivados de cualquier tipo de intervención, asimismo contemplará tanto las operaciones de mantenimiento preventivo como correctivo debiendo fijar un tiempo de respuesta en caso de avería que no será superior en ningún caso a 24 horas. Para la autorización previa de este subcontrato el órgano de contratación se reserva el derecho (en caso que el adjudicatario de la obra no sea mantenedor autorizado) a no aprobar la contratación con empresas que en anteriores contrataciones con el órgano de contratación no hayan ejecutado la prestación en conformidad. El contratista principal de la obra será el responsable de todos los perjuicios y accidentes cualquier negligencia, desper- fecto o ala operación que la empresa mantenedora realice sobre las instalaciones objeto de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas contrato, corriendo por su personal o por cuenta los trabajos realizados.
7gastos derivados de estas acciones. Será obligación Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las condiciones establecidas en el contrato, el órgano de contratación podrá hacer uso de los servicios de otra empre- sa y cargar los gastos originados al contratista principal, sin que esto afecte en modo al- guno la vigencia de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia garantía. Antes de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante finalizar el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo , se emitirá un informe por parte del Director Fa- cultativo sobre el estado real de las prestaciones objeto instalaciones, debiendo ser subsanada por parte del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable contratista principal de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y obras cualquier anomalía que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán refleje en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Con ocasión del presente contrato, EL CONTRATISTA asume además de las obligaciones del contratistaespecíficas, las siguientes obligaciones:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo Cumplir con todos el objeto del contrato.
2. Presentar los medios auxiliares necesarios para elloinformes y/o productos, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el artículo 50 de la vigencia del contrato se acreditase Ley 789 de 2002, en la existencia Ley 828 de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista 2003, la reposición Ley 1562 de los 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normas que resulten inadecuados o regulen la reparación de los mismos si fuere suficientemateria.
4. Disponer del personal con Presentar los informes de ejecución y soportes, conforme la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven forma de pago del contrato, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mensualidad.
5. El contratista está obligado Reportar al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralsupervisor, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajomanera inmediata, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza novedad o anomalía que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera pueda afectar la ejecución del contrato.
6. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como único fideicomitente del patrimonio autónomo y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada.
7. Dar aplicación a las políticas y emplear los formatos de FIDUCOLDEX S.A. establecidos para el Patrimonio Autónomo.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera Asistir de manera presencial a las consecuencias eventuales instalaciones del Ministerio de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el hecho o con ocasión cumplimiento de las actividades pactadas, siempre y cuando la necesidad del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaservicio así lo requiera.
9. En caso Responder por la salvaguarda y preservación de accidente los equipos y elementos que le sean asignados para el cumplimiento de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, sus actividades contractuales si fuere el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientocaso.
10. En Acatar las instrucciones que durante el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo desarrollo del contrato le imparta el cumplimiento supervisor del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. CuandoPresentar los informes de ejecución del contrato y sus soportes de acuerdo con las disposiciones que para el efecto disponga el Supervisor.
12. Desplazarse al lugar en que se requiera la prestación del servicio (siempre que sea diferente al lugar de ejecución del contrato), en función cumplimiento del objeto contractual.
13. Informar a la entidad la administradora de riesgos laborales, a la cual se encuentra afiliado para que ésta realice la correspondiente novedad en la afiliación del nuevo contrato.
14. Practicarse un examen pre ocupacional y allegar el certificado respectivo a FIDUCOLDEX en los términos y oportunidades establecidos.
15. Conocer y aplicar la normatividad y disposiciones legales vigentes en seguridad y salud en el trabajo en la ejecución de sus actividades.
16. Durante el desarrollo de las actividades, el contratista debe conocer y aplicar normas, procedimientos e instructivos para la prevención de accidentes de trabajo y lesiones establecidas por el Patrimonio Autónomo Fondo para la Vida y la Biodiversidad o en su defecto las mismas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
17. Suscribir juntamente con el Supervisor el Acta de confidencialidad de la información, cuando aplique, según el objeto del contrato y lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad (cuando aplique).
18. Presentar los productos con copia en medio digital, salvo que sobre los mismos pesen restricciones establecidas por la Ley (cuando aplique), conforme las instrucciones del Supervisor.
19. Acatar e implementar todas las medidas de bioseguridad en el trabajo expedidos por el Gobierno Nacional, el Ministerio y especialmente, la Resolución 666 de 2020 expedida por el 666 del 24 xx xxxxx de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
20. EL/LA CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes al último pago recibido por concepto de honorarios, deberá remitir al supervisor del contrato el soporte del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral realizado correspondiente al periodo de cotización del último mes cobrado, so pena que se adelanten las acciones administrativas y contractuales a que haya lugar.
21. Presentar la factura electrónica previamente validada por la DIAN, si a ello hubiere lugar, como requisito para el pago de los servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la resolución No. 000042 del 5 xx xxxx de 2020.
22. Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el cumplimiento del “Modelo de Recepción de facturas de Venta, Notas Débito y/o Crédito”. (cuando aplique).
23. Abstenerse de ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres y/o basada en género, actos de racismo o discriminación, y cumplir a cabalidad con los protocolos sobre la materia que sean expedidos por el Patrimonio Autónomo, el Ministerio y el Gobierno Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 01 de 2023.
24. Al terminar el contrato, ya sea de manera normal o anormal, el contratista deberá diligenciar el formato xx xxx y salvo de acuerdo con las indicaciones del Supervisor.
25. Las demás inherentes al objeto y a la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el Supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización El presente contrato bajo ningún concepto generará al contratante ningún costo adicional por temas de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, logística de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoentrega.
2. Deberá ejecutar En caso los soportes que cuenta la institución actualmente para sus monitores no puedan ser utilizados por el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar contratista, se deberán entregar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.soportes
3. Si durante la vigencia Cumplir el objeto del contrato se acreditase el mismo que abarca la existencia provisión de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista pantallas y componentes determinados de fábrica para la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteinstalación.
4. Disponer del personal Cumplir con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del objeto del contrato, especificaciones técnicas, y demás documentos precontractuales en forma ágil y oportuna.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralLos equipos deberán ser nuevos, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajono se admitirán equipos usados o reparados, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoni remanufacturados.
6. El adjudicatario será el responsable contratista deberá garantizar un stock de todos los perjuicios y accidentes repuestos necesarios durante su periodo de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosgarantía.
7. Será obligación El Contratista garantizará la disponibilidad de repuestos a través de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia provisión directa, de las operaciones que requiera la ejecución del contratoempresas distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer contratista deberá presentar un certificado emitido por el hecho fabricante o con ocasión del cumplimiento del contratorepresentante en el Ecuador, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. en el cual se indique que los equipos son nuevos de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíafábrica, no remanufacturados ni usados.
9. En caso El oferente que resulte adjudicado deberá presentar al momento de accidente suscribir el contrato a la Dirección de trabajo ocurrido Asesoría Jurídica los respaldos originales en calidad xx xxxxxxxx o copias notariadas de los documentos habilitantes, a fin de verificar su integridad, lo que garantizará que los operarios contratos de la entidad cuenten con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientorespaldos competentes y pertinentes.
10. En el caso Es de estricta responsabilidad del contratista, asumir y prevenir todos los riesgos laborales de sus trabajadores y colaboradores, que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo pudieran derivarse de la empresa adjudicatariaejecución de los trabajos inherentes a este proyecto.
11. Cuando, en función del objeto El contratista deberá entregar el precio unitario de cada bien y por el valor total del contrato, previo a la suscripción del mismo.
12. El contratista asumirá todos los costos referentes a importación traslado de los equipos desde el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones lugar de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto su adquisición o fabricación hasta el lugar de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán entrega en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento Servicio Integrado de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoSeguridad ECU-911.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública Nacional
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son 1.- En relación con la prestación de los servicios objeto del contrato: El contratista estará obligado a desarrollar su trabajo en la forma y con los medios, como mínimo, que hubiere consignado en la Memoria que acompaña a su propuesta y con la observancia de las Condiciones de establecidas en los Pliegos. No obstante, deberá tenerse en cuenta lo consignado anteriormente respecto al alcance y valor de la Memoria, pues en definitiva habrá de lograr y cumplir el Contratista a su xxxxx, aún cuando para ello deba utilizarse mayores medios personales o materiales que los previstos en la Memoria. El Ayuntamiento podrá ejercer una fiscalización permanente del Contrato, pudiendo exigir al Contratista en cualquier momento el cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales con el personal a su cargo, para evitar posibles responsabilidades económicas, subsidiarias del contratista:
1Ayuntamiento. Realizar todas las operaciones El personal de que resulten necesarias disponga el contratista para la realización de este contrato incluyendo con los trabajos se encontrará asegurado, en seguros sociales y mutualidades laborales. Estos extremos podrán ser comprobados por los Servicios Municipales competentes, siempre que lo solicite el Ayuntamiento. La empresa adjudicataria designará la persona que será el representante responsable de los servicios frente al Ayuntamiento y en todo caso deberá disponer de un encargado o jefe del servicio localizable durante todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicasdías que dure la prestación mediante un teléfono móvil que deberá facilitarse al Servicio Municipal responsable. El adjudicatario estará está obligado a efectuar aceptar, en caso de fuerza mayor o en cualquier situación de emergencia pública, la dirección del Ayuntamiento para la realización de las tareas distintas a las contratadas u otras tareas en las que el personal o el material fuese necesario para restablecer la normalidad, mientras durase el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. En el supuesto de huelga laboral o interrupción del Servicio por cualquier causa, el Contratista se obliga a comunicar al Ayuntamiento, de forma inmediata, la recepción del aviso previo de huelga o la interrupción del Servicio. Asimismo, el Contratista deberá informar al Ayuntamiento sobre su capacidad de asegurar la prestación de un servicio mínimo, en la forma y condiciones que esta considere en cada caso suficiente o si el Ayuntamiento lo considerase oportuno, a cumplir unos servicios mínimos marcados por la propia administración. Si El Contratista no pudiera asegurar la prestación del servicio mínimo, o el servicio propuesto por esta no fuera considerado suficiente por el Ayuntamiento, esta administración queda expresamente facultada por el Contratista para contratar el Servicio a terceros durante el periodo de huelga o para adoptar cualesquiera otras medidas alternativas que el Ayuntamiento considere conveniente, siendo el coste dicha contratación a cargo de el Contratista. El Ayuntamiento queda expresamente facultado por el Contratista para proceder al descuento directo del coste de las medidas adoptadas de la facturación presentada por el Contratista. Serán asimismo a cargo del Contratista las posibles responsabilidades del Ayuntamiento que deriven de los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y que, por causa de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. huelga laboral, sean contratados a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5terceros. El contratista está queda obligado en el caso de producirse alguna anomalía que impida la normal prestación del servicio a informar de la misma a técnicos municipales de forma efectiva y conveniente, utilizando los cauces y medios necesarios e informando de la duración prevista de la interrupción del servicio. El contratista deberá responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo empleados en los servicios, sin perjuicio de los derechos que asistan al Contratista frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras de los riesgos. El contratista deberá descontar de las certificaciones, la parte proporcional del importe de la contrata por los servicios prestados parcialmente. El contratista deberá presentar al inicio del contrato una copia de las pólizas de responsabilidad civil que abarque el plazo de duración del contrato. Será responsable civil y administrativamente ante el Ayuntamiento por las faltas que cometiesen sus empleados, y quedará obligado al cumplimiento resarcimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia con motivo de la defectuosa prestación de los servicios o por dolo o culpa, ya sean objeto de bienes, personas e instalaciones, pertenezcan éstos a particulares o municipales, sin perjuicio de las operaciones sanciones contractuales que requiera la ejecución del contratopuedan ser impuestas.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado 2.- En relación con el personal: Cualquier modificación posterior a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución firma del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto relacionada con organización, adscripción de personal, sustitución o nueva incorporación deberán comunicarse al Ayuntamiento para su debido conocimiento o en la legislación vigentesu caso, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10autorización procedente. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo Al comienzo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función prestación del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectosservicio, el adjudicatario deberá presentar al Servicio Municipal responsable del contrato la relación de personal para el desarrollo del mismo, con indicación de la jornada a prestar por cada uno de ellos, así como los horarios de entrada y salida. Además el adjudicatario deberá comunicar por adelantado las posibles variaciones, de forma que pueda conocerse en todo momento el personal que está prestando sus servicios. La empresa adjudicataria tendrá la obligación con la plantilla de realizar la afiliación y cotización a la Seguridad Social del personal adscrito. El adjudicatario deberá entregar mensualmente al Servicio Técnico Municipal responsable del contrato la siguiente documentación: Los TC-1 y TC-2 correspondientes a los empleados adscritos a la prestación del Servicio durante ese periodo y el justificante de estar al corriente del pago de la seguridad social de los empleados contratados. El personal contratado por el Contratista para estos servicios no tendrá derecho alguno frente al Ayuntamiento de Torrelavega, ya que dependerá única y exclusivamente del Contratista, quien tendrá todos los derechos y obligaciones en su calidad de empresario respecto del citado personal, con arreglo a la legislación laboral y social vigente y a la que en lo sucesivo se pueda promulgar. En ningún caso podrá resultar responsable el Ayuntamiento de las situaciones o discrepancias y obligaciones nacidas entre el Contratista y sus trabajadores, aun cuando los despidos o las medidas que se adopten sean como consecuencia directa o indirecta del incumplimiento o interpretación del contrato correspondiente.
4.- En materia de prevención de riesgos laborales: El Contratista deberá cumplir en todo momento con la normativa especifica de prevención de riesgos laborales, de manera que se garantice la seguridad y salud de los trabajadores, y especialmente con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre Prevención de Riesgos Laborales, así como lo establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el articulo 24 de la mencionada Ley en materia de coordinación de actividades empresariales. De acuerdo con el mencionado RD 171/2004, antes del comienzo de la prestación del servicio, la empresa Contratista deberá aportar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Ayuntamiento, el Plan de Prevención, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones empresariales de formación e información a los trabajadores, la acreditación de la realización y aptitud de los reconocimientos médicos preceptivos, así como los medios –tanto materiales como humanos- de coordinación entre las empresas. El Contratista deberá asegurarse que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que vaya a realizarse. El Contratista deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. los trabajadores equipos de protección individual adecuados frente a requerimiento aquellos riesgos que no se hayan podido evitar, y vigilará que sean efectivamente utilizados por esto. El Contratista deberá elaborar y conservar la documentación relativa a sus obligaciones, de ésta yacuerdo con la Ley 31/1995 y demás normas de desarrollo, antes y mantenerla a disposición de la finalización Dirección del Ayuntamiento, llevando a cabo las notificaciones necesarias. Además de cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud, el Contratista está obligado a colaborar en las medidas de seguridad y planes de emergencia vigentes en el Ayuntamiento. El Ayuntamiento se reserva la facultad de resolver el contrato, la citada informaciónsin indemnización alguna, por causa de incumplimientos graves o incumplimientos repetidos de las normas de prevención de riesgos laborales. Cualquier otra obligación El Contratista será el único responsable de los incumplimientos en materia de Prevención, por lo que mantendrá indemne al Ayuntamiento de Torrelavega por cualquier daño o perjuicio que se señale derivase de los mismos. El contratista aportará los siguientes documentos relativos a la normativa anteriormente mencionada:
1. Evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva.
2. Medidas de protección y prevención a adoptar y en su caso material de protección que deba utilizarse para cada tarea en concreto.
3. Certificado que acredite que los trabajadores que van a ser asignados a las tareas contratadas conocen la evaluación de riesgos y han recibido información y formación especifica y suficiente en materia de prevención de riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Este certificado recogerá una relación con el nombre, DNI, y firma de cada persona; actualizándose cuando se produzcan variaciones del personal asignado o en los procedimientos de trabajo.
4. Certificado que acredite que los trabajadores que van a ser asignados a las tareas contratadas, han sido considerados aptos para el desempeño de las mismas por los servicios médicos. Este certificado incluirá una relación nominal como en el apartado U) caso anterior y será igualmente actualizado cuando se produzcan variaciones del Cuadro Anexopersonal asignado o en los procedimientos de trabajo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro, Montaje, Conservación Y Desmontaje Del Alumbrado Ornamental Navideño
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se instituyen convencionalmente las siguientes obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Dia- xxxx Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, así como de cuantas licencias, au- torizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios urba- nísticos por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la realización entrega debidamente legalizada de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratolas instalaciones.
2. Deberá ejecutar Son de cuenta del contratista todos los gastos que la empresa deba realizar para el cum- plimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de com- probación y ensayo, todas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Cons- trucciones, Instalaciones y Obras si fuere exigible, el IGIC y cualesquiera otros que pu- dieran derivarse de la ejecución del contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasdurante la vigencia del mismo.
3. Si durante Corresponde al contratista tanto la vigencia tramitación como los gastos de las autorizaciones de la Consejería de Industria del contrato se acreditase Gobierno de Canarias y cualesquiera otras autorizaciones (licencias de obra, ocupación de aceras, etc.) de las Corporaciones Locales necesarias para la existencia ejecución de vicios o defectos las obras y para la puesta en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición marcha de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientelas instalaciones.
4. Disponer Corren de cargo del personal con adjudicatario los gastos que le origine la capacidad técnica precisa para cubrir ejecución de las obligaciones obras, pues se entienden incluidos en el precio. En este sentido y a no ser que las presentes Ba- ses realicen una mención expresa en contrario, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los criterios de adjudicación se deriven entenderán comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por cuenta del contratista.
5. Son asimismo de cuenta del adjudicatario los gastos de publicación del anuncio de lici- tación hasta un máximo de 950 euros, así como todos los gastos derivados de la forma- lización del contrato si se decidiese su elevación a público. El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la garantía definitiva, ha- ber satisfecho los gastos a que se refiere esta cláusula. De no haberlos liquidado, la ins- titución podrá retener o descontar, en su caso, su importe bien en el momento en que se proceda a la devolución de aquella garantía, bien de las primeras certificaciones emiti- das por el contratista hasta que se alcance tal importe.
6. Respecto de las acometidas provisionales para la ejecución y puesta al uso público de la obra serán exigibles:
a. Ejecución de las obras necesarias para la acometida eléctrica y de agua para po- sibilitar la ejecución de la obra.
b. Pago de los derechos de acometida eléctrica y enganche a la red, incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que señale la empresa suministradora.
c. Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red general de distribución de la misma, incluida su ejecución des los puntos de enlace y en las condiciones que señale la compañía suministradora.
d. Tramitación y obtención de las licencias o permisos necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones (BT, PCI, Climatización, ACS, etc.), asumiendo el pago de los derechos que tal gestión acarree.
e. Pago de los derechos de conexión a la red de compañía telefónica incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que la misma señale.
f. Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones provisionales y las unidades de obra necesarias para la ejecución de dichas acometidas, inclu- yendo la redacción y visado de los proyectos de legalización de todo tipo de las provisionales.
7. Asumir el coste de redacción y visado de los proyectos de legalización de todas las ins- talaciones de la obra y todos aquellos que resulten de aplicación, según las disposicio- nes vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
8. Una vez adjudicado y firmado el contrato, el adjudicatario generará todos los pedidos que conforman el Proyecto, en especial los que por plazo de entrega pudieran limitar la ejecución del mismo. Con las nuevas unidades acopiadas se iniciará el trabajo de des- mantelamiento. El adjudicatario acopiara las máquinas en sus almacenes hasta el mo- mento en que éstas sean requeridas para ser ubicadas en su lugar definitivo.
9. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralla- boral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoTrabajo.
610. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
11. El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
12. El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligencia- dos, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado.
13. Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como conse- cuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
14. El órgano de contratación se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectúe el ensayo y controles de calidad.
15. El contratista queda obligado a realizar, a su xxxxx, si así lo solicita la dirección de obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le pue- dan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
16. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su con- servación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos e instalaciones que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en la cláusula 33 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras de recepción de las mismas.
17. El contratista se obliga a suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos y respon- sabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de las obras, incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras. Las primas de las pólizas serán a cargo del contratista hasta la recepción de las obras. A estos efectos, deberá unir a la primera cer- tificación de obra copia de la misma y justificante de pago. En la liquidación de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia por el periodo de garantía de la misma y que la primera se encuentra totalmente satisfecha. El órgano de contratación podrá sus- pender el pago de las certificaciones de obra y, en el caso de la recepción a la suspen- sión del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obli- gación, sin que el periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
18. El adjudicatario deberá entregar a la institución planos as built y manuales, fichas técni- cas e instrucciones de uso y mantenimiento de todos los elementos instalados, tanto en papel como en soporte informático; en este último caso se empleará la tipología de ar- chivos más común en el mercado actual (a saber: planos en formato dwg/dxf, documen- tos en formato doc/pdf, etc.). Realizará, además, un listado valorado de los repuestos que el fabricante aconseje tener en la instalación sin que esta oferta tenga carácter vin- culante para la institución, quien podrá aceptar o no la misma.
19. Cuando para la legalización de una instalación ante los organismos competentes se re- quiera la presentación de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa auto- rizada por la Consejería de Industria, el contratista correrá con los gastos de dicha con- tratación durante el periodo de garantía establecido en este pliego. Si el propio contratis- ta carece de clasificación como mantenedor autorizado, éste deberá suscribir el citado contrato en nombre del órgano de contratación con una empresa autorizada y será nece- saria la autorización para la formalización del mismo. En el contrato figurarán los traba- xxx a realizar y la periodicidad de los mismos, debiendo estar incluidos tanto las mate- riales como la mano de obra y otros gastos tales como desplazamientos, dietas, etc., de- rivados de cualquier tipo de intervención, asimismo contemplará tanto las operaciones de mantenimiento preventivo como correctivo debiendo fijar un tiempo de respuesta en caso de avería que no será superior en ningún caso a 24 horas. Para la autorización previa de este subcontrato el órgano de contratación se reserva el derecho (en caso que el adjudicatario de la obra no sea mantenedor autorizado) a no aprobar la contratación con empresas que en anteriores contrataciones con el órgano de contratación no hayan ejecutado la prestación en conformidad. El contratista principal de la obra será el responsable de todos los perjuicios y accidentes cualquier negligencia, desper- fecto o ala operación que la empresa mantenedora realice sobre las instalaciones objeto de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas contrato, corriendo por su personal o por cuenta los trabajos realizados.
7gastos derivados de estas acciones. Será obligación Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las condiciones establecidas en el contrato, el órgano de contratación podrá hacer uso de los servicios de otra empre- sa y cargar los gastos originados al contratista principal, sin que esto afecte en modo al- guno la vigencia de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia garantía. Antes de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante finalizar el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo , se emitirá un informe por parte del Director Fa- cultativo sobre el estado real de las prestaciones objeto instalaciones, debiendo ser subsanada por parte del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable contratista principal de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y obras cualquier anomalía que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán refleje en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Serán obligaciones del contratistade la empresa adjudicataria:
1. Realizar todas Cumplir las operaciones disposiciones legales protectoras del trabajo y de la industria nacional, las de previsión y seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Corporación contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter laboral que resulten necesarias para se cometieren por el Contratista. En este sentido la realización entidad adjudicataria deberá tener siempre a disposición del Ayuntamiento de este contrato incluyendo con todos Sondika los medios auxiliares necesarios para ello, documentos que justifiquen el cumplimiento de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratodichas obligaciones.
2. Deberá ejecutar Responder de toda indemnización civil de daños por accidentes que ocasionen los operarios, vehículos e instrumentos de trabajo empleados en los servicios, sin perjuicio de los derechos que asistan al Contratista frente a los autores de los hechos o las compañías aseguradoras de los riesgos. Asimismo el contrato en contratista será responsable civil y administrativamente ante el Ayuntamiento por las condiciones previstas en el presente pliego faltas que cometan sus trabajadores y empleados y quedará obligado al resarcimiento de cláusulas los daños que se causen a terceros con motivo de la defectuosa prestación de los servicios o por dolo o culpa, ya sean de bienes, personas o instalaciones particulares y el pliego o municipales, sin perjuicio de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativassanciones contractuales que puedan imponérsele.
3. Si durante Serán de cargo del Contratista todos los impuestos, derechos y tasas, tributos estatales y provinciales que gravan las actividades y medios materiales sobre los que recae la vigencia prestación de los servicios objeto del contrato se acreditase la existencia contrato, excepto los de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición carácter municipal de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteestará exento.
4. Disponer No podrá el Contratista subarrendar, ceder o traspasar los derechos y obligaciones dimanantes del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven contrato sin autorización del contratoAyuntamiento.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Contratista permitirá y facilitará las inspecciones que de las disposiciones legales vigentes en materia laborallos trabajos, de Seguridad Social material y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad equipos se disponga por este incumplimientola Alcaldía.
6. El adjudicatario será Contratista deberá designar el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal empleado o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o representante con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar quien deben llevarse a cabo las correspondientes relaciones entre el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de Ayuntamiento y la empresa adjudicataria.
117. Cuando, El Contratista deberá uniformar adecuadamente a su personal para que en función del objeto del contrato, todo momento su aspecto sea decoroso. Todos los uniformes deberán llevar el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones anagrama de la empresa cesante adjudicataria así como el escudo y nombre del Ayuntamiento de Sondika.
8. Pagar los gastos derivados de la licitación, incluidos los correspondientes a la publicación de los anuncios de la convocatoria, cuyo importe máximo será de 3.000,00€.
9. Hacer efectiva la fianza definitiva y firmar el contrato en relación el plazo que se establezca.
10. El Contratista adjuntará a la factura, con periodicidad mensual, una copia de la plantilla adscrita liquidación de Seguros Sociales, debidamente sellada por la Entidad donde se haya efectuado el correspondiente ingreso.
11. El Contratista se compromete a mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección todos los vehículos y material adscritos a estos servicios.
12. En caso de huelga o cierre patronal, el Contratista está obligado a poner a disposición de la Alcaldía todo el material y elementos adscritos al servicio, haciéndose cargo también del personal que le fuera asignado por dicha Autoridad para la continuación en la prestación, debiendo en todo caso avisar a la Administración Municipal con una antelación mínima de 48 horas del comienzo de los hechos aludidos.
13. El Contratista aportará una copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de una póliza que cubra la responsabilidad civil (general, patronal y cruzada) en que pueda incurrir por los daños causados a terceras personas y derivadas de actos de su personal empleados y dependientes permanentes u ocasionales, su maquinaria y equipo, así como consecución de trabajos realizados durante la ejecución del servicio de mantenimiento y obras complementarias objeto de la presente contratación y ejecución, hasta un importe de trescientos mil euros (300.000,00 €).
14. El Contratista se obligará a que todos los productos utilizados a su cargo cumplan con los requisitos de respeto al medio ambiente e inocuidad, de manera que ante la denuncia del Ayuntamiento sobre alguno de los productos utilizados se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en sustituya el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Gardening Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas Cumplir a cabalidad con las operaciones obligaciones propias e inherentes al contrato, en las condiciones, modos y plazos determinados.
2. Dar cumplimiento a las normas vigentes en relación con los aportes a pensión, salud y ARL.
3. Indemnizar y/o asumir todo daño que resulten necesarias se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la realización ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
4. Responder por el pago de este contrato incluyendo con los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
5. Xxxxxxx oportunamente los requerimientos que realice el supervisor del contrato.
6. Los precios que ofrezca el PROPONENTE para los diferentes mantenimientos menores, se mantendrán por el término de ejecución del contrato, por lo cual no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo del contrato. Estos precios deben cubrir todos los medios auxiliares necesarios costos de los diversos trabajos a realizar como: impuestos, herramientas, equipos, imprevistos, gastos de administración y utilidad del oferente. El precio unitario ofertado debe incluir el IVA.
7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra FONADE, por causa o con ocasión del contrato.
8. Cumplir con el equipo técnico de trabajo requerido para ellola ejecución del desarrollo del objeto del Contrato, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Participación, garantizando su dedicación mínima y la disponibilidad de cada integrante cuando sea requerido por el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratocontratante.
29. Deberá ejecutar Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasdesarrollo del objeto del Contrato.
310. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de Elaborar todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera informes relacionados con la ejecución del contrato.
811. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a Tramitar oportunamente las consecuencias eventuales actas de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento suspensión y reanudación del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíasi ello fuere necesario.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Mínima Cuantía
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Xxx perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las demás normas que regulan la adquisición a contratar y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Ejecutar de manera oportuna y eficiente el objeto y el alcance del objeto del contrato de acuerdo con las operaciones que resulten necesarias para la realización obligaciones establecidas y en observancia de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido señalado en el pliego artículo 28 de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en la Ley 1123 de 2007.
2. Mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el precio cumplimiento del objeto del contrato.
23. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Informar oportunamente de cláusulas particulares y el pliego cualquier petición, amenaza de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a efectuar hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasintereses del Patrimonio Autónomo.
34. Si Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato se acreditase y seis (6) meses más y presentarse en el momento en que sea requerido por el Patrimonio Autónomo para la existencia suscripción de vicios o defectos la correspondiente acta de cierre, en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición caso de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratoaplique.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social Adelantar oportunamente los trámites y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos cumplir los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera requisitos para la ejecución del contrato.
6. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Unidad de Gestión, del Patrimonio Autónomo y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de Presentar los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por informes requeridos durante el hecho o con ocasión del cumplimiento desarrollo del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíamanera oportuna y completa, cuando sea requerido.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido Dar aplicación a los operarios con motivo protocolos de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientobioseguridad vigentes.
10. En Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales establecidas en el caso artículo 2.2.4.2.2.16 del Decreto 1072 de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo 2015 (cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatarianaturales).
11. CuandoEstar al día en el pago de los aportes mensuales al Sistema General de Seguridad Social, en función Salud, Pensión y Riesgos laborales, para el caso de personas naturales; para las personas jurídicas, además debe estar al día en el pago de parafiscales, de acuerdo con la normatividad vigente.
12. Las demás que le imponga su condición de contratista, necesarias para garantizar el cabal cumplimiento del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Professional Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Trasladar, en un plazo no mayor de ocho días hábiles contados a partir de la fecha que se indique en la Orden de Inicio, la documentación de donde se encuentra actualmente custodiada hasta las instalaciones del contratista:
1. Realizar todas Se estima que se cuenta con aproximadamente, 1425 cajas custodiadas actualmente. El costo del traslado deberá estar contemplado en la oferta. El AyA no reconocerá ningún pago por este concepto adicional a lo estipulado en la oferta. Facilitar a los funcionarios autorizados por la Dirección de Finanzas, una sala apta que permita consultar la documentación cuando así se requiere. Posteriormente, el contratista resguardará nuevamente las operaciones que resulten necesarias para cajas con la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido documentación en el pliego lugar de prescripciones técnicascustodia. Demostrar sentido de responsabilidad y proceder con cortesía. Su actitud debe ser de constante atención en todo lo referente a su servicio, considerándose su costo incluido sin descuido ni indolencia. La documentación almacenada en cajas deberá estar resguardada en un lugar cerrado seguro donde permanezca protegida, libre de daño, pérdida, humedad, roedores. La misma deberá permanecer bajo techo y estar ubicada en estantes adecuados para facilitar las consultas. Con el precio propósito de agilizar el desplazamiento oportuno de los documentos y por ende minimizar el trámite de consulta, se requiere que el contratista traslade en un tiempo máximo de hora y media la documentación solicitada al edificio sede de AyA en Pavas. Recibir las cajas con documentación contra lista y será responsabilidad del contrato.
2personal autorizado por la Dirección de Finanzas mantener en estricto orden la documentación que contenga cada caja. Deberá ejecutar manipular las cajas con documentación de tal forma que no sufra movimientos bruscos, para evitar que el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego contenido de cláusulas particulares ésta no afecte la secuencia y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición orden de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4documentos. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralMantener, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo del contrato original y sus eventuales prórrogas, la vigencia de garantía.
9las Póliza Contra Incendio acreditada por un ente asegurador. El AyA se reserva el derecho de solicitar dichos documentos para el trámite de pago o en cualquier otro momento que a su discreción lo estime necesario. Las instalaciones donde se custodia la documentación deberán brindar el servicio, a los funcionarios autorizados por la Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados, de lunes a viernes con horario de 7:00 am a 4:00 pm. En casos especiales y previo aviso remitido vía fax por la Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados, el contratista facilitará la consulta de información los días sábados o feriados. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto conclusión del contrato, por cualquier causa, será obligación del contratista mantener en custodia las cajas hasta por ocho días hábiles para el adjudicatario se atendrá traslado de las mismas a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10nueva ubicación. En ningún caso el caso contratista o arrendatario ejercerá derecho de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidadretención sobre tales documentos públicos. En ambos casos el gasto generado será a cargo El traslado de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones documentación queda bajo responsabilidad de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto Dirección de Finanzas de Acueductos y Alcantarillados y el mismo no representará ningún costo adicional para el AyA. Deberá firmar el Contrato de Confidencialidad de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán información incluido en el apartado U) Anexo No.1 del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexopresente cartel.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Directa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Conocer y cumplir a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en la solicitud de contratación, Documento Técnico de Soporte del contrato de obra, anexos, así como la postulación, el contrato, sus modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2. Conocer y acatar las operaciones obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que resulten necesarias para se encuentre vigente a la realización fecha.
3. Suscribir el compromiso de este contrato incluyendo confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con todos ocasión de la celebración y ejecución del contrato, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la supervisión, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5. Entregar dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando única y exclusivamente como única vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el comprobante de pago.
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, presentando para tales efectos los documentos correspondientes.
8. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los anexos y el contrato.
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo establecido en las normas y reglamentos que rigen la materia.
10. Asumir el pliego pago de prescripciones técnicassalarios, considerándose su costo incluido en el precio prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica.
211. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de cláusulas particulares la ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición debido manejo de los que resulten inadecuados o la reparación documentos y registros propios de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
812. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer exijan por el hecho o con ocasión tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
13. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.
14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor, cuando a ello haya lugar. Las observaciones y recomendaciones deben provenir del interventor.
15. Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor.
16. Informar a través del supervisor del contrato, dejando sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del contrato.
17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato.
18. Asistir a salvo las reuniones que sean convocadas, suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por completo el supervisor.
19. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a MERCAGRANADA S.A. la ejecución del contrato y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar estos aspectos de todo accidente perjuicio resultante manera oportuna.
20. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con las normas vigentes expedidas por defectos el Archivo General de conservación durante la Nación, las disposiciones establecidas en el plazo GDT-RG-01_Reglamento Interno de garantíaArchivo y Correspondencia Versión 1 de la ANIM, y las orientaciones entregadas por la ANIM.
921. En Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago.
22. Presentar en caso de accidente estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de trabajo ocurrido a los operarios bienes y/o servicios contratados, conforme con motivo las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté vigente.
23. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de las prestaciones objeto especificaciones.
24. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, el adjudicatario cuando en ellos se atendrá cause perjuicio a lo dispuesto la administración o a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoterceros.
1025. En Asumir y responder por el caso pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que afecten la empresa adjudicatariacelebración, por causas propias ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
26. Indemnizar y asumir todo daño o ajenasperjuicio imputable al contratista causado al PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento la ANIM, a terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo por causa o con otras personas ocasión del desarrollo del mismo.
27. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o realizarlo extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 y/o la ANIM, por causa o con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidadocasión del contrato.
28. En ambos casos el gasto generado será a cargo Aportar para aprobación del supervisor y de la empresa adjudicataria.autoridad territorial respectiva un protocolo de bioseguridad para la contención del coronavirus COVID-19 y garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores, que contemple cómo mínimo las medidas preventivas y de mitigación establecidas en la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte; así como la Circular Conjunta 001 del 11 xx xxxxx de 2020 y demás circulares conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a los Actores del Sector de la Construcción de edificaciones y su cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)”
1129. Cuando, en función del objeto Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones debido manejo de los documentos y registros propios de la empresa cesante en ejecución del contrato.
30. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información de los contratos.
31. Las demás que le asigne el supervisor y que tengan relación con la plantilla adscrita al servicio el objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones En desarrollo del contratistaobjeto del contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:
1. Realizar todas Entregar los bienes acorde a las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoespecificaciones técnicas requeridas.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de cláusulas particulares y el pliego Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y mala calidad o con defectos de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasfabricación o instalación.
3. Entregar los elementos con los manuales técnicos, instalados y debidamente licenciados, cables, tarjetas, y drivers necesarios para su configuración e instalación. (Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.aplica)
4. Disponer del personal con El contratista deberá aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven ejecución del contrato.
5. El EL contratista está obligado al cumplimiento de deberá entregar las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en respectivas actas para el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientorecibido a satisfacción.
6. El adjudicatario será Los bienes deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el responsable presente contrato y en los términos de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosreferencia.
7. Será obligación Deberá responder por el saneamiento de los elementos suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
8. Cumplir con las políticas, reglamentos y directrices establecidas por PATRIMONIO NATURAL.
9. Presentar toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
10. Justificar, soportar y solicitar a su supervisor en forma oportuna cualquier modificación del contrato a que haya lugar durante la ejecución del mismo.
11. Cumplir, durante la ejecución de este contrato con lo pactado en el mismo y con las normas legales aplicables.
12. Acreditar de conformidad con el artículo primero de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia Ley 828 de 2003, el pago de las operaciones que requiera obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, así como riesgos profesionales, del personal a su cargo, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Empresa, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos xx Xxx, o por el Represente Legal y/o Contador Público, durante el término de ejecución del contrato.
813. El adjudicatario renuncia por anticipado Cumplir a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato de suministro en las condiciones, modos y plazos determinados.
14. Atender las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.
15. Asumir los gastos y costos que se refiera a las consecuencias eventuales demande el transporte para la entrega de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones bienes objeto del contrato, presente contrato y en general cualquier otra erogación necesaria para el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable cabal cumplimiento de su incumplimientosus obligaciones.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Solicitud De Cotización
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas.
2. El adjudicatario estará obligado a efectuar Asignar al contrato de cada lote un gestor de cuenta local consistente en un interlocutor del comercializador eléctrico como responsable de la cuenta que, además del contacto telefónico personal y mediante correo electrónico, pueda mantener reuniones con presencia física en la propia Fábrica u XX.XX. con los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el responsables de las mismas para las cuestiones propias del contrato y su desarrollo. Salvo casos urgentes, las reuniones físicas se convocarán con un mínimo de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas48 horas de antelación.
3. Si durante Disponer de una oficina virtual accesible a través de internet desde la vigencia del contrato se acreditase cual sea posible obtener información completa sobre cada punto de suministro contratado: Número, tarifa, contrato, facturación histórica detallada y desglosada, estado de pagos, etc., debiendo facilitar a CETARSA el enlace, y en su caso, las claves de acceso a la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientepágina web.
4. Exigir al distribuidor del suministro el cumplimiento de los niveles de calidad individual definidos en los artículos 100 a 104 del R.D.1955/2000, o cualquier otra legislación vigente que los sustituya o complemente.
5. Reclamar al distribuidor los descuentos regulados en el art. 105 de dicho Real Decreto tomando siempre como índices los más favorables para cada Fábrica, en el caso de incumplimiento de los valores de calidad fijados en el art. 104 del referido R.D.
6. Xxxxxxse a lo reglamentado en el RD 1110/2007 de 24 xx xxxxxx, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de Medida o cualquier otra legislación vigente que lo sustituya o complemente.
7. El Comercializador exigirá al Distribuidor un riguroso autocontrol sobre la calidad del suministro e informará a CETARSA de incumplimientos en la calidad del servicio en los aspectos de continuidad del suministro y calidad del producto.
8. El Comercializador, a petición de CETARSA, realizará las gestiones y las reclamaciones administrativas oportunas ante el Distribuidor.
9. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Tal personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, debiendo cumplir por ello las disposiciones legales vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6Trabajo. El adjudicatario será el responsable incumplimiento de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas estas obligaciones por su personal parte del adjudicatario, o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia infracción de las operaciones que requiera la ejecución disposiciones sobre seguridad por parte del contrato.
8. El adjudicatario renuncia personal designado por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenasél, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaimplicarán responsabilidad alguna para CETARSA.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro De Energía
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización a. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloeficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con lo establecido a los parámetros establecidos por el Departamento.
b. Prestar el servicio contratado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego presente estudio o ficha técnica.
c. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de prescripciones técnicasLA ENTIDAD.
d. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, considerándose su costo incluido en evitando dilaciones y trabas injustificadas.
e. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el precio desarrollo del objeto del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en f. Radicar las condiciones previstas en el presente pliego facturas o cuentas de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad cobro por servicios prestados.
g. Cumplir con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer obligaciones laborales del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes contratado en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. h. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos que se refiera causen debido al contrato, los cuales se consideran incluidos dentro del valor del contrato.
i. Las demás contempladas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993.
j. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a las consecuencias eventuales la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de los accidentes o perjuicios pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento se causen durante la ejecución del contrato, dejando atendiendo a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. la modalidad de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
k. Permanecer al día, durante toda la ejecución del contrato, en lo referente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales de todo accidente perjuicio resultante su personal, incluidos quienes sean vinculados en calidad de aprendices. El contratista deberá acreditar el cumplimiento de esta obligación cada vez que se lo requiera EL DEPARTAMENTO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
l. Suministrar la información necesaria al Supervisor del Contrato para elaborar el proyecto de Acta de Liquidación de este, dentro de los términos exigidos en la ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 0019 de 2012.
m. Sostener los precios señalados en la oferta durante el término de ejecución del contrato.
n. Utilizar personal idóneo y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, y suministrarle todos los elementos de protección y seguridad en el trabajo exigidos por la norma vigente de seguridad y salud ocupacional con el fin de prevenir los riesgos laborales. De la misma forma, EL CONTRATISTA debe mantener a todo el personal que labore en la ejecución del contrato por defectos afiliado a la respectiva administradora de conservación durante el plazo de garantíariesgos laborales- ARL.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a o. Proveer el recurso humano y todos los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en requerimientos técnicos necesarios para la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función ejecución del objeto del contrato. El costo del personal, vehículos para traslados, equipos y herramientas que se requieren para el adjudicatario esté obligado cabal cumplimiento del objeto contractual se entenderá incluido en el valor del contrato, por lo cual EL CONTRATISTA debe calcular sus precios teniendo todo ello en cuenta.
p. El horario para atención de solicitudes que correspondan a subrogarse en todas las obligaciones los diferentes tipos de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación requerimiento, y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasrealicen, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismodeberán ser atendidas con celeridad e inmediatez, y a estos efectosestas podrán realizarse de manera verbal, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento por vía telefónica, por escrito, través de ésta correo electrónico y/o cualquier App de mensajería instantánea, antes inclusive fines de semana o festivos, sin que esto genere costo adicional para EL DEPARTAMENTO.
q. Todas las demás que emanen de la finalización naturaleza del contrato, necesarias para la citada información. Cualquier otra obligación correcta ejecución del objeto contractual, y las que se señale deriven de las normas legales vigentes en el apartado U) del Cuadro Anexomateria de contratación estatal.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para CONTRATISTA, además de vender los bienes descritos en la realización Cláusula Primera de este contrato incluyendo con todos contrato, las siguientes: a) Entregar real y materialmente y debidamente instalados los medios auxiliares necesarios para ellobienes ya detallados, en las dependencias de conformidad con lo establecido la UNIVERSIDAD MILITAR: Carrera 11 Nº 101 – 80; o, en el pliego de prescripciones técnicaslugar que la Universidad señale; b) Otorgar una garantía para reemplazar partes, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares piezas y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato equipos por defectos de conservación fabricación, por el término de xxxxxxx años contados a partir del recibo de los Equipos debidamente instalados y puestos en funcionamiento para todos los grupos. c) En caso de daño que implique suspensión de actividades en la máquina, por un tiempo superior a xx horas, el proveedor deberá suministrar un equipo con iguales o similares características. d) Proporcionar el servicio de soporte técnico durante el plazo período de garantía.
9, en el cual no habrá una demora para la atención en sitio e inicio de la solución de la falla superior a xxxx horas hábiles a partir de la fecha y hora del primer reporte. e) Concluir la reparación del equipo o corrección xx xxxxxx, en un periodo no superior a xxxx horas a partir de la fecha y hora del retiro del mismo de las instalaciones de la Universidad Militar. En caso de accidente no poder repararlo en este tiempo, se debe entregar otro equipo equivalente mientras se concluye la reparación y si el problema no ha sido resuelto en un máximo xxxx días calendario contados a partir de trabajo ocurrido la fecha del reporte, debe sustituirlo por otro nuevo de características iguales o superiores. f) Proporcionar un (1) mantenimiento preventivo por cada año de garantía y todos los correctivos que sean necesarios durante la garantía, en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., los operarios con motivo días lunes a viernes. d) Garantizar el cambio de las prestaciones objeto partes del contratoequipo por garantía en un tiempo no superior a xxxxx días hábiles. e) Garantizar que todos los componentes de los equipos de cómputo son nuevos, no remanufacturados. PARAGRAFO PRIMERO. Los gastos en que incurra el CONTRATISTA con ocasión de la entrega no serán reembolsados por la UNIVERSIDAD MILITAR. PARAGRAFO SEGUNDO. La UNIVERSIDAD MILITAR puede reservarse la facultad de examinar y/o protestar, posteriormente a la entrega, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del (los) bien (es) objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.del
Appears in 1 contract
Samples: Compraventa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
514.1. El contratista presentará a la Sección de Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales en los meses xx xxxxx, agosto y diciembre de cada año la planilla para verificar que el patrono está obligado al cumplimiento día con la Caja Costarricense del Seguro Social.
14.2. El contratista deberá cubrir a sus trabajadores con una póliza de las disposiciones legales vigentes en materia laboralriesgos del trabajo, de Seguridad Social acuerdo con lo estipulado en la Ley N.º 6727 y presentar fotocopia de Seguridad e Higiene la póliza en los meses abril, agosto y diciembre a la Sección de Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales.
14.3. El contratista deberá tener en el trabajolocal expedientes completos de sus trabajadores (incluir al menos copia de la cédula de identidad del colaborador, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada copia del certificado de responsabilidad por este incumplimientocurso de manipulación de alimentos, copia del carnet de manipulación de alimentos, copia del certificado del curso manejo de extintores, los exámenes médicos) y facilitarlos cuando así lo requiera la Sección de Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales para revisar los cumplimientos contractuales.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
914.4. En caso de accidente que el concesionario nombre un administrador, éste debe ser preferiblemente un Profesional en Nutrición, en caso contrario una persona con amplias potestades y poder de trabajo ocurrido decisión, así como conocimientos técnicos culinarios y de administración. Al respecto, cabe agregar que la responsabilidad contractual ante la Universidad xx Xxxxx Rica siempre será del contratista y no del administrador (a). Debe enviar por escrito a la Sección Gestión de Servicios Contratados una carta donde informe el nombre de la persona a cargo y dándole potestad y poder para asumir la responsabilidad del Servicio de Alimentación en los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, momentos en que el adjudicatario Concesionario no se atendrá a lo dispuesto a este respecto encuentre en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoel local.
1014.5. En el caso de que el contratista no sea Profesional en Nutrición, es obligatorio que cuente al menos con la empresa adjudicatariaasesoría de un profesional en nutrición que elabore los menús y verifique periódicamente en el local el acatamiento de las disposiciones en materia nutricional del Cartel o las que le indique la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales.
14.6. El contratista colaborará con estudios y prácticas académicas que pueda realizar la misma Universidad xx Xxxxx Rica, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios mediosque tengan visto bueno de la Sección Gestión de Servicios Contratados de la Oficina de Servicios Generales.
14.7. El contratista y su personal deberán atender la aplicación de las normas vigentes de la Universidad xx Xxxxx Rica, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas especial las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan con la prevención y la erradicación del hostigamiento sexual; y todas las normas vigentes del ordenamiento jurídico nacional en los pliegos lo aplicable al servicio en especial el Reglamento de prescripciones técnicasServicios de Alimentación al Público, se especificarán en el apartado U) Ley General de Salud, Ley Nº 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley de Riesgos del Cuadro AnexoTrabajo y su Reglamento, entre otras.
14.8. AsimismoEl contratista deberá suministrar un datafono para aquellos usuarios que requieran pagar con tarjeta.
14.9. El contratista deberá suministrar a su personal, y a estos efectosun uniforme completo de color blanco o claro, el adjudicatario cual deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes ser aprobado por el Salubrista Ambiental de la finalización del contratoSección Gestión de Servicios Contratados previo a su uso o a cualquier modificación, la citada información. Cualquier otra obligación el mismo deberá estar constituido por:
a) Xxxxxxxxx que cubra todo el cabello.
b) Gabacha de color blanco o claro.
c) Pantalón preferiblemente blanco o color claro
d) Delantal de color blanco o claro de tela para el despacho.
e) Delantal impermeable, para los trabajadores que desempeñan labores de recepción, almacenamiento, preparación, lavado y desinfección.
f) Zapatos cerrados, con suela antideslizante e impermeables (Por tanto, no se señale en permitirá el apartado Uuso de sandalias, zapatos de tela o similar, con el talón al descubierto).
g) del Cuadro AnexoGuantes para quienes manipulan y sirven alimentos.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Administrativa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:A. Presentar los candidatos dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la fecha en que el ICETEX efectúa el requerimiento.
1. B. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización sin costo alguno, un nuevo proceso de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido selección en el pliego evento que la Entidad devuelva a la empresa temporal la terna presentada, en razón a que los candidatos no cumplan con el perfil, o con las competencias para el desarrollo de prescripciones técnicaslas actividades objeto del contrato o con las necesidades de la Entidad.
C. Presentar los informes de evaluación en los cuales se señale los resultados obtenidos en las diferentes etapas del proceso que permita conocer la compatibilidad del perfil del cargo versus el perfil de la persona.
D. Gestionar el trámite de vinculación del personal temporal, considerándose dentro de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la fecha en que el ICETEX informa al contratista acerca de la decisión.
E. Sustituir, dentro de los dos (2) días hábiles al personal temporal que por cualquier circunstancia durante la ejecución del contrato no continúe desarrollando la labor contratada. Esto incluye cuando el ICETEX a su costo incluido arbitrio solicite el cambio del trabajador.
F. Proveer al ICETEX del personal solicitado, dando cubrimiento como mínimo en las ciudades de Bogotá. Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva, cuando así se requieran.
G. Remitir al ICETEX copia original de los contratos suscritos con el precio personal seleccionado, con los respectivos soportes contractuales y laborales dentro de los dos (2) días siguientes al inicio de labores.
H. Realizar la verificación que permita garantizar que el personal a contratar no registre antecedentes de tipo judicial, disciplinario, fiscal y judicial, a través de las certificaciones que para tal efecto expiden las entidades competentes como son la Procuraduría, Contraloría y La Policía Nacional.
I. Responder, en su calidad de empleador, por las reclamaciones de orden laboral que puedan originarse con ocasión y como consecuencia del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego J. Elaborar y remitir mensualmente un registro contable que permita controlar y realizar seguimiento de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición ejecución de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa recursos presupuestales asignados para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento contrato.
K. Incluir en las minutas de los contratos celebrados con el Recurso Humano a proveer las actividades, obligaciones y en los entregables o productos aplicables a cada actividad, objeto del contrato suscrito con los trabajadores en misión.
L. Cancelar oportunamente, los salarios y prestaciones sociales a que tenga derecho el personal en misión que se encuentre en el ICETEX, según lo establecido en la normatividad aplicable, independientemente del pago que deba realizar el ICETEX en virtud del presente contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo así como efectuar el pago correspondiente a seguridad social y parafiscales de acuerdo con otras personas la asignación fijada.
M. Presentar al ICETEX la factura correspondiente, adicionando de forma mensual la planilla, soportes y documentos necesarios para acreditar el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales de sus trabajadores y dependientes en el periodo facturado.
N. Incluir en los contratos suscritos entre la empresa y el personal temporal las causales de terminación de contrato que para tal efecto el ICETEX determine, así como las demás establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo.
O. Reportar de manera inmediata por escrito a ICETEX sobre los inconvenientes o realizarlo dificultades que pudieren evidenciar para el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, y/o que se presenten durante la ejecución de los servicios, a efectos que Las Partes adopten las medidas preventivas o correctivas según el caso.
P. Prestar toda su colaboración a ICETEX en la investigación de reclamaciones, hurtos, daños o fraudes, que se presenten con ocasión de la prestación de los servicios o que hayan podido ser causados o perpetrados por sus propios mediosempleados, contratistas, subcontratistas o dependientes en general.
Q. Cumplir con la normativa presente y futura relacionada con la naturaleza de los servicios prestados, en caso que deban implementarse cambios, en razón de la expedición de nueva legislación. Los costos e implementaciones adicionales serán definidos por ICETEX. R. Dar cumplimiento a la normatividad y la política inclusiva para la población discapacitadas, por lo tanto persista no podrá reusarse a la vinculación de personal en condición de discapacidad.
S. Certificar que el personal en misión materia del contrato celebrarse se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Riesgos Laborales – SGRL -, garantizando que este recurso humano mantenga vigente dicha imposibilidadafiliación durante toda la vigencia de su vinculación. En ambos casos el gasto generado será todo caso, EL CONTRATISTA SELECCIONADO deberá exhibir los documentos que acrediten la vinculación a cargo los citados sistemas cuando ICETEX así lo solicite.
T. Responder por las acciones u omisiones del recurso humano en misión materia del presente contrato.
U. Mantener indemne a ICETEX por los perjuicios que sus dependientes y/o empleados pudieran ocasionarle directamente o a terceros, durante la ejecución del presente contrato.
V. Las demás obligaciones que se desprendan del presente Contrato, de los documentos que lo integran, de la empresa adjudicataria.
11. Cuandonaturaleza del negocio jurídico, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones y de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita normatividad aplicable al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Temporary Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones generales derivadas del contratistarégimen jurídico del presente contrato, existirán específicamente las siguientes obligaciones para el adjudicatario:
1. Realizar todas las operaciones El contrato será inalterable a partir de su perfeccionamiento, y deberá ser cumplido con estricta sujeción a los pliegos de condiciones por los que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratose rige.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social seguridad social y de Seguridad seguridad e Higiene higiene en el trabajo.
3. El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato.
4. Son de cuenta del adjudicatario, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada la limpieza y desinfección del kiosco, así como cuantos gastos se originen con ocasión de responsabilidad por su explotación (Luz, agua, etc.)
5. El bar a arrendar estará sujeto al mismo régimen jurídico que cualquier otro establecimiento de este incumplimientotipo instalado en el municipio, en particular en materia de precios, horarios, y en lo relativo a aspectos higiénico sanitarios, de seguridad, laborales y fiscales.
6. El adjudicatario será el responsable arrendatario queda obligado a que los días y horarios de todos apertura del bar coincidan con los perjuicios días y accidentes horas de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal funcionamiento del complejo deportivo. El Servicio Municipal de Deportes señalará los días y horarios de apertura especiales con ocasión de la celebración de torneos, eventos o por los trabajos realizadosacontecimientos similares.
7. Será obligación En particular el adjudicatario deberá solicitar y obtener la licencia municipal de la adjudicataria indemnizar todos los daños apertura de establecimiento y perjuicios que se causen ejercicio de actividad, a terceros como consecuencia cuyo efecto habrá de las operaciones que requiera la ejecución presentar solicitud acompañada, en su caso, de proyecto de adaptación del contratolocal.
8. El adjudicatario renuncia arrendatario utilizará el local con arreglo al uso exclusivo permitido de kiosco- bar tradicional en las condiciones reguladas legal y reglamentariamente, estando obligado a conservar en perfecto estado el kiosco y el entorno inmediato del mismo que use en el ejercicio de la actividad, realizando por anticipado su cuenta las reparaciones necesarias, respondiendo incluso de los deterioros producidos por los usuarios o por terceros, y a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. devolverlo al terminar el contrato en el mismo estado que se refiera lo recibió. El arrendatario podrá realizar obras en el local arrendado para adecuarlo a las consecuencias eventuales necesidades del negocio a desarrollar y su costo será íntegramente a cargo del arrendatario pero previamente deberá someter al Ayuntamiento, para su aprobación por escrito, el informe y proyecto de los accidentes o perjuicios las variaciones que puedan acaecer en cada caso el arrendatario desee realizar. Si el Ayuntamiento otorga autorización al arrendatario para la realización de obras, todas cuantas realice cederán a favor del propietario, por este mero hecho, sin que aquél pudiera alegar derecho a percibir indemnización alguna. El adjudicatario permitirá el hecho o acceso a las instalaciones adjudicadas con ocasión del cumplimiento del motivo de la realización de las oportunas inspecciones que el Ayuntamiento considere oportuno practicar. Las obras autorizadas como se indica en el párrafo anterior quedarán en beneficio de la propiedad sin que el arrendatario tenga derecho a reclamación de clase alguna por tal concepto, ni durante la vigencia de este contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante ni cuando el mismo finalice. Si el propietario Ayuntamiento optase porque se repusiese el local al estado que tenía en el momento de la ejecución firma de este contrato, se harán las obras por cuenta y pago del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaarrendatario.
9. A los efectos de la responsabilidad por daños a terceros, el adjudicatario deberá suscribir la correspondiente póliza de responsabilidad civil.
10. El adjudicatario, con carácter previo a la apertura de las instalaciones, notificará al Ayuntamiento la fecha de la misma, a los efectos de que por los Servicios Municipales se pueda proceder a su inspección y reconocimiento.
11. Tampoco podrá subarrendar o ceder total o parcialmente el local.
12. Queda expresamente prohibida la realización en el local de cualquier otro tipo de negocio, industria o actividad. En caso de accidente desarrollarse en el local otra actividad, aunque sea afín a la antedicha, podrá el Ayuntamiento resolver el contrato por infracción del arrendatario de trabajo ocurrido ésta condición.
13. Se prohíbe expresamente al arrendatario la instalación de máquinas o aparatos que con sus vibraciones, humos o ruidos puedan afectar a la consistencia, solidez o conservación del inmueble, así como almacenar o manipular en el inmueble arrendado sustancias o materias explosivas, tóxicas o inflamables que pudieran ocasionar peligros o malos olores. Además se prohíbe al arrendatario que desarrolle o lleve a cabo en el local actividades nocivas, peligrosas, molestas, insalubres o ilícitas.
14. La actividad de bar tradicional comporta la prohibición de establecer los operarios con motivo denominados bares de las prestaciones objeto del contratocopas o bares especiales, whisquerías, o similares, así como limitar el adjudicatario se atendrá derecho de admisión a determinados usuarios o clientes.
15. El arrendatario habrá de instalar por su cuenta y cargo el mobiliario, aparatos y utillaje precisos para el ejercicio de la actividad, adquiriéndolo en la forma que considere conveniente.
16. El personal que ejerza la actividad habrá de poseer el carnet de manipulador de alimentos conforme a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
1017. En El arrendatario no podrá expender bebidas alcohólicas ni tabaco a menores de dieciocho años.
18. Al término del arrendamiento, quedará obligado el caso adjudicatario a dejar libre y a disposición del Ayuntamiento el kiosco que deberá ser entregado en perfectas condiciones de utilización, debiendo retirar el mobiliario y materiales aportados a excepción de aquellos que impliquen detrimento para el bar. A tal efecto, y previamente al vencimiento, la empresa adjudicatariaCorporación realizará la oportuna inspección, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medioslevantando Acta de desperfectos ocasionados, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos su caso, los cuales serán reparados por el gasto generado será adjudicatario en el plazo máximo de 15 días a cargo contar desde la notificación de la empresa adjudicatariacitada Acta. Si la entidad de los desperfectos conlleva la necesidad de reponer, las mismas se realizarán con materiales idénticos a los existentes. Si el adjudicatario no reparase los desperfectos en el plazo indicado, se procederá a repararlos a su xxxxx deduciendo su importe de la fianza definitiva, y si ésta no resultare suficiente, el importe restante deberá ingresarse por el adjudicatario en el plazo máximo de 10 días desde el recibo de la oportuna notificación. Asimismo se deducirá de la fianza definitiva el importe de las reposiciones que tuvieren que realizarse.
1119. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante El arrendatario no queda en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en dependencia respecto del Ayuntamiento, a los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) efectos del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización artículo 22 del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoCódigo Penal.
Appears in 1 contract
Samples: Lease Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Xxx perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las demás normas que regulan el servicio a contratar y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Ejecutar de manera oportuna y eficiente el objeto y el alcance del objeto del contrato de acuerdo con las operaciones obligaciones establecidas.
2. Mantener la reserva y confidencialidad de la información que resulten necesarias obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio cumplimiento del objeto del contrato.
23. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Informar oportunamente de cláusulas particulares y el pliego cualquier petición, amenaza de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a efectuar hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasintereses del Patrimonio Autónomo Aerocafé.
34. Si Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato se acreditase y seis (6) meses más y presentarse en el momento en que sea requerido por el Patrimonio Autónomo para la existencia suscripción de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición correspondiente acta de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven cierre del contrato, en caso de que aplique.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social Adelantar oportunamente los trámites y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos cumplir los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera requisitos para la ejecución del contrato.
6. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
7. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de Presentar los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por informes requeridos durante el hecho o con ocasión del cumplimiento desarrollo del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíamanera oportuna y completa, cuando sea requerido.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido Dar aplicación a los operarios protocolos de bioseguridad vigentes. 10.Cumplir con motivo las normas del Sistema General de las prestaciones objeto Riesgos Laborales establecidas en el artículo 2.2.4.2.2.16 del contratoDecreto 1072 de 2015. (cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales con personas naturales). 11.Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridad social, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigenteSalud, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En Pensión y Riesgos laborales, para el caso de que la empresa adjudicatariapersonas naturales, por causas propias o ajenasadicionalmente para las personas jurídicas, no pudiera llevar a cabo estar al día en el cumplimiento del contratopago de parafiscales, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación acuerdo con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasnormatividad vigente. 12.Actuar con lealtad, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismoresponsabilidad, y buena fe durante la celebración, ejecución y terminación del presente contrato y aun con posterioridad a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexoeste.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 1) Serán de cuenta del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con contratista todos los medios auxiliares necesarios para ello, gastos originados por el pago de conformidad Sueldos y Jornales con sus correspondientes cargas sociales los que deberán ser abonados al personal de acuerdo a lo establecido por Decreto Ley 14.159 de fecha 21.02.1974, en la redacción dada por el pliego artículo 719 de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratola ley 16.170.
2. ) Deberá ejecutar proveer todos los materiales y la maquinaria establecidos en la Memoria Descriptiva, herramientas, elementos de seguridad, enseres personales, vestimenta con identificación de la empresa y del operario, calzado acorde a las tareas, así como todo otro elemento necesario para el contrato cumplimiento de las tareas de rutina o aquellas que se acuerden en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasforma específica.
3) Todo el personal que la empresa designe para cumplir las tareas deberá:
a) Ser mayor de 18 años.
b) Tener carné de salud extendido por los Organismos incorporados al Sistema de Carné de Salud básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre la Administración y la empresa. Si durante la vigencia Quien no posea este documento no podrá ingresar a trabajar.
c) Estar inscripto en el Banco de Previsión Social.
d) Tener Seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley 16.074).
e) Tener al día las planillas del contrato se acreditase la existencia Ministerio de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteTrabajo y Seguridad Social.
f) Poseer CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir ) La empresa adjudicataria deberá controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las obligaciones que se deriven del contratonormas de seguridad laboral.
5. El contratista está obligado al cumplimiento ) Controlar que el personal se encuentre en adecuadas condiciones de las disposiciones legales vigentes en materia laboralvestimenta y prolijidad, así mismo, controlará que el personal no salga con bultos sin el respectivo control de Seguridad Social y la parte de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientovigilancia.
6) La Empresa deberá cumplir con todas las normas legales en materia de salarios, seguros, leyes sociales, impuestos, etc. El adjudicatario será el responsable Será obligación entregar al inicio de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosy mensualmente copia de los recibos de sueldos, planillas de inscripción y aportes de BPS y MTSS y Seguros a la Terminal Colón.
7) El contratista deberá reponer o indemnizar las faltas, roturas, deterioros o desperfectos cuando se constate la responsabilidad de los operarios e indemnizará por daños causados a funcionarios municipales o a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios por omisión o negligencia, así como controlar que todas las áreas a limpiar se encuentren en óptimas condiciones de higiene. Será obligación En general, será de la adjudicataria indemnizar todos los daños exclusivo cargo del adjudicatario todo riesgo y perjuicios que se causen a terceros responsabilidad derivados del contrato ya sea como consecuencia de las operaciones que requiera daños causados a terceros, a la ejecución del contratoadministración o a sus empleados, a los efectos transportados, a su propio personal, máquina o equipo, etc.
8. 8) El adjudicatario renuncia deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de cualquier índole que ocasione a los bienes Públicos o Privados al ejecutar los trabajos licitados. La I.M no se responsabiliza por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes daños, extravíos o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión sufran los equipos del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaadjudicatario.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido ) Tener a los operarios su personal dependiente con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en vestimenta adecuada que la legislación vigente, siendo identifique en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10momento. En Se prohibe el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo uso de la empresa adjudicatariapropaganda distinta a la del adjudicatario.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistaCONTRATO a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del CONTRATO, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Conocer y cumplir a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en la solicitud de contratación, Documento Técnico de Soporte (DTS) del CONTRATO, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2. Conocer y acatar las operaciones obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que resulten necesarias para se encuentre vigente a la realización fecha.
3. Suscribir el compromiso de este contrato incluyendo confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con todos ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la supervisora, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5. Entregar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., en calidad de única vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA – FEAB y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FC AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VBVPAM las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el comprobante de pago.
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, presentando para tales efectos los documentos correspondientes
8. Cumplir el CONTRATO en su totalidad, teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, el Documento Técnico de Soporte sus anexos y el CONTRATO.
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo establecido mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su postulación económica.
11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.
12. Mantener vigentes los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el pliego CONTRATO, así como de prescripciones técnicaslas modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
13. Suministrar al supervisor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.
14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato, considerándose su costo incluido en el precio cuando a ello haya lugar. Las observaciones y recomendaciones deben provenir del supervisor del contrato.
215. Deberá ejecutar Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le sean solicitados por el contrato en las condiciones previstas en supervisor del contrato.
16. Informar a través del supervisor del CONTRATO, sobre el presente pliego estado financiero y la ejecución presupuestal de cláusulas particulares cada gasto con su respectivo soporte y el pliego avance del CONTRATO.
17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.
18. Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de prescripciones técnicassus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.
19. El adjudicatario estará obligado Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a efectuar los trabajos la ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el tiempo desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.
20. Entregar toda la información, documentos y lugar fijados archivos fuente, recopilados y creados en el contrato y desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las prescripciones técnicas normas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y cláusulas administrativasCorrespondencia Versión 1 de LA ANIM, y las orientaciones entregadas por LA ANIM.
321. Si durante Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago.
22. Presentar en caso de estar obligado, la vigencia factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del contrato se acreditase 5 xx xxxxx de 2020 y la existencia Resolución No. 42 de vicios 2020 expedida por la DIAN o defectos en la que esté vigente.
23. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al CONTRATO y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoespecificaciones.
624. El adjudicatario será Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.
25. Asumir y responder por el responsable pago de todos los perjuicios impuestos, tasas, gravámenes y accidentes contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de cualquier naturaleza Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosafecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
726. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños Indemnizar y perjuicios que se causen asumir todo daño o perjuicio imputable al contratista causado LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., como única vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA – XXXX, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera LA ANIM, a terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia CONTRATO, por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho causa o con ocasión del cumplimiento desarrollo del contratomismo.
27. Responder por cualquier tipo de reclamación, dejando judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a salvo su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., como única vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD FISCALÍA – FEAB y/o LA ANIM, por completo causa o con ocasión del CONTRATO.
28. Aportar el protocolo de bioseguridad para la contención del coronavirus COVID-19 y garantizar durante la ejecución del CONTRATO la seguridad y la convivencia de los trabajadores, el protocolo deberá contemplar cómo mínimo las medidas preventivas y de mitigación establecidas en la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte; así como la Circular Conjunta 001 del 11 xx xxxxx de 2020 y demás circulares conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a MERCAGRANADA S.A. los Actores del Sector de cualquier reclamación la Construcción de edificaciones y su cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV- 2 (COVID-19)”.
29. Responder por los documentos físicos o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato CONTRATO, así como responder por defectos la seguridad y el debido manejo de conservación durante el plazo los documentos y registros propios de garantíala ejecución del CONTRATO.
930. En caso Abstenerse de accidente permitir indebidamente el acceso de trabajo ocurrido terceros a la información de los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoCONTRATOS.
1031. En Las demás que le asigne el caso de supervisor y que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en tengan relación con la plantilla adscrita al servicio el objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Compraventa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar Cumplir con todas y cada una de las operaciones actividades establecidas en las reglas de participación del proceso de selección MCU 005-2013, el cual hace parte integral del presente contrato, en la forma y requerimientos establecidos.
2. Dar cumplimiento a las normas vigentes en relación con los aportes a pensión y salud.
3. Xxxxxxx oportunamente los requerimientos que resulten necesarias realice la supervisión.
4. Indemnizar o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros o al personal contratado para la realización ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
5. Responder por el pago de este los impuestos tasas o contribuciones que se causen con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.
6. Empacar debidamente los bienes objeto del contrato incluyendo en materiales que garanticen su conservación durante el transporte a los lugares de destino.
7. Cumplir a cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato, en las condiciones, modos y plazos determinados.
8. Suministrar los repuestos objeto del contrato (equipos y accesorios), completamente nuevos, no re manufacturados y probados, en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas.
9. Suministrar oportunamente todos los medios auxiliares repuestos objeto del presente proceso, tal como se describe en las especificaciones técnicas correspondientes al proceso de selección, además de su instalación y puesta en funcionamiento.
10. Los precios que ofrezca el CONTRATISTA para las diferentes modalidades de servicios y repuestos se mantendrán por el término de ejecución del contrato, por lo cual no estarán sujetos a revisiones, cambios ni ajustes durante el plazo del contrato. Estos precios deben cubrir todos los costos de los diversos trabajos a realizar como: impuestos, herramientas, equipos, imprevistos, gastos de administración y utilidad del oferente. El precio unitario ofertado debe incluir el IVA.
11. Entregar la Garantía Mínima Presunta de los bienes objeto requerido cuando aplique (Decreto 3466 de 1982).
12. Las demás que se deriven de la naturaleza, objeto y alcance del contrato.
13. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra FONADE, por causa o con ocasión del contrato.
14. Indicar en forma clara y expresa las condiciones o especificaciones técnicas, eléctricas, de comunicaciones y ambientales que se requieren para la presentación del servicio, objeto del presente proceso.
15. Emplear para la prestación del servicio objeto del presente proceso, equipos nuevos, no re manufacturados, con fecha de fabricación no mayor a un (1) año contado este, hasta la fecha establecida para el cierre del término para presentar oferta, probados en las condiciones, modos y plazos determinados, cumpliendo con las especificaciones solicitadas, ofrecidas y contratadas.
16. Garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos y accesorios, realizándoles el mantenimiento, configuración y suministro de consumibles, que sean necesarios para ellola prestación del servicio sin costo adicional para el proyecto
17. Cumplir con el equipo profesional de trabajo requerido para el Proyecto, de conformidad con lo establecido en las Reglas de Participación, garantizando su dedicación mínima y la disponibilidad de cada integrante cuando sea requerido por el pliego contratante.
18. Presentar todos los soportes asociados al equipo de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido trabajo en el precio del contratomomento que el supervisor lo estime necesario.
219. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en Cumplir con los niveles de servicio (ANS), establecidos para el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasproceso.
320. Si durante Mantener la vigencia confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar objeto del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteContrato.
421. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de Elaborar todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera informes relacionados con la ejecución del contrato.
822. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a Tramitar oportunamente las consecuencias eventuales actas de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento suspensión y reanudación del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíasi ello fuere necesario.
923. En caso Acreditar la existencia de accidente uno o varios medios de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contratocomunicación (email, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigentetelefónico, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicatariaweb, chat, etc), por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo medio de los cuales el cumplimiento contratante solicite la atención de eventos durante la prestación del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaservicio.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Maintenance Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones EL CONTRATISTA en cumplimiento del contratistaContrato, estará obligado a:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo Cumplir con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoobjeto contractual.
2. Deberá ejecutar Realizar las actividades de acuerdo con los parámetros indicados en la oferta aprobada por POSITIVA, garantizando el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativascumplimiento del cronograma.
3. Si durante la vigencia Guardar absoluta confidencialidad del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición “Know How” de los procesos y directrices de POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., que resulten inadecuados o conozca con ocasión de la reparación de los mismos si fuere suficienteejecución del presente Contrato.
4. Disponer Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratopresente Contrato, evitando dilaciones.
5. El contratista está obligado al cumplimiento No acceder a peticiones o amenazas de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, quienes actúan por fuera de Seguridad Social y la ley con el fin de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientohacer u omitir algún hecho.
6. El adjudicatario será el responsable Radicar la factura de todos cobro dentro de los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosplazos establecidos.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños Cumplir con las disposiciones legales y perjuicios que se causen reglamentarias referentes a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contratoHigiene y Seguridad Industrial.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales Asumir el costo de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión traslados y manutención del cumplimiento del contratopersonal propio, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de previsto para la ejecución de las actividades del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíacronograma.
9. En caso Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoSeguridad Social Integral.
10. En Responder por el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo manejo y confidencialidad total de la empresa adjudicatariainformación proporcionada por POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. durante el desarrollo del Contrato, ciñéndose al esquema de Positiva en cuanto al manejo de información, requerimientos de información, oportunidad de la entrega de informes, atención de situaciones de contingencia y los demás aspectos que se puedan derivar del Contrato.
11. CuandoEL CONTRATISTA en virtud del desarrollo del Contrato, cuando conozca y tenga acceso a los datos personales de terceros o a los que se realicen la consulta, debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en función la Ley 1581 de 2012 – HABEAS DATA - y lo consagrado en el Manual Interno de Políticas y Procedimientos para la Protección de Datos Personales de la Compañía.
12. Acatar las disposiciones del objeto Manual para la Gestión de Riesgos del contratoNegocio, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación cual se entrega con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y minuta del Contrato.
13. Las demás que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexopor ley o Contrato le correspondan.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellobienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega y colocación de los trabajos bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados bienes suministrados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosbienes objeto del suministro.
76. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
87. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Mercagranada que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratosuministro, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. Mercagranada de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
98. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único Único responsable de su incumplimiento.
109. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contratocontrato de suministro, MERCAGRANADA S.A. Mercagranada podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Supply and Installation of Software, Hardware, and Networks
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el correcto desarrollo del contratistaobjeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista en la realización ciudad de este contrato incluyendo Bogotá y a nivel nacional para el cumplimiento del objeto contractual.
b. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista
c. Obrar con todos los medios auxiliares necesarios para ellolealtad, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar d. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable para el pago.
e. Tener en cuenta las condiciones previstas en observaciones y recomendaciones que formule el presente pliego de cláusulas particulares supervisor del contrato y el pliego Director General con el fin de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado que el servicio se realice a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y entera satisfacción de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla Entidad.
3. Si durante la vigencia f. Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven supervisor del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de g. Pagar los impuestos si a ello diere lugar.
h. Hacer todas las disposiciones legales vigentes recomendaciones que considere necesarias en materia laboral, de Seguridad Social relación con el desarrollo y de Seguridad e Higiene ejecución del contrato.
i. Obrar con lealtad y buena fe en el trabajodesarrollo del contrato, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoevitando dilaciones innecesarias.
6. El adjudicatario será j. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el responsable proceso de todos los perjuicios y accidentes contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadospropuesta.
7. Será obligación k. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
l. Asumir a través de la adjudicataria indemnizar todos suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
m. Durante la ejecución del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud y pensión, donde su ingreso base de cotización debe corresponder máximo al 40% del valor mensual del contrato (Ley 1122 de 2007, Art. 17 de la Ley 100/93 y demás normas vigentes sobre la materia).
n. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
o. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones que requiera la ejecución del contratoexigencias legales.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. p. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012, y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se refiera a desprendan de la naturaleza contractual.
1. Desarrollar actividades relacionadas con la función de inspección, vigilancia y control que cumple la DNDA sobre las consecuencias eventuales sociedades de gestión colectiva, entidades recaudadoras y la Ventanilla Única.
2. Atender actividades relacionadas con las Asambleas Seccionales y Generales que realicen las sociedades de gestión colectiva, entidades recaudadoras y la Ventanilla Única en el territorio nacional.
3. Atender los accidentes o perjuicios que puedan acaecer derechos de petición y consultas escritas internas y externas asignadas por el hecho o con ocasión del cumplimiento supervisor del contrato, dejando a salvo para lo cual debe consultar la base de datos ISIS, leyes, jurisprudencia y doctrina, proyectar por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante escrito la respuesta y pasar ha visto bueno del Jefe de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaOficina Asesora Jurídica, radicar, enviar respuesta y hacer seguimiento.
94. En caso Atención y diligenciamiento de accidente actividades relacionadas con la representación judicial de trabajo ocurrido la DNDA en los procesos judiciales en los cuales sea parte.
5. Apoyar a los operarios con motivo la Oficina de las prestaciones objeto del contratoCapacitación, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto Investigación y Desarrollo en la legislación vigentecapacitación a nivel nacional a través de conferencias, siendo talleres, seminarios con el fin de difundir, sensibilizar y capacitar a la comunidad en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán general en el apartado U) tema del Cuadro Anexo. Asimismo, derecho de autor y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexolos derechos conexos.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Administrativa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El contratista presentó una póliza de Responsabilidad Civil por un monto de ¢60.000,000.00 (Sesenta millones de colones netos) para responder por cualquier daño que se ocasione a terceras personas en la prestación de los servicios contratados, lo anterior derivado de la labor misma del contratista:
1funcionario. Realizar todas las operaciones En el caso que resulten necesarias se den prórrogas al contrato se deberá actualizar la póliza. El contratista cuenta con una póliza contra Riesgos del Trabajo del INS por un monto de ¢109.450.000,00 (ciento nueve millones cuatrocientos cincuenta mil colones netos), que cubra todo el personal durante la ejecución del contrato, el incumplimiento de este requisito faculta a la Caja a dar por concluida la relación contractual sin ninguna responsabilidad para la Institución. En el caso que se den prórrogas al contrato se deberá actualizar la póliza. El contratista reclutará el personal requerido para la realización de este contrato incluyendo las labores, y será responsable de ese acto siendo el único que actuará en calidad de patrono y cumplirá con todas las disposiciones legales y reglamentarias en lo que a materia laboral se refiere y que estén vigentes en Xxxxx Rica, liberando de esta responsabilidad a la Caja. La contratación de estos servicios no originará relación obrero patronal entre la Caja y el personal del contratista. Igualmente la Caja queda libre de responsabilidad civil y penal en que se llegara a incurrir en la prestación de los servicios, como producto de una demanda laboral de los trabajadores. El personal del contratista deberá presentarse todos los medios auxiliares días a laborar debidamente uniformado y preparado para efectuar las labores asignadas y en el horario respectivo. El contratista deberá proveer todos los materiales, recursos humanos y tecnológicos necesarios para elloel desarrollo de los servicios de seguridad y vigilancia, objeto de conformidad con lo establecido este contrato. El personal del contratista deberá portar en todo momento el pliego permiso de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares portación xx xxxxx al día y el pliego de prescripciones técnicasequipo mínimo anotado en la Sección Equipo e Implementos (1.9) del presente contrato. El adjudicatario estará obligado contratista se compromete a efectuar que los trabajos agentes de seguridad cumplirán los “Deberes y Responsabilidades de los Agentes de Seguridad”, sobre el manual autorizado por la Gerencia Administrativa de la Caja. El contratista debe acatar en el tiempo y lugar fijados en el contrato y todos sus extremos las Normas Institucionales (circulares) establecidas para las Oficinas Centrales de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3la Caja. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar El personal del contratista la reposición tendrá completamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas y fumar dentro de los edificios que resulten inadecuados o la reparación albergan los EBAIS de los mismos si fuere suficiente.
4Guayabo, Tabarcia y Palmichal. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa El contratista mantendrá sus obligaciones obrero patronales totalmente al día, no solamente para cubrir este contrato, sino en todas y cada una de las obligaciones que se deriven del contrato.
5originen como patrono. El contratista está obligado debe mantener al cumplimiento día sus obligaciones con la seguridad social, así como el estricto respeto de los derechos y garantías laborales con sus trabajadores, y la no imposición de condiciones de empleo precarias, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento al contrato., cualquier incumplimiento a estas normas que ocasionen paros laborales o suspensión de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, actividades contratadas será de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de entera responsabilidad por este incumplimiento.
6del contratista. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados contratista esta obligado a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación incluir en planillas de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por Caja desde el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente primer día de trabajo ocurrido a los operarios sus trabajadores y no podrá asignar al trabajo contratado ningún funcionario si antes no ha cumplido con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientorequisito.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El contratista será el único responsable por la ejecución del contratista:
1contrato y por los recursos utilizados para este fin (humanos, equipo, maquinaria y materiales). Realizar todas las operaciones En el mismo sentido, será responsable por toda pérdida, gasto y reclamo por pérdidas o daños y perjuicios sufridos por los bienes materiales, lesiones y muerte que resulten necesarias para se produzcan como consecuencia de sus propios actos u omisiones en la ejecución del contrato que se suscribiere. Si el contratista cometiere imprecisiones o errores en la realización de este contrato incluyendo con trabajos objeto de esta contratación, deberá corregir, rectificar, complementar o reponer los trabajos que resultaran defectuosos, asumiendo todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad costos en que deba incurrir. El contratista deberá cumplir con lo establecido en el pliego la Directriz No. 29 de prescripciones técnicasfecha 10 de julio de 2001, considerándose su costo incluido publicada en el precio Diario Oficial La Gaceta del contrato.
2. Deberá ejecutar día 10 xx xxxxxx de 2001, sobre el contrato en deber ineludible de las condiciones previstas en empresas contratantes con el presente pliego Estado de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato cumplir estrictamente las obligaciones laborales y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia seguridad social, teniéndose su inobservancia como causal de incumplimiento del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5respectivo. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene deberá contar en el trabajomomento de ejecución contractual con el personal técnico necesario en número y calidad, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será que garantice el responsable de todos los perjuicios correcto y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del oportuno cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10contractual. En el caso de que el contratista haya ofrecido personal profesional extranjero deberá presentarse la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento certificación sobre la inscripción y estar al día con las obligaciones del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios mediosColegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos xx Xxxxx Rica (CFIA), en tanto persista dicha imposibilidadun plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles una vez firme el acto de adjudicación. En ambos casos Se podrá admitir la sustitución de personal con calidades iguales o superiores a los ofrecidos. El contratista deberá gestionar la adquisición de un cuaderno de Bitácora ante el gasto generado será a cargo Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos xx Xxxxx Rica (CFIA). El costo de este cuaderno correrá por cuenta del contratista. El uso de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, bitácora se hará de acuerdo con las disposiciones del reglamento que el CFIA exige a los responsables de las obras de ingeniería en función del objeto del contrato, construcción y deberá ser entregada a la Unidad de Supervisión en la fecha estipulado como orden de inicio; por lo que sin la entrega de ésta el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas proyecto no dará inicio con las obligaciones consecuencias sancionatorias de inicio tardío de la empresa cesante obra. El contratista será el responsable de que su personal técnico y profesional esté presente en relación el proyecto, de conformidad con las siguientes reglas: Ingeniero residente: deberá ser ingeniero civil o profesión equivalente, con grado académico mínimo de licenciatura, con la plantilla adscrita experiencia mínima de 3 (tres) años después de su incorporación al servicio objeto Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos xx Xxxxx Rica (CFIA), específicamente en la presente contratación y construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras viales. Superintendente o capataz de obra deberá ser técnico en construcción o equivalente con una experiencia mínima de 3 (tres) años o en su defecto capataz de obra (empírico) con una experiencia mínima de 5 (cinco) años, específicamente en la construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento de obras viales. Deberá tener el apoyo de un laboratorio de autocontrol, que se relacionan deberá contar con al menos un ensayo acreditado de los requeridos en los pliegos las especificaciones especiales ante el Ente Costarricense de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoAcreditación (ECA).
Appears in 1 contract
Samples: Licitación
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 23.1.- La ejecución del contrato se realiza a riesgo y xxxxxxx del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización , sin perjuicio de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego art. 231 del TRLCSP para los casos de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratofuerza mayor.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas 23.2.- La obra se ejecutará con estricta sujeción a lo establecido en el presente pliego así como al proyecto de cláusulas particulares obra aprobado y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de este, diere al contratista el pliego director facultativo de prescripciones técnicaslas obras y, en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de sus respectivas competencias. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos Cuando las instrucciones se dieren de forma verbal deberán ser ratificadas por escrito en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las prescripciones técnicas y cláusulas administrativaspartes.
323.3.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. Si durante la vigencia a juicio del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación director facultativo de la adjudicataria indemnizar todos obra hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción. Si la obra se arruinase con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se causen manifiesten durante el plazo xx xxxx años a contar desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.
23.4.- El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por AUDITORIO DE TENERIFE, éste será responsable dentro de los límites señalados en las leyes.
8. 23.5.- El adjudicatario renuncia por anticipado contratista está obligado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales guardar sigilo respecto de los accidentes datos y antecedentes que, no siendo públicos o perjuicios que puedan acaecer por notorios, estén relacionados con el hecho o con ocasión del cumplimiento objeto del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante los que tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato mismo no pudiendo, por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido tanto, proporcionar información a los operarios con motivo de las prestaciones terceras personas sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el adjudicatario acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos efectos con la previa autorización de AUDITORIO DE TENERIFE. El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de AUDITORIO DE TENERIFE, El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se atendrá establece expresamente como causa de resolución del contrato.
23.6.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá ninguna relación laboral con AUDITORIO DE TENERIFE, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo dispuesto que vendrá obligado a este respecto en la legislación vigentedisponer las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo en todo caso único responsable a su cargo el gasto que ello origine. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su incumplimientocarácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra AUDITORIO DE TENERIFE ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. En cualquier caso, el contratista, indemnizará a AUDITORIO DE TENERIFE de toda cantidad que se viese obligado a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa.
10. En 23.7.- AUDITORIO DE TENERIFE, podrá requerir al contratista, en cualquier momento el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de la seguridad social; en el caso que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva ingresada en el Departamento Económico financiero de AUDITORIO DE TENERIFE hasta que se compruebe la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para AUDITORIO DE TENERIFE. 23.8.-El contratista está obligado a cabo el cumplimiento cumplir los plazos de ejecución contractual que comenzará a partir del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo día siguiente al de la empresa adjudicatariafirma del acta de comprobación del replanteo.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Works
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas Cumplir con el objeto contractual.
2. Constituir oportunamente las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido garantías exigidas en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en presente contrato.
3. Mantener vigentes las pólizas que amparen el precio cumplimiento y calidad del objeto del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones Atender los requerimientos y solicitudes que se deriven formule el Supervisor del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Radicar oportunamente la factura ante 4-72, en las fechas y horarios estipulados por la Entidad, adjuntando asumir las responsabilidades de todas las actividades relativas a la ejecución de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene obligaciones establecidas en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientocontrato.
6. El adjudicatario será proveedor no podrá revelar durante la vigencia de este contrato o dentro de los dos años siguientes a su expiración, información confidencial o de propiedad del contratante sin el responsable previo consentimiento por escrito de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadoseste último.
7. Será obligación Entregar a la Dirección Nacional de seguridad de Servicios Postales Nacionales con anterioridad a la firma del contrato, las hojas de vida del personal.
8. Emplear personal debidamente carnetizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entrenado y capacitado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el ejercicio de la adjudicataria indemnizar todos los daños función, uniformado de acuerdo con las normas legales y perjuicios que se causen reglamentarias vigentes; certificado del curso de vigilante expedido por una academia debidamente aprobada por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada de acuerdo a terceros como consecuencia lo establecido en la Resolución 2852 del 8 xx xxxxxx de 2006. Para acreditar el cumplimiento de esta obligación el contratista deberá suministrar a Servicios Postales Nacionales S.A. copia de las operaciones que requiera credenciales o de la solicitud de expedición de las mismas radicada ante la Superintendencia xxx xxxx. Los cursos y especializaciones requeridos, deben estar vigentes a la fecha de la iniciación de la ejecución del contrato.
89. Ofrecer una jornada de capacitación semestral para todo el personal al servicio de la entidad a nivel nacional, en temas relacionados con la vigilancia y seguridad, relaciones interpersonales, comunicación y manejo de emergencias, entre otros. Una vez realizada dicha capacitación se deberá comunicar por escrito a Servicios Postales Nacionales S.A, los temas de las capacitaciones realizadas indicando las fechas en que se realizaron y el nombre de los asistentes.
10. Prestar el servicio solamente a través de sus propios vigilantes, tanto en el interior como en el exterior de los bienes inmuebles objeto del presente proceso de contratación.
11. Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño, en caso de sustracción salvo fuerza mayor o caso fortuito deberán sustituirlos en un término de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha de comunicación que en tal sentido le haga el supervisor del contrato designado, para el cumplimiento de esta obligación. Si transcurrido este lapso el contratista no presenta ninguna observación se entenderá su aceptación incondicional. Lo anterior sin perjuicio de que Servicios Postales Nacionales S.A debe asumir este costo. El adjudicatario renuncia contratista deberá presentar al supervisor del contrato un informe que permita aclarar los hechos sucedidos y posibles responsables del incidente, fallas y vulnerabilidad que permitieron o facilitaron la ocurrencia del hecho.
12. Mantener la presencia de vigilantes, sin interrupción, durante los horarios de vigilancia estipulados en los puestos asignados conforme al contrato.
13. Desarrollar un estudio individual de riesgos y necesidades de seguridad, el cual se deberá entregar 20 días después de iniciado el contrato. dicho estudio debe servir de base para prestar el servicio, teniendo en cuenta los requerimientos detectados en las visitas realizadas previamente a cada una de las instalaciones a nivel nacional donde se prestará el servicio de vigilancia; así como la información suministrada por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA Servicios Postales Nacionales S.A. se debe especificar la metodología y los recursos que se refiera pondrán a disposición para obtener el nivel de calidad del servicio requerido en cada una de las sedes de la entidad. ejercer la supervisión de los servicios de vigilancia de manera idónea. Nota: la supervisión de los servicios de vigilancia y seguridad privada contratados, no tendrá costo adicional para Servicios Postales Nacionales S.A, puesto que esta se considera incluida en la oferta presentada por el proponente para una prestación adecuada, eficiente y responsable de los mismos. Los estudios aplicaran única y exclusivamente en aquellos lugares donde se cuente con los servicios de seguridad física.
14. Elaborar y presentar un informe mensual de ejecución del contrato o cuando así lo solicite el supervisor, sobre evaluación de las condiciones de seguridad de las diferentes dependencias o sedes donde se presta el servicio de vigilancia y seguridad privada. así mismo elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o la entidad se lo solicite.
15. Efectuar semanalmente las visitas de supervisión y control en cada turno y en cada una de las diferentes sedes de Servicios Postales Nacionales S.A.
16. Mantener vigentes, durante la ejecución del contrato, todas las licencias requeridas para la prestación del servicio (licencia de funcionamiento, permisos de porte o tenencia xx xxxxx, licencias para utilización de equipos de telecomunicaciones, y demás permisos que exige la ley).
17. Suministrar el personal, la dotación de uniformes y el equipo requerido para la adecuada prestación del servicio.
18. El contratista deberá suministrar e instalar los medios de apoyo requeridos en el presente contrato, cumpliendo las especificaciones técnicas, conservando las recomendaciones de instalación y operación sugeridas por los fabricantes y por el supervisor del contrato
19. Suministrar e instalar los equipos básicos de transmisión para el monitoreo de alarmas para los sitios incluidos en la propuesta, a medida que se instalen los sistemas de alarma en los sitios definidos por Servicios Postales Nacionales S.A. Para los sistemas de alarma que se encuentran instalados se deberá contar con transmisión GPRS en un plazo no mayor a 10 días calendario contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato en caso de requerir ajustes en la cantidad de equipos a suministrar por el contratista, está deberá ser previamente evaluada con el supervisor del contrato y de no ser posible su instalación se relanzara por vigilantes sin costo alguno durante la instalación de la transmisión para el monitoreo de alarmas.
20. Garantizar la correcta prestación del servicio del sistema de alarma monitoreada con comunicación GPRS vía celular, cumpliendo con lo siguiente: Enlace a la central de monitoreo del Contratista durante las veinticuatro (24) horas del día. El receptor de alarmas deberá ser un concentrador industrial capaz de recibir señales de datos a través de los estándares de comunicación GSM y GPRS, entre otros, así como, actualizarse por software de manera segura. Atender en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas las solicitudes de la Entidad, relacionadas con la interrupción del servicio y funcionamiento de los equipos en zonas urbanas y otras, previa coordinación con el cliente. Atender las solicitudes de realización de pruebas de funcionamiento de las alarmas en cada uno de los puestos solicitados, cuando así lo considere conveniente el supervisor del contrato. Examinar trimestralmente los dispositivos y elementos que conforman cada sistema de alarma, efectuando las pruebas y los mantenimientos preventivos y correctivos que sean necesarios. Atender durante las veinticuatro (24) horas del día y en forma inmediata, las llamadas y señales de emergencia. Avisar en forma inmediata al Supervisor designado por la Entidad y a las consecuencias eventuales diferentes autoridades, las emergencias que se lleguen a presentar. Enviar avisos mediante correo electrónico, cuando se active la alarma, y en los eventos necesarios, a su propia Central de monitoreo, Supervisor designado por la Entidad y de ser posible, a una persona en la dependencia donde se produzcan los mismos. Prestar el servicio de reacción motorizada y tener comunicación directa con la Policía Nacional, en caso de cualquier anomalía, alarma, activación o emergencia. Este servicio será obligatorio para los puestos ubicados a nivel de las 7 regionales. En otras ciudades, se deberá garantizar la inmediata comunicación con las respectivas autoridades Cuando suceda un evento como apertura no autorizada o intrusión, el Contratista deberá garantizar la prestación del servicio de vigilancia en el lugar, hasta que se solucione la anomalía de la puerta o ventana violentada. Elaborar un reporte mensual de las novedades que se presenten (aperturas, cierres y eventos especiales). Entregar un protocolo de manejo y seguridad del sistema al Supervisor designado por la Entidad y a los funcionarios encargados en cada sede a nivel territorial por cada puesto solicitado. Vigilar que todos los elementos que se encuentren dentro de las instalaciones y oficinas no sean objeto de sustracción o daño. Verificar que los xxxxxxx, xxxxxxxx, festivos y días de vacancia, no ingresen personas ajenas a la Entidad o personal operativo sin la respectiva autorización del funcionario competente. Controlar el ingreso y salida de bienes y elementos de la Entidad o por los cuales ésta deba responder. Responder porque el personal que utilice en la prestación del servicio, porte el respectivo carné y el uniforme aprobado a la Empresa por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Mantener vigente por todo el período de ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo las licencias, autorizaciones y demás documentos que acreditan su capacidad para ejercer la prestación del servicio. Cumplir con los principios, deberes y obligaciones que rigen la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, según la normatividad relacionada con la misma. Responder por la pérdida de bienes y/o daños ocasionados a las instalaciones donde se presta el servicio. Previa investigación opero-administrativa, entre las partes que todos los bienes que se encuentren en las instalaciones Servicios Postales Nacionales S.A. donde se preste el servicio de vigilancia y seguridad, queden bajo su custodia, razón por la cual debe responder directamente por cualquier reclamación que efectúe la Entidad por siniestros o hurtos ocurridos durante el tiempo de ejecución del contrato. Para el efecto se levantará acta de acuerdo que determine la cuantía del bien a reponer, o la reposición del mismo. Se excluyen los bienes de propiedad de las personas que se encuentren en las instalaciones, excepto aquellos elementos que previamente se registren en la planilla dispuesta para tal fin, la cual debe ser diligenciada exclusivamente, por el personal de vigilancia suministrado por el Contratista. Pagar los deducibles a que haya lugar por siniestros o hurtos ocurridos en las instalaciones en las que se preste el servicio, que se reclamen a la compañía de seguros. Igualmente cuando al valor de la reclamación no sea posible por el deducible, el Contratista repondrá el bien por uno con iguales o mejores características al extraviado, en un término máximo de tres (3) días hábiles. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que lleve a cabo la Compañía de Seguros frente al Contratista.
21. Allegar a Servicios Postales Nacionales S.A las instrucciones y procedimientos establecidos para la prestación del servicio de vigilancia, los cuales podrán ser observados y comentados por el supervisor del contrato, para los ajustes correspondientes.
22. Entregar a la finalización del contrato o cuando lo requiera Servicios Postales Nacionales S.A los libros de minuta de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, de todas sus sedes, los cuales son de su propiedad exclusiva. se deberá ejercer una adecuada y permanente supervisión de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer servicios de vigilancia y seguridad privada por parte del contratista. Esta supervisión se realizará teniendo en cuenta las normas contenidas en el estatuto de vigilancia y seguridad privada, y estará incluida en la tarifa propuesta por el hecho o oferente, tal y como se prevé en el decreto no. 4950 de 2007 "por el cual se fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad privada"
23. Asumir por su cuenta y riesgos los gastos que se generen con ocasión del cumplimiento del objeto del presente contrato.
24. Responder por todas y cada una de las obligaciones pecuniarias que se deriven respecto del personal que sea asignado para la ejecución del objeto contractual.
25. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, dejando a salvo Sena, ICBF y ARL). El no cumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la xxxx mediante liquidación efectuada por completo a MERCAGRANADA S.A. la entidad administradora
26. Atender las sugerencias del supervisor, quien será el representante directo de cualquier reclamación la Entidad durante la etapa de ejecución del contrato.
27. En los sitios donde sean ubicados equipos de circuitos cerrados de TV y/o acción instada sistemas electrónicos de alarmas, éstos deben ser operados por un tercero como consecuencia personal capacitado, en concordancia con el artículo 30 del decreto 2187 de todo accidente perjuicio resultante 2001. Este requisito será verificado por el supervisor del contrato o por quien éste delegue, en el momento de la ejecución del mismo.
28. Mantener permanentemente en perfecto funcionamiento los sistemas electrónicos de seguridad contratados (alarmas, sensores, botones xx xxxxxx, entre otros) a través del mantenimiento preventivo y/o correctivo, y efectuar el monitoreo de los mismos.
29. Las demás contempladas en el estatuto de vigilancia y seguridad privada consagrado en el decreto 356 del 11 de febrero de 1994 "por el cual se expide el estatuto de vigilancia y seguridad privada", reglamentado por los decretos 2187 de 2001 y 3222 de 2002 y demás normas que se aplican para esta clase de servicio.
30. Elaborar y presentar un informe mensual de ejecución del contrato por defectos o cuando así lo solicite el supervisor sobre los mantenimientos realizados, el cual debe incluir cambios de conservación clave correctivos, preventivos y traslados.
31. Realizar mensualmente un backup a la configuración de los sistemas utilizados en la central de seguridad y a la base de datos.
32. Garantizar el cumplimiento de los servicios solicitados en los servicios de vigilancia relacionados en la presente licitación.
33. El contratista realizara un informe mensual, donde se realicen las recomendaciones de seguridad con respecto al objeto contractual y a las necesidades de la institución.
34. El Contratista se obliga a vincularse a la red de apoyo de la Policía Nacional en las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué y Manizales, para lo cual deberá allegar las certificaciones que acrediten dicho vínculo al inicio de la ejecución del contrato.
35. El contratista debe prestar soporte técnico 7X24 y mantenimientos preventivos mínimo 2 durante el plazo de garantíacontrato o su equivalente a 3 por año, para los CCTV, instalados durante el contrato y los equipos suministrados en los numerales correspondientes “Numeral 13, 14,16”.
936. En caso El contratista deberá suministrar durante la ejecución del contrato la certificación de accidente garantía emitido por el fabricante de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoequipos adquiridos.
1037. En el caso de que Las demás obligaciones inherentes a la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función naturaleza del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontratado.
Appears in 1 contract
Samples: Prestación Del Servicio De Vigilancia Y Seguridad Privada
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratistaAdemás de las condiciones técnicas establecidas en los presentes estudios, el CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad y en forma oportuna las siguientes obligaciones:
13.9.1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias Generales:
a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar c. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes parciales y finales sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago.
d. Tener en cuenta las condiciones previstas en observaciones y recomendaciones que formule el presente pliego de cláusulas particulares supervisor del contrato y el pliego Director General con el fin de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado que el servicio se realice a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y entera satisfacción de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla Entidad.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en e. Pagar los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. impuestos si a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteello diere lugar.
4. Disponer del personal f. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven el desarrollo y ejecución del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento g. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de las disposiciones legales vigentes halago a ningún funcionario público, en materia laboralrelación con su propuesta, con el proceso de Seguridad Social y contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de Seguridad e Higiene su propuesta.
h. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada presente proceso de responsabilidad por este incumplimientocontratación.
6. El adjudicatario será i. Asumir a través de la suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el responsable incumplimiento de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadoscompromisos anticorrupción.
7. Será obligación de j. Mantener indemne a la adjudicataria indemnizar todos entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
k. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones que requiera la ejecución del contratoexigencias legales.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. l. Acreditar que se refiera encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
m. Afiliar a las consecuencias eventuales sus empleados a la ARL y efectuar los pagos correspondientes.
n. Comunicar a la DNDA el número de una cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera y/o en caso de no tenerla, efectuar la constitución y apertura de una cuenta de ahorros, para la realización de los accidentes o perjuicios pagos mensuales de servicios por consignación.
o. Constituir las garantías requeridas por la entidad.
p. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratosean aplicables, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante y aquellas obligaciones que se desprendan de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíanaturaleza contractual.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato Interadministrativo
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el debido cumplimiento del contratistaobjeto contractual El CONTRATISTA se obliga a:
1. Realizar X. Xxxxxx a cabo todos y cada uno de los recorridos programados por el supervisor del contrato.
B. Cancelar todos los gastos que el servicio implique como: impuestos, valor de parqueaderos, multas de tránsito impuestos al vehículo, gasolina, peajes y mantenimiento de los vehículos en general.
C. Garantizar que los vehículos cuenten con un servicio de comunicación permanente y oportuna con la empresa y el supervisor del contrato.
D. Disponibilidad inmediata de los vehículos.
E. Responder ante terceros por daños o accidentes ocurridos en ocasión de la prestación del servicio.
F. Acatar todas las operaciones recomendaciones y sugerencias que resulten necesarias el supervisor del contrato formule para la realización correcta prestación del servicio.
G. Disponer de este contrato incluyendo conductores idóneos para la prestación del servicio, afiliados al sistema de seguridad social. X. Xxxxxxxxx el detalle de seguridad social correspondiente a los conductores que presten el suministro de transporte durante la vigencia del contrato. I. Mantener los vehículos en perfectas condiciones para el cumplimiento del objeto contractual, con todos el lleno de los requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte. X. Xxxxxxxx al día y en óptimas condiciones el equipo de carretera, botiquín de primeros auxilios, documentos de los vehículos: seguro obligatorio vigente, certificación de la revisión técnico – mecánica, licencia del conductor e impuestos de rodamiento, póliza de responsabilidad civil extracontractual y demás documentación que la ley establezca para el caso.
K. Transportar al grupo de trabajo y a las personas encargadas a los sitios programados y en los horarios preestablecidos por el Supervisor de Transporte de TELEPACIFICO, diligenciando los formatos correspondientes, sin que la restricción del pico y placa modifique los horarios programados.
L. En caso fortuito o fuerza mayor o restricción de pico y placa, el contratista, deberá suministrar los medios auxiliares que sean necesarios para elloque no se retrasen las labores cotidianas, reemplazando el vehículo (s) en forma inmediata por otro de las mismas condiciones; igualmente se procederá en caso de avería del vehículo o cualquier otra circunstancia.
M. En el momento de inicio del servicio los vehículos solo pueden ser utilizados para la movilización del personal de TELEPACIFICO o aquel designado por el Supervisor del contrato. Queda prohibido, el transporte de personal ajeno al Canal y la movilización hacia lugares que no tienen relación con los sitios programados. N. Presentar el formato del recorrido efectuado, con su respectivo código, indicando la fecha, hora, dirección y personal que transportó debidamente firmada por responsable del grupo.
O. De conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación Artículo 50 de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia Ley 789 de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer 2002, modificado por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante Artículo 1° de la ejecución del contrato por defectos ley 828 de conservación durante el plazo 2003, EL CONTRATISTA deberá cumplir sus obligaciones frente al sistema de garantíaseguridad social integral. Parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro De Transportes Automotor
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización 10.1 El Contratista ejecutará el Trabajo de este contrato incluyendo Contrato de acuerdo con todos los medios auxiliares necesarios Documentos del Contrato.
10.2 El Contratista preparará planos de construcción, calendarios de avance de los trabajos y otros documentos técnicos requeridos por el Consultor.
10.3 El Contratista entregará al Consultor la lista de país/área de origen de los equipos y materiales que el Contratista propone adquirir para elloel Trabajo.
10.4 El Contratista será responsable de los métodos, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio secuencias o procedimientos de implementación, y del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego control de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante seguridad en relación con el Trabajo.
10.5 El Contratista será responsable de los actos u omisiones de los subcontratistas, o cualquiera de los agentes o empleados del Contratista, o cualesquiera otras personas que realicen cualquier parte del Trabajo para el Contratista.
10.6 El Contratista facilitará un (1) representante local con autoridad suficiente para ejecutar el Trabajo en el Sitio del Proyecto.
10.7 El Contratista pagará los costos de manipulación, tasas de despacho de aduana, cargos de almacenamiento y los gastos de transporte relacionados con la plantilla adscrita importación de los equipos y materiales para el Trabajo.
10.8 El Contratista, por su propia cuenta, tomará las medidas necesarias, de acuerdo con los Documentos del Contrato y las leyes, ordenanzas y regulaciones pertinentes para evitar daño al servicio objeto Trabajo, materiales de construcción, estructuras adyacentes o a Terceras Personas, hasta la terminación y entrega del Trabajo.
10.9 El Contratista realizará una inspección y prueba necesaria del Equipo antes del embarque, para asegurarse de que el Equipo haya sido fabricado de acuerdo con los Documentos del Contrato.
10.10 Si el Cliente sufre perjuicios como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista en la ejecución de sus obligaciones bajo este Contrato, el Cliente discutirá la solución con el Consultor, avisará por escrito al Contratista y enviará una copia de este escrito inmediatamente a JICA. Y después, el Cliente y el Contratista se consultarán mutuamente para resolver esos problemas. El Cliente deberá informar a JICA adecuadamente de su progreso. Si las Partes no pueden llegar a un acuerdo en un plazo de **** (**) días a partir de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos fecha del aviso, las Partes deberán cumplir con el proceso de prescripciones técnicas, se especificarán solución de disputas estipulado en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoArtículo 18.
Appears in 1 contract
Samples: 業者契約書
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en la Invitación Pública No. 006 de 2017 y de las consignadas específicamente en el contenido del presente contrato, el Contratista contraerá, entre otras, las siguientes obligaciones:
1. Realizar todas Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las operaciones que resulten necesarias para obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo a los estándares y directrices de gestión documental, así como los informes requeridos sobre las actividades realizadas durante la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar Cumplir con los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico, económico y financiero, así como los requisitos ponderables ofertados, durante todo el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego término de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasejecución del contrato.
3. Si durante Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia para atender sus obligaciones, de acuerdo con la vigencia del contrato se acreditase metodología que para el efecto defina la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición Sociedad FIDUPREVISORA S.A., administradora de los que resulten inadecuados o recursos y vocera de la reparación cuenta especial de los mismos si fuere suficientela Nación FNPSM.
4. Disponer del personal con En caso de cualquier novedad o anomalía, reportar la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven situación de manera inmediata al funcionario encargado de la supervisión del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Colaborar con la sociedad FIDUPREVISORA S.A., administradora de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, los recursos y vocera de Seguridad Social la cuenta especial de la Nación FNPSM para que el objeto del contrato se cumpla y que los servicios prestados sean de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientola mejor calidad y se presten con la oportunidad requerida.
6. El adjudicatario será Facilitar las actividades administrativas, logísticas, de desplazamiento y las requeridas en general para el responsable cumplimiento de todos los perjuicios y accidentes sus obligaciones, la de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosdirecto y subcontratistas, en el objeto del presente documento de selección, en especial lo relacionado con capacitaciones.
7. Será obligación Acatar las instrucciones y observaciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la sociedad FIDUPREVISORA S.A., administradora de los recursos y vocera de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia cuenta especial de las operaciones que requiera la ejecución Nación FNPSM por conducto del contratosupervisor del contrato o quien este designe.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado contratista una vez firmado el contrato deberá garantizar los servicios de salud en todos los municipios de la región según el modelo de administración y prestación de servicio definido en el documento de selección y sus anexos, para garantizar a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales los afiliados la prestación de la totalidad de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión servicios del cumplimiento Plan de salud del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaMagisterio.
9. En caso Acreditar dentro de accidente de trabajo ocurrido los sesenta (60) días siguientes a los operarios con motivo de las prestaciones objeto la suscripción del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable legalización de su incumplimientolos contratos y de las pólizas de responsabilidad civil médica de cada una de las IPS que componen la red.
10. En Las demás contenidas en la Invitación Pública No. 006 de 2017 - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA ⮚ OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SALUD
1. Garantizar a los afiliados del FNPSM los beneficios del Plan de salud del Magisterio, en el caso marco del modelo de atención exigido en el documento de selección de contratistas y en condiciones que garanticen la empresa adjudicatariaadecuada, por causas propias o ajenasintegral y oportuna atención de los afiliados, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo de acuerdo con sus propios mediosnecesidades y cumpliendo con lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo términos de oportunidad, pertinencia, suficiencia, continuidad e integralidad de la empresa adjudicatariaatención.
112. CuandoGarantizar el traslado de los pacientes remitidos a otros municipios en los términos establecidos en el Anexo No 01 y 03 del documento de selección de contratistas.
3. Responder de manera integral por el manejo del riesgo en salud y la garantía de los servicios de salud incluidos en el contrato.
4. Implementar mecanismos y procedimientos definidos y documentados en referencia y contra referencia de pacientes, ajustados a las normas que regulan la materia, con mecanismos ágiles, oportunos, apoyados en plataformas de información y comunicaciones que ordenen y faciliten los trámites a los afiliados.
5. Garantizar la atención de los principales riesgos de salud que afectan a los afiliados del Magisterio a través de programas que permitan la estandarización de intervenciones, la optimización de los recursos disponibles, la potenciación de las intervenciones en diferentes planos de la realidad, la minimización xx xxxxxxxx de acceso a la atención, medicamentos o insumos requeridos en el tratamiento, la incorporación rápida de avances tecnológicos, el mejoramiento continuo del proceso de atención y de la competencias xxx xxxxxxx humano asociado, una mayor adherencia de los usuarios a los procesos terapéuticos, mejor acceso al conocimiento de profesionales expertos, seguimiento activo del proceso de atención, opciones de monitoreo y evaluación de las intervenciones, y generación de información sistemática y continua para la toma de decisiones.
6. Cumplir con oportunidad en la atención efectiva de los servicios de salud en los términos señalados en el Anexo No 03 del documento de selección de contratistas.
7. El contratista tiene la obligación de prestar todos los servicios establecidos en el Plan de Salud del Magisterio, incluso los que puedan surgir en un futuro por nuevas tecnologías, estén o no contemplados en la red de servicios presentada en la propuesta.
8. Atender al principio de contigüidad, de conformidad con los lineamientos que para el efecto defina y estructure la FIDUPREVISORA S.A., en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones marco de la empresa cesante Política de Atención Integral en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) Salud del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.Gobierno Nacional
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización Ejecutar el objeto contractual en condiciones de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloeficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio los parámetros establecidos por SATENA.
2. Cumplir con las normas vigentes que regulen la materia objeto del contrato.
23. Deberá ejecutar Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas previstas por SATENA en el contrato Contrato y sus anexos.
4. Cumplir con los horarios y recorridos que SATENA establezca para cada una de sus rutas. Ante el incumplimiento a cualquier recorrido, horario o no asistencia del vehículo, el contratista deberá asumir el gasto generado por el traslado del funcionario de SATENA por sus propios medios a su destino en las condiciones previstas en siguientes 24 horas, así mismo, no se efectuará cobro a SATENA por el presente pliego servicio no prestado y hará procedente la aplicación de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativassanciones establecidas.
35. Si Mantener fijos los valores ofertados, durante la vigencia del contrato se acreditase contrato, sin importar la existencia de vicios o defectos en temporada, por lo tanto, los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene precios sugeridos en el trabajocontrato no estarán sujetos a reajuste por ningún motivo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientodurante la ejecución del mismo.
6. El adjudicatario será contratista no podrá tener comunicación alguna con los usuarios de las rutas, para coordinaciones diferentes a los recorridos ya trazados y/o esperas en la recogida, el responsable de todos los perjuicios contratista informará al funcionario que debe realizar y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadoscumplir con el conducto regular, siendo el supervisor del contrato.
7. Será obligación El contratista conoce y acepta que los horarios y/o recorridos podrán ser modificados por SATENA, cuando las necesidades así lo requieran. El Director Administrativo de SATENA será el único que informará al contratista sobre cambios de horarios, rutas o vehículos.
8. Remplazar y/o relevar a los conductores que SATENA indique por faltas en el servicio.
9. Salvo circunstancias fortuitas o de fuerza mayor plenamente comprobadas, el contratista debe comprometerse a que haya continuidad en los vehículos y conductores asignados a cada recorrido o ruta, con miras a garantizar el conocimiento mutuo del conductor y los usuarios, así como el recorrido y el tiempo estimado para cubrir el mismo.
10. El contratista debe comprometerse a coordinar todas las actividades relacionadas con la adjudicataria indemnizar todos ejecución del contrato, ya sea con SATENA o con los daños supervisores que la empresa designe.
11. En los casos fortuitos o de fuerza mayor, el contratista deberá informar oportunamente a SATENA cualquier modificación que surja y perjuicios asumir la responsabilidad de cubrir el recorrido establecido y recoger las personas que se causen beneficien de él.
12. El contratista deberá contar con medios de comunicación disponibles durante la prestación del servicio (GPS, APP, celular, Avantel o radioteléfono) que permita su ubicación inmediata e informar desde o hacia cada uno de sus vehículos sobre cualquier modificación o anomalía que se presente. La comunicación igualmente deberá garantizarse desde el medio de comunicación del conductor hacia el supervisor del contrato.
13. El contratista deberá adjuntar la relación de los vehículos a terceros como consecuencia utilizar con el número telefónico para comunicarse con cada conductor. En caso de las operaciones que requiera cambio en cualquier número telefónico, deberá informarse de inmediato al supervisor del contrato.
14. El personal de conductores, debe estar correctamente uniformado y portar su correspondiente carné de identificación. Así mismo, los vehículos deben tener el logo de SATENA para ser identificados por los usuarios.
15. El servicio debe ser prestado directamente por el contratista, la subcontratación o convenios de colaboración comercial, no deberán afectar la ejecución del contrato y bajo el concepto de SATENA y de acuerdo a los decretos 348 de 2015 y 173 de 2001, será responsabilidad del Contratista vincular los equipos necesarios para la ejecución del contrato.
816. El adjudicatario renuncia Responder por anticipado a cualquier acción la conducta del personal y mantener la supervisión directa sobre el mismo.
17. Los vehículos deben ser modelo mínimo 2014 o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. más reciente, conforme con el modelo de vehículo solicitado por SATENA.
18. Mantener en buen estado tanto mecánico, de aseo, como físico su parque automotor y en caso de daño o avería de algún vehículo que se refiera a este presentando el servicio, debe enviar el remplazo con un vehículo de las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios mismas características y un conductor que puedan acaecer conozca el recorrido previa autorización por el hecho o con ocasión escrito del cumplimiento supervisor del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
919. En caso Antes de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del suscribir el contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a contratista deberá entregar la siguiente información para su verificación:
a) Fotocopias de las tarjetas de propiedad, los seguros obligatorios, revisiones técnico mecánicas, tarjeta de operación de servicio especial y demás documentos exigidos por las autoridades para la prestación de este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable tipo de su incumplimientoservicio.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratar La Prestación Del Servicio De Transporte Terrestre Especial Urbano
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Pliego de cláusulas particulares Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego Pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasPrescripciones Técnicas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
42. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratocontrato y con las titulaciones y Tarjetas de Identidad Profesional que legalmente se exigen.
53. El contratista está obligado al cumplimiento Dicho personal dependerá exclusivamente del adjudicatario y éste, por tanto, tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su condición de patrono, debiendo cumplir por ello las disposiciones legales vigentes en materia laboral, fiscal, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del adjudicatario, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal designado por él, no implicará responsabilidad alguna para MERCAOLID.
4. La empresa adjudicataria tendrá que estar al corriente en cuantos permisos, licencias o autorizaciones sean precisas para el desempeño del servicio, de acuerdo con la legislación vigente, siendo todo ello de su responsabilidad y cargo, y debiendo presentar como parte de la documentación jurídica la acreditación de la correspondiente autorización expedida por este incumplimientola administración competente.
5. MERCAOLID podrá requerir a la empresa adjudicataria la sustitución de aquellos vigilantes o condiciones idóneas para hacerlo, por causas tales como su incapacidad manifiesta para el desempeño de los servicios, incumplimiento de normas o procedimientos de trabajo, faltas graves o faltas leves reiteradas, descuido personal o de su uniformidad, comportamiento inadecuado a una convivencia correcta con clientes y usuarios de MERCAOLID, o bien por desempeñar su función prescindiendo de las medidas de seguridad, debiendo hacerse efectiva la misma en un plazo de 3 días contados a partir del requerimiento.
6. El adjudicatario se subrogará en todas las obligaciones que la empresa cesante tenga en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación.
7. El adjudicatario deberá atenerse en el desarrollo de su actividad en MERCAOLID a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas y en las cláusulas del contrato que se redacte.
8. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadospersonal.
79. El adjudicatario deberá tener suscrita y vigente durante toda la duración del contrato la Póliza de Responsabilidad Civil señalada en el presente Xxxxxx.
10. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
811. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. MERCAOLID que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión de la prestación del cumplimiento del contratoservicio, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. MERCAOLID de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíacontrato.
912. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto y en el ejercicio del contratoservicio, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
1013. A requerimiento de MERCAOLID, el adjudicatario estará obligado a facilitar fotocopia del TC1 y TC2 del personal asignado, sellado por la entidad reguladora, así como justificación del pago de las nóminas, siendo su incumplimiento motivo suficiente para que MERCAOLID retenga el pago de la factura correspondiente al mes en que se haya realizado el requerimiento. En caso de que, previo requerimiento de MERCAOLID, no se acredite el pago de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social así como de que no se acredite la cotización en Seguridad Social y el pago de nóminas de todo el personal adscrito al servicio, MERCAOLID podrá retener el pago de las facturas hasta la fecha en la que se acreditara el cumplimiento de dichas obligaciones, sin perjuicio de las implicaciones existentes para la resolución del contrato.
14. El adjudicatario deberá atenerse a los procedimientos y órdenes de trabajo que sobre el Servicio de Seguridad (vigilantes/auxiliares), se dicte desde la dirección de MERCAOLID, dentro del ámbito normativo de dichas competencias, para la adecuación de su trabajo a las necesidades reales y
15. En caso de una rescisión anticipada, o al término del contrato, la empresa adjudicataria retirará de las instalaciones de la Unidad Alimentaria xx Xxxxxxxxxx los medios materiales y humanos aportados para la prestación del servicio. MERCAOLID quedará liberada por la empresa ofertante de las posibles obligaciones que con dicho personal pudieran derivarse de la aplicación del Convenio Colectivo o normativa sustitutoria.
16. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo realizar el cumplimiento del contratoservicio, MERCAGRANADA S.A. XXXXXXXXX podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
1117. CuandoEs obligación del adjudicatario la vigilancia de sus equipos y útiles que utilice, renunciando en este momento a cualquier reclamación a MERCAOLID como consecuencia de robos, hurtos u otro tipo de acciones que se produzcan en sus bienes o al personal adscrito.
18. La adjudicataria deberá examinar con suficiente antelación los referidos recintos y comprobar la exactitud de las informaciones, que le serán suministradas por MERCAOLID a título puramente indicativo.
19. Las entidades adjudicatarias quedan sujetas a las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en función del objeto relación a aquellos datos a los que se tenga acceso como consecuencia de la adjudicación de este concurso y la posterior ejecución del contrato, . Esta obligación subsistirá aun después de finalizada la vigencia del mismo. El adjudicatario que lo incumpla será responsable de todos los daños y perjuicios que para la otra parte se deriven como consecuencia del incumplimiento doloso o culposo de dicha obligación.
20. En el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones supuesto de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita huelga laboral que afecte al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectoscontratación, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. vendrá obligado a requerimiento de ésta yMERCAOLID y en el plazo y forma que éste indique, antes a ofrecer las soluciones que garanticen los servicios mínimos imprescindibles que determine la administración competente. Si el adjudicatario no ofreciera dichas soluciones o no las llevara a la práctica, MERCAOLID podrá promover los contratos que estime precisos para cubrir los servicios mínimos aprobados, que serán por cuenta del adjudicatario, deduciéndose por tanto de la finalización del contrato, la citada informaciónsu facturación el importe de los referidos contratos. Cualquier otra obligación La responsabilidad que se señale derive de tales trabajos contratados a terceros será sin embargo del adjudicatario, a todos los efectos que en el apartado U) del Cuadro Anexoeste Xxxxxx se contemplan.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, se instituyen convencionalmente las siguientes obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Dia- xxxx Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, así como de cuantas licencias, au- torizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestación de servicios ur- banísticos por el concepto de licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la realización entrega debidamente legalizada de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratolas instalaciones.
2. Deberá ejecutar Son de cuenta del contratista todos los gastos que la empresa deba realizar para el cum- plimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de com- probación y ensayo, todas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Cons- trucciones, Instalaciones y Obras si fuere exigible, el IGIC y cualesquiera otros que pu- dieran derivarse de la ejecución del contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasdurante la vigencia del mismo.
3. Si durante Corresponde al contratista tanto la vigencia tramitación como los gastos de las autorizaciones de la Consejería de Industria del contrato se acreditase Gobierno de Canarias y cualesquiera otras autorizaciones (licencias de obra, ocupación de aceras, etc.) de las Corporaciones Locales necesarias para la existencia ejecución de vicios o defectos las obras y para la puesta en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición marcha de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientelas instalaciones.
4. Disponer Corren de cargo del personal con adjudicatario los gastos que le origine la capacidad técnica precisa para cubrir ejecución de las obligaciones obras, pues se entienden incluidos en el precio. En este sentido y a no ser que las presentes Ba- ses realicen una mención expresa en contrario, tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores como en los criterios de adjudicación se deriven entenderán comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, que graven la ejecución del contrato, que correrán en efecto por cuenta del contratista.
5. Son asimismo de cuenta del adjudicatario los gastos de publicación del anuncio de lici- tación hasta un máximo de 950 euros, así como todos los gastos derivados de la forma- lización del contrato si se decidiese su elevación a público. El adjudicatario deberá acreditar, con antelación a la tramitación de la devolución de la garantía definitiva, haber satisfecho los gastos a que se refiere esta cláusula. De no haberlos liquidado, la institución podrá retener o descontar, en su caso, su importe bien en el momento en que se proceda a la devolución de aquella garantía, bien de las primeras certificaciones emi- tidas por el contratista hasta que se alcance tal importe.
6. Respecto de las acometidas provisionales para la ejecución y puesta al uso público de la obra serán exigibles:
a. Ejecución de las obras necesarias para la acometida eléctrica y de agua para po- sibilitar la ejecución de la obra.
b. Pago de los derechos de acometida eléctrica y enganche a la red, incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que señale la empresa suministradora.
c. Pago de los derechos de acometida de agua potable y enganche a la red general de distribución de la misma, incluida su ejecución des los puntos de enlace y en las condiciones que señale la compañía suministradora.
d. Tramitación y obtención de las licencias o permisos necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones (BT, PCI, Climatización, ACS, etc.), asumiendo el pago de los derechos que tal gestión acarree.
e. Pago de los derechos de conexión a la red de compañía telefónica incluida su ejecución desde los puntos de enlace y en las condiciones que la misma señale.
f. Se entienden incluidas las altas de acometidas de instalaciones provisionales y las unidades de obra necesarias para la ejecución de dichas acometidas, inclu- yendo la redacción y visado de los proyectos de legalización de todo tipo de las provisionales.
7. Asumir el coste de redacción y visado de los proyectos de legalización de todas las ins- talaciones de la obra y todos aquellos que resulten de aplicación, según las disposicio- nes vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
8. Una vez adjudicado y firmado el contrato, el adjudicatario generará todos los pedidos que conforman el Proyecto, en especial los que por plazo de entrega pudieran limitar la ejecución del mismo. Con las nuevas unidades acopiadas se iniciará el trabajo de des- mantelamiento. El adjudicatario acopiara las máquinas en sus almacenes hasta el mo- mento en que éstas sean requeridas para ser ubicadas en su lugar definitivo.
9. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralla- boral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoTrabajo.
610. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización del contrato, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen.
11. El contratista está obligado a instalar, a su xxxxx, los carteles anunciadores de las obras, así como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
12. El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligencia- dos, de conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 xxx Xxxxxx de Condiciones Generales para la Contratación de Obras del Estado.
13. Serán de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de calidad acordados por la dirección de la obra en una cuantía máxima equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista los gastos derivados de controles que sea necesario realizar como conse- cuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la obra.
14. El órgano de contratación se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectúe el ensayo y controles de calidad.
15. El contratista queda obligado a realizar, a su xxxxx, si así lo solicita la dirección de obra, un reportaje fotográfico mensual sobre las mismas, así como cuantas fotografías le pue- dan ser exigidas durante la ejecución de aquellas.
16. El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su con- servación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos e instalaciones que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto en la cláusula 33 xxx Xxxxxx de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. Si así fuera requerido por la dirección de obra, el contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras de recepción de las mismas.
17. El contratista se obliga a suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos y respon- sabilidades que pudieran derivarse de la ejecución de las obras, incluyendo el seguro contra incendios y robo de las propias obras. Las primas de las pólizas serán a cargo del contratista hasta la recepción de las obras. A estos efectos, deberá unir a la primera cer- tificación de obra copia de la misma y justificante de pago. En la liquidación de la obra deberá acreditar que la póliza tiene vigencia por el periodo de garantía de la misma y que la primera se encuentra totalmente satisfecha. El órgano de contratación podrá sus- pender el pago de las certificaciones de obra y, en el caso de la recepción a la suspen- sión del plazo de garantía hasta que el contratista acredite el cumplimiento de esta obli- gación, sin que el periodo de suspensión sea computable a efectos de indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.
18. El adjudicatario deberá entregar a la institución planos as built y manuales, fichas técni- cas e instrucciones de uso y mantenimiento de todos los elementos instalados, tanto en papel como en soporte informático; en este último caso se empleará la tipología de ar- chivos más común en el mercado actual (a saber: planos en formato dwg/dxf, documen- tos en formato doc/pdf, etc.). Realizará, además, un listado valorado de los repuestos que el fabricante aconseje tener en la instalación sin que esta oferta tenga carácter vin- culante para la institución, quien podrá aceptar o no la misma.
19. Cuando para la legalización de una instalación ante los organismos competentes se re- quiera la presentación de un contrato de mantenimiento suscrito con una empresa auto- rizada por la Consejería de Industria, el contratista correrá con los gastos de dicha con- tratación durante el periodo de garantía establecido en este pliego. Si el propio contratis- ta carece de clasificación como mantenedor autorizado, éste deberá suscribir el citado contrato en nombre del órgano de contratación con una empresa autorizada y será nece- saria la autorización para la formalización del mismo. En el contrato figurarán los traba- xxx a realizar y la periodicidad de los mismos, debiendo estar incluidos tanto las mate- riales como la mano de obra y otros gastos tales como desplazamientos, dietas, etc., de- rivados de cualquier tipo de intervención, asimismo contemplará tanto las operaciones de mantenimiento preventivo como correctivo debiendo fijar un tiempo de respuesta en caso de avería que no será superior en ningún caso a 24 horas. Para la autorización previa de este subcontrato el órgano de contratación se reserva el derecho (en caso que el adjudicatario de la obra no sea mantenedor autorizado) a no aprobar la contratación con empresas que en anteriores contrataciones con el órgano de contratación no hayan ejecutado la prestación en conformidad. El contratista principal de la obra será el responsable de todos los perjuicios y accidentes cualquier negligencia, desper- fecto o ala operación que la empresa mantenedora realice sobre las instalaciones objeto de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas contrato, corriendo por su personal o por cuenta los trabajos realizados.
7gastos derivados de estas acciones. Será obligación Si la empresa mantenedora no cumpliera en tiempo y forma las condiciones establecidas en el contrato, el órgano de contratación podrá hacer uso de los servicios de otra empre- sa y cargar los gastos originados al contratista principal, sin que esto afecte en modo al- guno la vigencia de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia garantía. Antes de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante finalizar el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo , se emitirá un informe por parte del Director Fa- cultativo sobre el estado real de las prestaciones objeto instalaciones, debiendo ser subsanada por parte del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable contratista principal de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y obras cualquier anomalía que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán refleje en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el correcto desarrollo del contratistaobjeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes aspectos: ❖ Generales:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista
b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar c. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable para el pago.
d. Tener en cuenta las condiciones previstas en observaciones y recomendaciones que formule el presente pliego de cláusulas particulares supervisor del contrato y el pliego Director General con el fin de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado que el servicio se realice a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y entera satisfacción de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla Entidad.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en e. Pagar los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. impuestos si a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteello diere lugar.
4. Disponer del personal f. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven el desarrollo y ejecución del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social g. Obrar con lealtad y de Seguridad e Higiene buena fe en el trabajodesarrollo del contrato, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoevitando dilaciones innecesarias.
6. El adjudicatario será h. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el responsable proceso de todos los perjuicios y accidentes contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadospropuesta.
7. Será obligación i. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
j. Asumir a través de la adjudicataria indemnizar todos suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
k. Durante la ejecución del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud y pensión, donde su ingreso base de cotización debe corresponder T:\2012\E-4 Compras\E-4.4 Contratación Directa\E-4.4.1 Prest servicios\E-4.4.1.1 Profesionales\INV Serv. Profesion diseñador Prensa Feb 12-12\Estudios Previos DiseñadorNARIASPFEB 24 DE 2012 EMA (1).doc máximo al 40% del valor mensual del contrato (Ley 1122 de 2007, Art. 17 de la Ley 100/93 y demás normas vigentes sobre la materia).
l. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
m. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones que requiera la ejecución del contratoexigencias legales.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. n. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se refiera a desprendan de la naturaleza contractual. ❖ ESPECIFICAS
a) Realización de múltiples piezas gráficas para realizar la divulgación de las consecuencias eventuales actividades que se encuentran dentro del Proyecto de Inversión (Capacitación, Registro, Nuevo Portal).
b) Rediseño de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante boletines de la ejecución entidad: Boletín País de Creadores, Boletín Electrónico, Boletines de Prensa y Circulares.
c) Rediseño del Micrositio del Programa de Emprendimiento Creanet.
d) Creación del logo de Cre@net.
e) Creación del Manual de Imagen Corporativa de la Entidad.
f) Creación de piezas gráficas para los diferentes seminarios, capacitaciones y eventos que se realicen durante el año.
g) Creación de piezas gráficas y mensajes para promover el respeto al derecho de autor.
h) Rediseño de la Intranet.
i) El diseñador deberá apoyar la actividad de divulgación del Proyecto de Inversión a partir de la suscripción del contrato por defectos y durante todo el 2012, dando cumplimiento al siguiente cronograma de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo actividades con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.respectivo entregables: MES ACTIVIDADES
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Administrativa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 30.1 El contratista queda obligado a la prestación del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, servicio de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas que se prevé en el presente pliego Xxxxxx y en el Pliego de cláusulas particulares Prescripciones Técnicas y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario especialmente estará obligado a efectuar al siguiente: − Prestar los trabajos servicios con precisión y seguridad e ininterrumpidamente, en la forma prevista en estos Pliegues y en el tiempo Prescripciones Técnicas y lugar fijados en el contrato y someterse a las intrucciones que le dicten los servicios técnicos del Ayuntamiento de conformidad Argentona, de acuerdo con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3sus facultades. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. − El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales protectoras del trabajo, de previsión, y de seguridad social, en todos sus aspectos y regulaciones, quedando exenta la Corporación contratante de cualquier responsabilidad por incumplimiento de estas normas y otras infracciones de carácter laboral que se cometan por el contratista y al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. − No alienar ni grabar los bienes afectados a la concesión. − Ejercer él mismo el contrato, con prohibición de cederlo, arrendarlo o traspasarlo o subcontratar prestaciones accesorias, salvo autorización explícita del Ayuntamiento de Argentona. − Descontar de las certificaciones la parte proporcional del importe del contrato por los servicios prestados defectuosamente o efectuados parcialmente. − Presentar en el Ayuntamiento de Argentona toda la documentación que le sea requerida relativa a la prestación de los servicios concedidos. − EL Ayuntamiento de Argentona podrá pedir al contratista, en cualquier momento, la documentación que crea conveniente para comprobar la plena legalidad de la empresa en el orden fiscal, laboral, administrativo y en los plazos que el Ayuntamiento de Argentona estime convenientes. − Tener a disposición del Ayuntamiento de Argentona los resultados de su autocontrol relativo a la prestación de los servicios. − Entregar mensualmente en el Ayuntamiento de Argentona el libro-registro de reclamaciones y denuncias que obligatoriamente deberá tener en donde se registrarán todas las presentadas. − Hacer los trabajos extraordinarios que se le encarguen. El coste de estos servicios le serán abonados de acuerdo con las precios unitarios vigentes en materia laboralcada momento. En caso de inconcreción se pactarán precios contradictorios. − Aceptar, en caso de fuerza mayor o en cualquier situación de emergencia pública, la dirección del Ayuntamiento de Argentona para trabajos de diferentes a las contratadas u otros trabajos en que el personal o el material fuera necesario para restablecer la normalidad, mientras durase el estado de emergencia, fuerza mayor o calamidad pública. − La empresa adjudicataria designará la persona que será responsable de los servicios ante el Ayuntamiento de Argentona. − El adjudicatario también deberá presentar en el plazo de 8 días naturales desde el día siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva el Plan de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene Salud en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada para que la nueva aprobación se efectúe antes del inicio de responsabilidad por este incumplimiento.
6la prestación del servicio. − El adjudicatario será el responsable asumirá la plena responsabilidad de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen puedan ser ocasionados tanto a terceros personas como las cosas, como consecuencia de la prestación del servicio o del personal que lo realice, restando el Ayuntamiento de Argentona, totalmente excluido de tal responsabilidad. − Confeccionar la publicidad del servicio, respetando las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. directrices de formato que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por indiquen al respeto desde el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. AsimismoAyuntamiento, y a estos efectosteniendo su visto bueno. − Formalizar una póliza de seguro de responsabilidad civil que como mínimo deberá tener un capital asegurado de 300.000,00 euros por víctima, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Maintenance Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son En desarrollo de lo pactado en la cláusula precedente, el contratista manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las obligaciones del contratista:
1. Realizar todas señaladas en invitación pública, las operaciones normas legales que resulten necesarias le son inherentes, los plazos y costos requeridos para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato objeto contractual; todo l o cual queda bajo su responsabilidad y además de las obligaciones yderechos contemplados en las condiciones previstas los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente pliego contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente con la ESE Barrancabermeja a: 1) Suministrar los materiales eléctricos y elementos de cláusulas particulares ferretería previo requerimiento de la entidad. 3) Presentar los soportes requeridos para el pago como: a) Copia del contrato suscrito con la ESE BARRANCABERMEJA. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Registro Presupuestal. b) Factura original y el pliego copia donde se observe la firma de prescripciones técnicasquien entrega, además de especificar las cantidades. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos Tipo de producto. Presentación. Valor unitario, valor IVA y valor total. 4) Cumplir con todo lo estipulado en el tiempo contrato. 5No continuar con el suministro de tóner, tintas y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante recargas, una ve z agotado los recursos disponibles para la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven ejecución del contrato.
. 5. El contratista está obligado se compromete a garantizar los artículos con calidad. 6) Facilitar y prestar to da la colaboración en las labores de supervisión, evaluación, control y auditoria que la E. S.E BARRANCABERMEJA realice a través de su supervisor; además atender sus recomendaciones. 7) Presentar cuenta de cobro o factura anexando pagos de seguridad social integral (salud y pensión), presentar informe del suministro cuando la Entidad se lo requi era al cumplimiento contratista. Parágrafo Primero: El CONTRATISTA deberá informar al CONTRATANTE una vez se haya agotado la totalidad de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social los recursos del contrato y de Seguridad e Higiene en deberá cesar el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6suministro del objeto contractual. El adjudicatario será CONTRATANTE no se responsabiliza, ni cancelara ni ngún suministro, una vez ejecutado el responsable valor total del presente contrato, que no sea producto de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal orden escrita o por los trabajos realizados.
7. Será obligación verbal de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contratoentidad .
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Supply Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1EL CONTRATISTA se obligará a: Realizar los servicios con herramientas, equipos y maquinaria en perfectas condiciones de operación, que deberán cumplir lo estipulado por los reglamentos internos de seguridad y medio ambiente de CERRO VERDE, debiéndose acreditar la tenencia o titularidad de los mismos. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias Contar con personal especializado, calificado para la realización ejecución de este los servicios contratados, sin antecedentes penales. Presentar ante el Administrador del Contrato un informe sobre la ejecución de los servicios contratados, las veces que sea solicitado por CERRO VERDE Realizar los servicios en la forma y plazo convenido, abonando a sus trabajadores las remuneraciones y demás beneficios sociales que les correspondan. Pagar puntualmente los tributos y otros a los que por Ley esté obligado, así como mantener vigentes sus licencias y autorizaciones. Asumir responsabilidad solidaria por falta grave de sus trabajadores en perjuicio de los reglamentos de seguridad y medio ambiente. EL CONTRATISTA no puede, sin el previo consentimiento escrito de CERRO VERDE, contratar a ninguna persona o entidad como sub -contratista, para realizar toda o una parte de los servicios contratados. En caso los servicios a prestarse se realicen en las instalaciones de CERRO VERDE, EL CONTRATISTA deberá: Entregar a CERRO VERDE un Examen Médico de cada trabajador, incluyendo placas radiográficas de tórax y resultados de análisis de sangre y orina, que acredite su aptitud para desarrollar los trabajos contratados, documento que será fiel reflejo de los resultados de los exámenes practicados. Presentar oportunamente la relación de su personal para la expedición de los pases de ingreso a las instalaciones del Asiento Minero. Asumir el costo de viáticos, traslados internos y externos, alimentación, atención médica e implementos de seguridad de su personal. Nombrar un supervisor quien se encargará de coordinar con el personal de EL CONTRATISTA, la correcta ejecución de los servicios contratados. Contar con recursos económicos propios que garanticen el pago de obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores desplazados a las instalaciones de CERRO VERDE. Proporcionar a CERRO VERDE, a simple requerimiento de éste, copia de las boletas de pago y liquidaciones respectivas, que acredite el cumplimiento de obligaciones laborales y seguridad social de sus trabajadores desplazados a las instalaciones de CERRO VERDE. En caso los servicios comprendan excavaciones o movimiento de tierras, en las que se detecten indicios de restos arqueológicos, EL CONTRATISTA deberá detener y paralizar la ejecución de los trabajos inmediatamente, informando al administrador del contrato incluyendo y al supervisor de medio ambiente de CERRO VERDE. SEGUROS En caso EL CONTRATISTA utilice vehículos para la prestación del servicio /obra contratada, tanto para el traslado interno como externo de su personal, tales vehículos deberán contar con todos Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT En caso los medios auxiliares necesarios para elloservicios contratados deban ejecutarse en las instalaciones de CERRO VERDE, EL CONTRATISTA deberá presentar antes del inicio del servicio /obra, copia del último recibo de pago del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (cobertura prestaciones de salud y económicas) de los trabajadores que prestarán servicios en la Unidad de Producción Cerro Verde, de conformidad con acuerdo a lo establecido en dispuesto por la Ley 26790 y D.S. Nro. 003-98-SA. Así mismo estos recibos deberán presentarse mensualmente al Área de Abastecimiento. CERRO VERDE asumirá el pliego costo de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego la contratación de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada una póliza de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza civil que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos cubrirá los daños y perjuicios que se causen pudiese ocasionar EL CONTRATISTA a terceros terceros, como consecuencia de los servicios contratados a ser ejecutados en las operaciones instalaciones de CERRO VERDE. En caso EL CONTRATISTA sea responsable de algún incidente de seguridad incurrido en la prestación de los servicios contratados, y que requiera hayan producido daños y perjuicios en agravio de CERRO VERDE (sus propiedades o trabajadores), personal de EL CONTRATISTA, subcontratistas, ó terceros EL CONTRATISTA deberá reembolsar a CERRO VERDE la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia prima y el deducible de la póliza de responsabilidad civil, que fueron contratados por anticipado CERRO VERDE, de acuerdo a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. lo señalado en el párrafo anterior .En ese sentido, CERRO VERDE quedará facultada a descontar dichos montos, de las facturas que se refiera encuentren pendientes de pago a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9EL CONTRATISTA. En caso de accidente de trabajo ocurrido que los seguros antes mencionados no cubran íntegramente los daños y perjuicios causados, EL CONTRATISTA se obliga a asumir por su cuenta y riesgo todos los operarios con motivo de las prestaciones objeto gastos que irroguen la reparación del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientodaño producido.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Orden De Servicio
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 1) Serán de cuenta del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con contratista todos los medios auxiliares necesarios para ello, gastos originados por el pago de conformidad Sueldos y Jornales con sus correspondientes cargas sociales los que deberán ser abonados al personal de acuerdo a lo establecido por Decreto Ley 14.159 de fecha 21.02.1974, en la redacción dada por el pliego artículo 719 de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratola ley 16.170.
2. ) Deberá ejecutar proveer todos los materiales, maquinaria adecuada, herramientas, elementos de seguridad, enseres personales, vestimenta con identificación de la empresa y del operario, calzado acorde a las tareas, así como todo otro elemento necesario para el contrato cumplimiento de las tareas de rutina o aquellas que se acuerden en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasforma específica.
3) Todo el personal que la empresa designe para cumplir las tareas deberá:
a) Ser mayor de 18 años.
b) Tener carné de salud extendido por los Organismos incorporados al Sistema de Carné de Salud básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre la Administración y la empresa. Quien no posea este documento no podrá ingresar a trabajar.
c) Estar inscripto en el Banco de Previsión Social.
d) Tener Seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (Ley 16.074).
e) Tener al día las planillas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
f) Poseer CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE.
g) Los conductores de camión deberá tener licencia de conducir vigente, acorde a la categoría del vehículo.
4) La empresa adjudicataria deberá controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las normas de seguridad laboral.
5) La Empresa deberá cumplir con todas las normas legales en materia de salarios, seguros, leyes sociales, impuestos, etc. Será obligación entregar al inicio de los trabajos y mensualmente copia de los recibos de sueldos, planillas de inscripción y aportes de BPS y MTSS y Seguros al Municipio E.
6) El contratista deberá reponer o indemnizar las faltas, roturas, deterioros o desperfectos cuando se constate la responsabilidad de los operarios e indemnizará por daños causados a funcionarios municipales o a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios por omisión o negligencia. Las mencionadas reparaciones e indemnizaciones serán sin gasto alguno para la Intendencia ni para el Municipio, en forma inmediata (plazo máximo: 72 horas), previo dictamen del Funcionario de la IM competente. Si durante la vigencia las reparaciones o pagos no se efectuaran en el plazo establecido, el Municipio tomará por su cuenta las reparaciones o pagos, deduciendo lo correspondiente de los pagos pendientes, o del depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento. En general, será de exclusivo cargo del adjudicatario todo riesgo y responsabilidad derivados del contrato se acreditase ya sea como consecuencia de daños causados a terceros, a la existencia administración o a sus empleados, a los efectos transportados, a su propio personal, máquina o equipo, etc.
7) El adjudicatario deberá reparar a la brevedad y a su costo los desperfectos de vicios cualquier índole que ocasione a los bienes Públicos o defectos en Privados al ejecutar los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar licitados. La I.M no se responsabiliza por daños, extravíos o perjuicios que sufran los equipos del adjudicatario.
8) Serán de cargo del contratista todos los gastos de funcionamiento, tales como combustibles, lubricantes, patentes, repuestos, jornales, seguros, cargas sociales y todo otro insumo que sea necesario para el funcionamiento de la reposición maquinaria afectándolas a las tareas objeto de este contrato. No se pagará ninguna cantidad adicional ni se aceptarán reclamaciones por rubros no previstos.
9) El Contratista será responsable y deberá denunciar todos los deterioros, daños o perjuicios que con motivo de los trabajos cumplidos, ocasione al Municipio o a terceros. Tomará a su cargo las reparaciones de los desperfectos que resulten inadecuados o la reparación como consecuencia de los mismos si fuere suficientese produzcan en propiedades públicas o privadas, como pavimentos, fincas, vehículos, letreros, indicadores de propaganda, instalaciones eléctricas aéreas o subterráneas, canalizaciones de O.S.E., Compañía del Gas o Saneamiento. Asimismo, se hará responsable de las obstrucciones que se produzcan en las bocas de desagüe, por no haber retirado los residuos resultantes de las labores.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. 10) El contratista adjudicatario está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable a la ejecución de todos los perjuicios y accidentes trabajos establecidos en su propuesta, realizándose en un todo de cualquier naturaleza que sean causados acuerdo con el presente pliego, memoria descriptiva, detalles a terceras personas por su personal o por entregarse en el transcurso de los trabajos realizados.
7y con las instrucciones verbales y/o escritas que personalmente dará la persona que el Municipio E designe como Supervisor Técnico. Será obligación La omisión o errores de cálculo en la presentación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá propuesta no le otorgarán derechos para actuar contrariamente a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoestablecido.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son En virtud del presente contrato son obligaciones del contratistade EL CONTRATISTA, las siguientes:
1. Realizar Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato.
3. Cumplir con todas las operaciones que resulten necesarias condiciones jurídicas, técnicas, económicas, comerciales de calidad y especificidad presentadas en la oferta la cual forma parte integral del contrato.
4. Prestar el del servicio de transporte publico terrestre especial automotor fijo 7X24 y por demanda con conductor, y transporte fluvial por demanda con tripulación, en las regiones solicitadas por el supervisor del contrato, según las necesidades básicas de movilidad y desplazamiento.
5. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la realización prestación del servicio contratado, sin que genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA FCP, ni la DIRECCION DE SUSTITUCION DE CULTIVOS DE USO ILICITO; y ningún otro tipo de este costo distinto al valor del contrato.
6. Mantener altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
7. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato incluyendo las circunstancias surgidas en desarrollo del mismo, que puedan afectar el objeto del mismo, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones.
8. Realizar el mantenimiento periódico preventivo y correctivo que garantice las condiciones técnicas mecánicas del vehículo o embarcación según sea el caso y deberán correr por cuenta del contratista. Durante estos mantenimientos el vehículo o la embarcación será reemplazado por otro similar de igual o superiores características técnicas sin que esto genere costo adicional.
9. Obrar con todos lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
10. Acreditar el pago al sistema de seguridad social del personal a su cargo, entendido como el aporte a EPS, Fondo de Pensiones, ARL y Caja de Compensación Familiar, de acuerdo con los medios auxiliares necesarios lineamientos establecidos por la legislación vigente.
11. Reemplazar temporalmente y en forma inmediata a solicitud del supervisor; el vehículo o embarcación por cualquier circunstancia no esté en condiciones óptimas de uso, o que no cumpla las condiciones requeridas en las especificaciones Técnicas.
12. Mantener al día y vigentes los seguros y garantías del vehículo o embarcación exigidos por el contrato.
13. No utilizar ni permitir que se coloque al vehículo o embarcación publicidad política, ni actividades proselitistas durante la ejecución del contrato.
14. Garantizar que el conductor del vehículo o embarcación, no podrá negarse a efectuar ningún recorrido requerido por la DSCI, en el evento en que le sean solicitados por ajustes a la ruta programada.
15. Abstenerse durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación de revelar, suministrar, vender, arrendar, publicar, copiar, reproducir, transferir y en general a utilizar directa o indirectamente, o a favor propio o de terceros, en forma total o parcial, la información confidencial o propiedad intelectual del PA – FCP o de la DSCI, o de terceros a la cual tenga acceso, o de la cual tenga conocimiento en desarrollo del objeto del contrato o con ocasión a este, salvo que cuente con autorización previa y expresa del representante legal del PA – FCP y de la DSCI.
16. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al contratante y a las demás autoridades competentes para elloque ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.
17. Garantizar la indemnidad al Consorcio FCP 2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA FCP y a la Agencia de Renovación del Territorio – DSCI, por acciones y/u omisiones en el marco de la ejecución del contrato.
18. Brindar al PA-FCP y a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Xxx Xxxxxxx el apoyo necesario para las actividades propias del objeto del contrato.
19. Ejercer personalmente la vigilancia técnica del personal empleado en desarrollo del objeto del contrato.
20. Asignar los recursos humanos, metodológicos y tecnológicos y demás elementos requeridos para lograr los objetivos y cumplir integralmente el objeto contractual
21. Prestar los servicios a través de personal idóneo y capacitado de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente documento y sus anexos.
22. Autorizar al contratante para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido en la ley 1581/2012 y decreto 1377/2013, decreto 886/2014 y demás normas que la regulen, adicionen o modifiquen.
23. Desarrollar el pliego objeto del Contrato en las condiciones de prescripciones calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
24. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, considerándose el Análisis preliminar y demás Documentos del Proceso.
25. Dar a conocer al Fondo Colombia en Paz y a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Agencia de Renovación del Territorio en su costo incluido condición de entidad ejecutora, cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
26. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
27. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
28. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
29. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
30. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
31. Estar en permanente comunicación con el precio supervisor del contrato.
232. Deberá ejecutar Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
33. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato en las condiciones previstas en dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
34. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el objeto del contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativaslo requerido por el contratante.
335. Si Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de vicios o defectos en conformidad con los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven anexos del contrato.
536. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de Realizar todos los perjuicios pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y accidentes pago de cualquier naturaleza seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que sean causados le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar, cuando sea requerido por La Entidad el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.
837. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o Reportar la información relacionada con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por defectos de conservación durante el plazo de garantíacontratante.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Xxx perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las demás normas que regulan la prestación del contratistaservicio a contratar y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Suministrar los tiquetes aéreos en rutas nacionales en la clase y tarifas que la UG elija, a través del supervisor del contrato (contacto autorizado) y asegurar el suministro del tiquete vía correo electrónico al pasajero y a la persona que realizó la reserva.
2. Identificar los tiquetes aéreos, en rutas nacionales en la tarifa más económica de acuerdo con la disponibilidad de tiquetes y suministrar los mismos, conforme a los requerimientos establecidos por la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aerocafé (absteniéndose de cobrar penalidades salvo aquellas que expresamente estén contempladas en el contrato de transporte aéreo de pasajeros establecido por las operaciones aerolíneas).
3. Remitir vía correo electrónico al supervisor del contrato (contacto autorizado), una vez solicitada la expedición de tiquetes aéreos por parte de la UG, las opciones disponibles en las diferentes aerolíneas, rutas y horarios según la clase y fecha solicitada, indicando la clase y costo del tiquete aéreo reservado, dentro de la hora siguiente al requerimiento. El CONTRATISTA tratará de garantizar la tarifa por un periodo de tiempo lo más amplio posible, favoreciendo así los intereses de la UG.
4. Suministro de toda información que resulten necesarias solicite la UG sobre líneas aéreas, itinerarios, rutas, costos, etc.
5. Gestionar ante las aerolíneas, los descuentos, y demás beneficios adicionales que éstas ofrezcan o reconozcan y que apliquen a las condiciones del presente contrato, procurando las mejores condiciones para la realización UG.
6. Enviar por correo electrónico la confirmación de este la reservación, dentro de la hora siguiente al requerimiento, una vez recibida la autorización del supervisor del contrato incluyendo con (contacto autorizado) para la expedición del tiquete aéreo, indicando el costo y la clase de tiquete aéreo reservado. El CONTRATISTA debe garantizar que, al realizar la confirmación de reservas, se efectuarán las confirmaciones de conexiones y sillas en todos los medios auxiliares necesarios vuelos solicitados por el supervisor del contrato (contacto autorizado).
7. Tramitar de manera inmediata y efectiva las solicitudes de cambios de reservas y tiquetes por modificación de itinerarios, procurando no generar multas y sin exceder las tarifas establecidas inicialmente para ellolos vuelos. Los tiquetes aéreos no volados por la UG y que no se puedan anular, deberán ser reutilizados por parte del CONTRATISTA para que sirvan como parte de conformidad con lo establecido pago de otros tiquetes aéreos que se soliciten en el pliego futuro o como reembolso a través de prescripciones técnicasuna nota crédito en la cuenta de cobro.
8. Negociar con las aerolíneas, considerándose su costo incluido las mejores condiciones tarifarias para la UG, lo cual incluye la asesoría para la suscripción de convenios corporativos y el otorgamiento xx xxxxxx o pesos redimibles (bonos o descuentos), tanto para la UG como para los usuarios. Deberá existir un acompañamiento y asesoría por parte del CONTRATISTA para hacer uso de estos beneficios.
9. Contar con los siguientes sistemas de comunicación para garantizar la respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, durante el plazo de ejecución del contrato, durante las 24 horas del día, 7 días a la semana:
a) Línea telefónica fija y móvil para la comunicación inmediata las veinticuatro (24) horas del día, todos los días de la semana, durante el plazo de ejecución del contrato. Tal sistema debe ser ágil y efectivo de tal forma que permita obtener en el precio menor tiempo posible la información que la UG requiera sobre la ejecución del contrato, así como para el servicio de reserva y expedición de tiquetes aéreos requeridos. Los costos que se generen por la utilización de estos sistemas de comunicación son asumidos en su totalidad por el CONTRATISTA.
b) Contar para el cumplimiento de sus funciones con un sistema de comunicación o módulo de gestión para la reserva y obtención de tiquetes aéreos.
10. Mantener informada a la UG, durante el plazo de ejecución del contrato, sobre las condiciones y restricciones que presentan cada uno de los tiquetes aéreos emitidos por las aerolíneas, entre las que se encuentran: planes e incentivos de las aerolíneas a sus usuarios frecuentes; nuevas reglamentaciones en materia de tasas aeroportuarias, sobretasas e impuestos que afecten la tarifa aplicable a los tiquetes aéreos solicitados y modificación en las rutas, horarios o la autorización de nuevas aerolíneas transportadoras.
11. Prestar sus servicios cuando menos a través de asesores integrados de la siguiente manera:
a) Un (1) ejecutivo de cuenta que se encargue de la interlocución entre la UG y el CONTRATISTA para atender lo relacionado con el desarrollo del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego b) Un (1) tiqueteador encargado de cláusulas particulares la expedición y el pliego manejo de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativastiquetes.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición c) El personal necesario, para conciliar, realizar el control permanente de los tiquetes aéreos no volados y revisados, así como para generar los informes que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteUG requiera.
4. Disponer del d) El CONTRATISTA garantizará la disponibilidad de este personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento durante el plazo de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
812. El adjudicatario renuncia Reutilizar los tiquetes aéreos no utilizados por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. la UG, revisando la tarifa más favorable, en lo posible una tarifa igual para el nuevo tiquete aéreo, sin aplicar penalidades, salvo aquellas que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante deriven de la ejecución ley o del contrato por defectos de conservación durante el plazo transporte aéreo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario pasajeros y que expresamente se atendrá a lo dispuesto a este respecto contemplen en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10él. En el caso evento en que esto no sea posible y de presentarse diferencia por tarifa superior, la UG asumirá la diferencia del valor a que haya lugar, previa autorización por el supervisor del contrato (contacto autorizado).
13. Reducir al máximo las penalidades o sobrecostos a través de la adecuada gestión de los tiquetes aéreos no utilizados, es decir, tratar de conseguir posteriores reservas en la misma familia tarifaria y en lo posible reducir las penalizaciones por cambios.
14. Reducir al máximo las posibilidades de que la empresa adjudicatariaUG quede con tiquetes aéreos sin usar.
15. Informar mensualmente la existencia de tiquetes aéreos no volados (tiquetes aéreos no utilizados por razones internas ajenas a el CONTRATISTA).
16. Reducir al máximo los sobrecostos por reembolsos.
17. Asesorar a la UG en los casos en que sea aconsejable de acuerdo con la circunstancia, usar la tarifa con penalidades, en pro de un menor costo para La UG.
18. Asumir los costos adicionales que genere una reserva o tiquete aéreo que contenga inconsistencias ocasionadas por causas propias la Agencia, frente a la solicitud inicial.
19. Brindar alternativas de desplazamientos en los casos en que las aerolíneas cancelen los vuelos programados y los viajeros tengan obligatoriamente que desplazarse en el horario establecido en las reservas.
20. Gestionar la consecución de tiquetes aéreos con Aerolíneas no sólo con destino a las ciudades principales, sino, para los destinos de tercer nivel o ajenasdestinos difíciles a los que deben llegar los viajeros.
21. Orientar e informar a la UG sobre las tarifas y convenios hoteleros que tengan suscritos, no pudiera llevar a cabo nivel nacional para prestar servicio de alojamiento que eventualmente requiera la UG.
22. Contar con una oficina en Bogotá y con sucursales, agencias y/o alianzas a nivel nacional en cinco (5) ciudades capitales, que garanticen su capacidad de ubicar o modificar cualquier tiquete aéreo a nivel nacional, de acuerdo con las solicitudes de la UG.
23. Presentar en medio magnético e impreso informes donde detalle los tiquetes aéreos comprados según orden cronológico, nombres de los viajeros, valor de los tiquetes aéreos adquiridos, reembolsos efectuados, estado de cuenta del contrato y de todos los conceptos facturados. El informe debe presentarse al momento de soportar la factura por el servicio efectivamente prestado.
24. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del contratoobjeto, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo de acuerdo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos los requerimientos presentados por el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto supervisor del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Fiduciary Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones a. Se obliga a presentar a los asociados que ejecutarán los procesos y/o subprocesos en forma total o parcial ante el Director General, Directores técnicos y/o Jefe de Oficina a Nivel Central y/o Director Regional una vez culminado el proceso de selección.
b. Se obliga a presentar un cronograma de visitas de inspección a las unidades de negocio y de servicio de la Agencia Logística dentro de los quince (15) días calendario siguientes del inicio del contrato, su ejecución no podrá sobrepasar treinta (30) días calendarios, de lo cual debe presentar un informe de dicha actividad con las novedades encontradas dando solución a las mismas y elaborando un plan detallado de control y supervisión de los proceso y/o subprocesos a ejecutar total y/o parcialmente por parte de la Cooperativa de Trabajo Asociado.
c. Este informe debe ser entregado en un plazo no mayor a quince (15) días calendario contados a partir de la terminación de las visitas de inspección.
d. Se obliga a realizar una visita cuatrimestral a cada Regional y Unidades de Negocio de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con el fin de realizar seguimiento y mejora en el desarrollo de los procesos y subprocesos presentando los informes a la Entidad del resultado de dichas visitas.
e. Los coordinadores que asigne el contratista:, a cada una de las regionales realizarán visitas a los comedores de tropa con una frecuencia mensual previa coordinación con los Directores regionales de la Logística de las Fuerzas Militares.
1. Realizar todas f. Se obliga a elaborar junto con la Agencia Logística de las operaciones Fuerzas Militares el Manual de Manejo administrativo y operacional que resulten necesarias facilite la ejecución de los procesos y/o subproceso contratados y establecer los Mecanismos en coordinación con la Dirección Administrativa que faciliten el manejo administrativo y operacional de los procesos y/o subprocesos contratados dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la legalización del contrato.
g. Este manual debe ser socializado por parte del contratista a nivel nacional dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación.
h. Se obliga a suscribir un contrato de comodato con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que determine la utilización de los activos entregados para la realización ejecución de este los procesos y/o subprocesos y garantizar su adecuado empleo.
i. Se obliga a implementar, cumplir, ejecutar y hacer seguimiento a la medición y presentación de los indicadores de gestión y mapa de riesgos para el control y supervisión de los procesos y subprocesos contratados.
j. Se obliga a que la clasificación del nivel del riesgo de los asociados por la Administradora de Riesgos Profesional, se efectúe teniendo en cuenta la actividad económica establecida a la ALFM, conforme al Decreto 1607 de 2002 y por centros de trabajo según Decreto 1530 de 1996. En ningún caso la ALFM reconocerá niveles xx xxxxxx superior a los establecidos para el personal de planta.
k. Se obliga que en caso de incapacidades debe mantener los estándares del servicio acordado, en caso de incapacidades mayores a ciento cincuenta (150) días gestionará los trámites a que haya lugar con la EPS y la ARP, de lo cual informará mensualmente al Comité Supervisor.
l. Se obliga a que dentro de los treinta (30) días posteriores a la legalización del contrato incluyendo presente el plan de capacitación, bienestar, salud ocupacional y gestión ambiental concertado con todos la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, teniendo en cuenta la especialidad de los medios auxiliares necesarios procesos y/o subprocesos de conformidad con la normatividad vigente y su posterior ejecución, para ellocada vigencia.
m. Se obliga que en caso de ejecución de los procesos y/o subprocesos, un asociado se traslade de su sede habitual de trabajo a otra, éste cancelará viáticos para cubrir los gastos, de conformidad con lo establecido en el pliego concertado con la Agencia Logística de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.las Fuerzas Militares
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. n. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados asociado tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición cancelación de los que resulten inadecuados pasajes terrestres, aéreos o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5marítimos. El contratista está obligado cancelará hasta diez (10) días máximo por mes al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación asociado previa solicitud de la adjudicataria indemnizar todos los daños Dirección Administrativa y perjuicios que se causen presentación del cumplido de comisión debidamente diligenciado, presentando mensualmente la correspondiente factura a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9Entidad. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo comisión de un asociado supere diez (10) días calendario debe ser concertada con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo la Dirección General de la empresa adjudicatariaAgencia Logística.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones En desarrollo del contratistaobjeto del contrato, EL CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:
1. Realizar todas Entregar los bienes acordes a las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoespecificaciones técnicas requeridas.
2. Deberá ejecutar Para todos los equipos portátiles y xx xxxx, el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasproveedor debe realizar la Instalación del Antivirus.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia Deberá reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los Patrimonio Natural sin costo alguno, todos aquellos elementos que resulten inadecuados de mala calidad o la reparación con defectos de los mismos si fuere suficientefabricación.
4. Disponer del personal con El contratista deberá aceptar los procedimientos administrativos que determine Patrimonio Natural para la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven ejecución del contrato.
5. El EL contratista está obligado al cumplimiento de deberá entregar las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en respectivas actas para el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientorecibido a satisfacción.
6. El adjudicatario será Los elementos deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el responsable presente contrato y en los términos de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosreferencia.
7. Será obligación Deberá responder por el saneamiento de los elementos suministrados ya sea por evicción o por vicios ocultos.
8. Cumplir con las políticas, reglamentos y directrices establecidas por PATRIMONIO NATURAL.
9. Presentar toda la documentación para el perfeccionamiento del contrato.
10. Justificar, soportar y solicitar a su supervisor en forma oportuna cualquier modificación del contrato a que haya lugar durante la ejecución del mismo.
11. Cumplir, durante la ejecución de este contrato con lo pactado en el mismo y con las normas legales aplicables.
12. Acreditar de conformidad con el artículo primero de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia Ley 828 de 2003, el pago de las operaciones que requiera obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA) cuando a ello haya lugar, así como riesgos profesionales, del personal a su cargo, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal de la Empresa, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos xx Xxx, o por el Represente Legal y/o Contador Público, durante el término de ejecución del contrato.
813. El adjudicatario renuncia por anticipado Cumplir a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. cabalidad con las obligaciones propias e inherentes al contrato de suministro en las condiciones, modos y plazos determinados.
14. Atender las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.
15. Asumir los gastos y costos que se refiera a las consecuencias eventuales demande el transporte para la entrega de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones bienes objeto del contrato, presente contrato y en general cualquier otra erogación necesaria para el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable cabal cumplimiento de su incumplimientosus obligaciones.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Solicitud De Cotización
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 10.1 Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y xxxxxxx, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego y a las instrucciones que en su caso diera el responsable del contrato en cumplimiento de sus atribuciones.
10.2 Salvo lo establecido para casos específicos en la LCSP o en el pliego, cuantas incidencias surjan entre el órgano de contratación y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el art. 97 del Reglamento general de la LCAP.
10.3 Salvo pacto en contrario, los gastos derivados del presente contrato serán de cuenta del contratista. Además de las inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará obligado a satisfacer los gastos derivados de:
1. Realizar todas las operaciones Publicidad del contrato en los anuncios de licitación y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, como en su caso, en otros medios de difusión. En el cuadro resumen de características se indicará su importe máximo.
2. Formalización y escrituración pública del contrato.
3. Toda clase de tributos, que resulten necesarias de aplicación según la legislación vigente.
4. Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que sean necesarios para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratotrabajos.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralSeñalizaciones, de Seguridad Social transporte, vigilancia, almacenamiento y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientodemás prestaciones inherentes.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellobienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega y colocación de los trabajos bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados bienes suministrados tendrá derecho MERCAGRANADA MERCAGRANADA, S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosbienes objeto del suministro.
76. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
87. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA MERCAGRANADA, S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratosuministro, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA MERCAGRANADA, S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
98. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único Único responsable de su incumplimiento.
109. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contratocontrato de suministro, MERCAGRANADA MERCAGRANADA, S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información10. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Además de las condiciones técnicas establecidas en los presentes estudios sobre el alcance del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloobjeto, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones las especificaciones técnicas, considerándose su costo incluido el CONTRATISTA deberá cumplir a cabalidad y en forma oportuna las siguientes obligaciones:
a. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el precio supervisor del contrato con el fin de que el servicio se preste a entera satisfacción de la Entidad.
b. Pagar los impuestos si a ello diere lugar.
c. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar d. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias.
e. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato en las condiciones previstas que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
f. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente pliego proceso de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativascontratación.
3. Si durante g. Asumir a través de la vigencia suscripción del contrato contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición verifique el incumplimiento de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientecompromisos anticorrupción.
4. Disponer del personal con h. Mantener indemne a la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social entidad frente a reclamaciones judiciales y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad extrajudiciales por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
i. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones que requiera exigencias legales.
j. Cumplir con los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales de todos sus empleados, lo cual se acreditará en la ejecución del forma y oportunidades establecidas en la ley y en el contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. k. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante desprendan de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíanaturaleza contractual.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratación Administrativa
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son En desarrollo de lo pactado en la cláusula precedente, el contratista manifiesta conocer perfectamente la naturaleza del trabajo por desarrollar, las obligaciones del contratista:
1. Realizar todas señaladas en invitación pública, las operaciones normas legales que resulten necesarias le son inherentes, los plazos y costos requeridos para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato objeto contractual; todo lo cual queda bajo su responsabilidad y además de las obligaciones y derechos contemplados en las condiciones previstas los artículos 4º y 5º de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente pliego contrato, EL CONTRATISTA se obliga especialmente con la ESE Barrancabermeja a: 1) En atención a la necesidad de cláusulas particulares transportar al personal de subdirección científica, se hace necesario contratar el servicio del vehículo tipo camioneta, con el fin de cubrir las diferentes obligaciones y actividades programadas por la ESEB. 2) Se obliga a poner a disposición de la Empresa Social del Estado Barrancabermeja, el pliego vehículo descrito en la cláusula primera y segunda, dentro y fuera del perímetro urbano, todos los días de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos la semana las veinticuatro horas del día, exceptuando un fin de semana por mes en el tiempo cual se le realizará el respectivo mantenimiento. 3) El contratista debe proporcionar el conductor para la camioneta (Resolución 005 del 4 de Enero de 2016), el cual debe tener la licencia de conducción vigente. 4) Ejecutar por su cuenta el mantenimiento total del vehículo y lugar fijados tenerlo en el contrato condiciones óptimas y de conformidad buen funcionamiento para el correcto servicio contratado, sin suministrar el Combustible. 5) En caso de daños del vehículo, deberá prestar el servicio con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3otro cualquiera, propio o contratado, sin costo adicional para la Empresa Social del Estado Barrancabermeja. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o ) Responder por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen cause a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento trabajo del vehículo, para lo cual deberá presentar copia del seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños a personas o cosas. 7) Responder por las multas, partes, sanciones y demás penas pecuniarias que apliquen las autoridades de tránsito. 8) Las demás obligaciones que emanen del presente contrato y que están contemplados en la ley. 9) Presentar cuenta de Cobro anexando copia del presente contrato, dejando pago de seguridad social del conductor, Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que se obliga a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. presentar y portar copias de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia los documentos de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución propiedad del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo automotor y de las prestaciones objeto pólizas de seguro obligatorio de accidentes (SOAT), póliza de responsabilidad civil extracontractual del contratovehículo, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en revisión tecno-mecánica y demás amparos y documentos de tipo legal exigidos por la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable autoridad de su incumplimientotránsito.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Alquiler De Vehículo
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas Conocer y cumplir a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en la solicitud de contratación, Documento Técnico de Soporte del contrato, anexos, así como la postulación, el contrato, sus modificaciones, y demás disposiciones que integran el contenido contractual, para realizar la ejecución del mismo con eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2. Conocer y acatar las operaciones obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que resulten necesarias para se encuentre vigente a la realización fecha.
3. Suscribir el compromiso de este contrato incluyendo confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con todos ocasión de la celebración y ejecución del contrato, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la supervisión, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5. Entregar dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO - FC PAD CONTRALORÍA CONVENIO 33 las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el comprobante de pago.
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación del mismo, presentando para tales efectos los documentos correspondientes.
8. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en los anexos y el contrato. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo establecido las normas y reglamentos que rigen la materia.
9. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pliego pago de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado aportes parafiscales relativos al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Seguridad e Higiene en el trabajocompensación familiar, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientocuando corresponda.
610. El adjudicatario será Asumir el responsable pago de todos salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los perjuicios impuestos, gravámenes, aportes y accidentes servicios de cualquier naturaleza género que sean causados a terceras personas por establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones EL CONTRATISTA e incluidos en su personal o postulación económica.
11. Responder por los trabajos realizados.
7. Será obligación documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la adjudicataria indemnizar todos ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los daños documentos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia registros propios de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
812. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se refiera exijan por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.
13. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.
14. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor, cuando a ello haya lugar.
15. Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del contrato que le sean solicitados por el supervisor.
16. Informar a través del supervisor, sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del contrato.
17. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato.
18. Asistir a las consecuencias eventuales reuniones que sean convocadas, suministrar al supervisor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el hecho o supervisor.
19. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a la ejecución del cumplimiento contrato y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contratoContrato, dejando con miras a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. subsanar estos aspectos de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante manera oportuna.
20. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con las normas vigentes expedidas por defectos el Archivo General de conservación durante la Nación, las disposiciones establecidas en el plazo GDT-RG-01_Reglamento Interno de garantíaArchivo y Correspondencia Versión 1 de la ANIM, y las orientaciones entregadas por la ANIM.
921. En Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago.
22. Presentar en caso de accidente estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de trabajo ocurrido a los operarios bienes y/o servicios contratados, conforme con motivo las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020 y la Resolución No. 42 de 2020 expedida por la DIAN o la que esté vigente.
23. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de las prestaciones objeto especificaciones.
24. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, el adjudicatario cuando en ellos se atendrá cause perjuicio a lo dispuesto la administración o a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoterceros.
1025. En Asumir y responder por el caso pago de que todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la empresa adjudicatariavigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por causas propias las diferentes autoridades nacionales, departamentales o ajenasmunicipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contratolas contribuciones, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios mediostasas, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuandoderechos, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismotarifas, y a estos efectosmultas establecidos por las diferentes autoridades, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada informaciónél se deriven. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro AnexoEstos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
Appears in 1 contract
Samples: Consulting Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Pliego de cláusulas particulares Cláusulas Particulares y el pliego Pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasPrescripciones Técnicas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
42. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
63. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal personal, por sus maquinarias o por como consecuencias de los trabajos realizadostrabajos.
74. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
85. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratode los trabajos, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
96. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo y en el ejercicio de las prestaciones objeto del contratolos trabajos, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único Único responsable de su incumplimiento.
107. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo realizar el cumplimiento del contratoservicio, MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
118. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté este obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos el Pliego de prescripciones técnicasPrescripciones Técnicas, se especificarán especificará en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS, a requerimiento de ésta y, éste y antes de la finalización formalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar El contratista deberá cumplir con todas las operaciones que resulten necesarias normas ambientales exigidas para el tratamiento de residuos peligrosos (aceites, combustibles, precursores químicos) de vertimiento de aguas para el caso de los lavaderos y emisiones atmosféricas, para lo cual adjunto a la realización oferta deberá presentar los permisos y licencias de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratola autoridad ambiental competente (DAGMA).
2. Deberá ejecutar el contrato El proponente deberá indicar en las condiciones previstas su propuesta la ubicación (dirección exacta del taller), horario de atención, teléfono, fax para la atención en el presente pliego caso de cláusulas particulares urgencia y el pliego nombre del funcionario de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativascontacto.
3. Si durante El proponente también deberá indicar adjunto a su propuesta la vigencia dirección exacta del contrato taller donde se acreditase prestara el servicio especial (Ej. Mantenimiento de carros blindados, aires acondicionados, equipos computarizados, rectificadora de motores, etc.), el oferente que no pueda prestar el servicio de mantenimiento directamente en su taller, así lo deberá señalar en su propuesta, indicando además el nombre y dirección del taller o talleres que prestaran tal servicio, es de anotar que estos deberán estar ubicados dentro del departamento xxx Xxxxx. En caso del que el proponente en su propuesta no haga mención a lo señalado con antelación, se entenderá que la existencia totalidad de vicios o defectos la prestación del servicio se realizara únicamente en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición talleres de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientesu propiedad.
4. Disponer del personal con Recibir inventariados cada uno de los vehículos entregados y entregarlos de la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratomisma forma al funcionario encargado de recibir el vehículo.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Atender en las Instalaciones de las disposiciones legales vigentes en materia laboralla Fiscalía General de la Nación – Seccional Valledupar los vehículos cuando sea necesario, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientodicho desplazamiento deberá realizarse sin costo alguno para la entidad.
6. El adjudicatario será el responsable de todos Todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por diagnósticos practicados para localizar fallas en los trabajos realizadosautomotores, no tendrán costo alguno para la entidad.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera El proponente deberá llevar un control sobre la ejecución del contrato, con el fin de no sobrepasar el monto del mismo en ningún momento. En el evento de que el contratista suministre mas el valor contratado, lo hará a su cuenta y riesgo, y la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VALLEDUPAR, no asumirá ningún costo adicional.
8. El adjudicatario renuncia proponente deberá llevar un sistema de registro de trabajos realizados por anticipado cada vehiculo que le permita hacer seguimiento a cualquier acción tópicos tales como periocidad de mantenimiento. Para el cual debe indicar placa del vehículo, kilometraje registrado, fecha de ingreso del vehículo al taller, fecha de salida, valor incluido IVA por cada repuesto suministrado o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. por trabajos realizados, nombre del mecánico que se refiera a las consecuencias eventuales atendió el servicio y de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaquien lo recibe.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios Realizar las reparaciones con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoherramienta y equipo idóneo.
10. En el caso Contramarcar los repuestos instalados para efectos de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.control
11. CuandoGarantizar que los servicios realizados no afecten el funcionamiento, o produzcan daños en la pintura de los automotores.
12. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos, garantizar el suministro e instalación de repuestos nuevos y originales, de buena calidad, indicando la garantía del fabricante, según las marcas de automotores que lo requieran.
13. Para el caso en que se realicen reparaciones a las suspensiones traseras o delanteras con suministro de repuestos, no tendrá costo para la entidad las alineaciones de dirección a realizar como producto de dicha reparación.
14. Para el caso en que se realice sincronización del motor con suministro de repuestos, no tendrá costo para la entidad la sincronización a realizar como producto de dicho reglaje.
15. Para el caso en que se realice reparación de frenos con suministro de repuestos, no tendrá costo para la entidad la revisión y purga de frenos a realizar como producto de dicha reparación.
16. Todos los diagnósticos practicados para localizar fallas en los automotores, no tendrán costo para la entidad.
17. El proponente deberá garantizar un Stock de repuestos que permita cumplir con los trabajos requeridos por cada vehículo en un lapso no mayor diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de autorización de ejecución del trabajo por parte del interventor designado por la Fiscalia General de la Nación– Seccional Valledupar. en el caso excepcional que sea necesario importar un repuesto que no esta en el stock se contará con un tiempo de veinte (20) días calendario
18. Garantizar que los repuestos suministrados para la reparación de los vehículos, sean genuinos y originales, de buena calidad indicando la garantía del fabricante y su precio no puede exceder la lista de precios de concesionarios o representante de marcas nacionales e importadas de todos los tipos y marcas de vehículos del parque Automotor de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECIONAL VALLEDUPAR. Es de anotar que solo se aceptaran repuestos homologados con la debida aprobación de la entidad, no se aceptan repuestos de segunda o remanufacturados
19. Informar al supervisor del contrato cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del contrato.
20. Permitir al conductor del vehículo o a quien delegue la Fiscalía General de la Nación, realizar la inspección en el taller durante el mantenimiento o reparación del vehículo.
21. Devolver los repuestos y partes que tengan carácter devolutivo, cada vez que se efectúen cambios de dichos elementos.
22. El contratista deberá prestar servicio de taller los días lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
23. Deberá garantizar el soporte de servicio a domicilio dentro del perímetro urbano entre las 7:00 a.m.. y 6 :00 p.m.
24. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sólo a los vehículos que correspondan a la entidad previa autorización del coordinador de transportes relacionadas con en el objeto contractual.
25. Cumplir con la obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en función concordancia con la Ley 828 del objeto 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, por cual anexo a la factura de cobro mensual deberá allegar la Certificación expedida por el revisor Fiscal o representante legal, según corresponda, con la cual acredite el pagos de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.
26. Pagar de su propia cuenta las tasas y contribuciones a que esté obligado en virtud del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las .
27. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicasnaturaleza del contrato NOTA: La Fiscalia Xxxxxxx xx xx Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, se especificarán en reserva el apartado U) del Cuadro Anexoderecho de realizar visitas al sitio que defina el proponente, con el fin de determinar si cumple con estos requisitos. AsimismoSi el proponente no cumple con los requisitos señalados, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexosu propuesta no será habilitada.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 1.- El personal designado por la empresa adjudicataria para el desempeño del servicio deberá estar dotado de la habilitación necesaria del Ministerio del Interior y poseer la formación técnica, teórica y práctica necesaria, para lo cual contará con conocimientos generales sobre dispositivos y equipos de alarma y protección.
2.- El personal que preste este servicio, deberá disponer de un teléfono móvil, con independencia de otra dotación de medios materiales que se precisen para el desempeño de su trabajo, debiendo disponer de recambios o equipos de reserva necesarios para lo no interrupción del Servicio.
3.- La empresa adjudicataria realizará ante la Dirección General de la Policía cualquier trámite que sea necesario para la prestación del servicio, y tendrá obligación especial de auxiliar a las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, debiendo poner en disposición de los mismos, a las personas de las que, por sus hechos, se pueda derivar alguna responsabilidad, sin poder proceder a su interrogatorio.
4.- El personal que aporte o utilice el adjudicatario no tendrá vinculación alguna con la Administración contratante y dependerá única y exclusivamente del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para , el cual asumirá la realización condición de este contrato incluyendo empresario con todos los medios auxiliares necesarios para elloderechos y deberes respecto a dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgara, sin que en ningún caso resulte responsable la Diputación Provincial de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicaslas obligaciones del contratista y sus trabajadores, considerándose su costo incluido en el precio aún cuando las medidas que adopte xxxx como consecuencia directa o indirecta del cumplimiento, rescisión o interpretación del contrato.
2. Deberá ejecutar el 5.- La empresa adjudicataria deberá contratar al personal necesario para atender a sus obligaciones y entregar a la fecha de la firma del contrato de la prestación del servicio, copias compulsadas, en las condiciones previstas en el presente pliego la Secretaría General , de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato contratos laborales y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla cartilla o documento que acredita poseer el título de vigilante.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. 6.- En caso de accidente o perjuicio de trabajo cualquier género ocurrido a los operarios trabajadores con motivo ocasión del ejercicio de las prestaciones objeto del contratosus cometidos, el adjudicatario se atendrá a cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad sin que ésta alcance en modo alguno a este respecto Ayuntamiento.
7.- En el supuesto de que el Ayuntamiento advirtiera alguna falta de corrección, negligencia o descuido en el desempeño del trabajo asignado por parte del personal, podrá exigir al contratista que prescinda del operario en cuestión para los servicios del contrato. MRV/CHJ
8.- Los daños que este personal pudiera ocasionar en el mobiliario e instalaciones, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el contratista, siempre a juicio del Ayuntamiento, la legislación vigentecual podrá detraer la compensación procedente del importe de las facturas que presente el contratista. Igualmente será responsable el contratista de las sustracciones de cualquier material, siendo en todo caso único responsable valores y efectos imputables a su personal, siguiéndose para su compensación idéntico criterio al señalado anteriormente.
9.- La empresa adjudicataria estará obligada a proporcionar al personal, los cursos de reciclaje y actualización necesarios para la mejora del Servicio. A tal efecto, habrá de garantizar la asistencia de su incumplimientopersonal de seguridad a cursos adaptados a la categoría de personal de vigilancia de seguridad sin arma, para su actualización en materias que hayan experimentado modificaciones o una evolución sustancial, o en aquellas materias que requieran una mayor especialización.
10. En el caso 10.- El personal del Servicio de que Vigilancia y Seguridad estará dotado de uniformes completos de invierno y verano, con los distintivos de la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.renovarán anual e individualmente
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Además del contratistacumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá cumplir las siguientes obligaciones:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización Ejecutar el objeto contractual en condiciones de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para elloeficiencia, oportunidad y calidad de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicaslos parámetros económicos, considerándose su costo incluido en el precio del contratotécnicos y financieros establecidos por SATENA.
2. Deberá ejecutar Diseñar las prendas con el contrato mayor profesionalismo y en telas de calidad, que garanticen una durabilidad por el uso y desgaste normal de la misma.
3. Allegar constancia de procedencia u origen de productos o servicios según corresponda. CONTINUACIÓN CONTRATO No. 0100 DE 2018 SUSCRITO ENTRE SATENA Y CONCEPTOS GLOBALES S.A.S. Página 5 de 20
4. EL CONTRATISTA conoce, acepta y se compromete a cumplir con el Instructivo del SISOMA para contratista y subcontratistas de SATENA, el cual se encuentra publicado en la página web de SATENA.
5. Realizar la entrega de la dotación de acuerdo a las condiciones necesidades y cantidades requeridas por SATENA en los plazos establecidos.
6. Cumplir a cabalidad con las especificaciones técnicas previstas por SATENA en el presente pliego ANEXO y con lo ofertado en su propuesta.
7. Diseñar las prendas objeto de cláusulas particulares y el pliego dotación sobre tallas, en materiales de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato excelente calidad y de conformidad con las prescripciones especificaciones técnicas y cláusulas administrativasestablecidas por SATENA, las cuales forman parte integral de la contratación que nos ocupa.
38. Si La Primera y segunda entrega se hará dentro de los 60 días siguientes a la firma del contrato, plazo dentro del cual el contratista deberá tomar tallas y medidas, debiendo además el proveedor realizar una curva para la toma de tallas, la tercera entrega se hará en la primera semana de diciembre de 2018.
9. Reemplazar las prendas que sean entregados con algún defecto o que no cumplan con lo indicado en las fichas técnicas entregadas con su propuesta.
10. Atender los requerimientos de los funcionarios que tengan inconvenientes con las prendas durante el plazo de ejecución del contrato, dando solución en un periodo de 15 días calendario.
11. Suministrar información oportuna al Supervisor del contrato cuando este lo requiera en un tiempo no mayor a dos días hábiles.
12. Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección en el almacén durante la vigencia entrega de los suministros.
13. Informar oportunamente al supervisor del contrato se acreditase de cualquier situación que pueda afectar la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar correcta ejecución del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientemismo.
414. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir Mantener fijas las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento tarifas ofertadas durante el plazo de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
815. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales transporte y demás gastos necesarios para la entrega de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones bienes objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá serán a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientocargo del contratista.
1016. En No sobrepasar por ningún motivo el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento valor del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios mediossalvo previa firma de otrosí modificatorio.
17. Designar un empleado que sea el enlace permanente entre el contratista y SATENA.
18. El contratista otorgará garantía de dos meses para cada una de las prendas entregadas, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será garantía que contará a cargo partir de la empresa adjudicatariaentrega realizada de cada producto a SATENA.
1119. CuandoAtender en tiempo y forma las observaciones del supervisor del contrato designado por SATENA para tal efecto, en función del objeto quien ejerce el control sobre el mismo. CONTINUACIÓN CONTRATO No. 0100 DE 2018 SUSCRITO ENTRE SATENA Y CONCEPTOS GLOBALES S.A.S. Página 6 de 20 20. Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el correcto desarrollo del contratistaobjeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes aspectos: ❖ Generales:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación profesional necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista
b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar c. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento entre otros indispensable para el pago.
d. Tener en cuenta las condiciones previstas en observaciones y recomendaciones que formule el presente pliego de cláusulas particulares supervisor del contrato y el pliego Director General con el fin de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado que el servicio se realice a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y entera satisfacción de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla Entidad.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en e. Pagar los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. impuestos si a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteello diere lugar.
4. Disponer del personal f. Hacer todas las recomendaciones que considere necesarias en relación con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven el desarrollo y ejecución del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social g. Obrar con lealtad y de Seguridad e Higiene buena fe en el trabajodesarrollo del contrato, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoevitando dilaciones innecesarias.
6. El adjudicatario será h. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el responsable proceso de todos los perjuicios y accidentes contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadospropuesta.
7. Será obligación i. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
j. Asumir a través de la adjudicataria indemnizar todos suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
k. Durante la ejecución del contrato debe permanecer afiliado y a paz y salvo con los sistemas de salud y pensión, donde su ingreso base de cotización debe corresponder máximo al 40% del valor mensual del contrato (Ley 1122 de 2007, Art. 17 de la Ley 100/93 y demás normas vigentes sobre la materia).
l. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
m. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones exigencias legales.
n. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012 y normas concordantes vigentes que requiera sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la ejecución naturaleza contractual. ❖ ESPECÍFICAS • Atender de manera personal y/o telefónica y/o electrónica al ciudadano según el caso, suministrando la información necesaria y los documentos que sean solicitados de conformidad con los trámites, autorizaciones y procedimientos establecidos. • Atender conforme a las directrices del Sistema de Servicio al Ciudadano, las tareas que le sean encomendadas a través de la Oficina de Registro, brindando un servicio confiable, amable, digno y eficiente al ciudadano. • Garantizar la efectividad de la información brindada a los ciudadanos acorde con sus inquietudes y solicitudes, permitiendo ejercer sus derechos dentro del Estado Social Colombiano. • Transcribir las respuestas a comunicaciones rutinarias, de acuerdo con las instrucciones que reciba del supervisor del contrato. • Operar equipos de oficina como computador, impresora, fotocopiadora, fax entre otros, recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas para comunicarlas al supervisor del contrato para proceder a brindar la información que competa a los ciudadanos. • Obtener copias, y atender las búsquedas en el archivo que le sean encomendadas para que las respuestas al ciudadano sean eficaces, eficientes y a tiempo. • Revisar, clasificar, controlar y mantener actualizados los documentos, datos y elementos relacionados con asuntos del área y tema de trabajo. • Mantener actualizado y controlar el archivo de la dependencia. • Tramitar para el archivo inactivo, los documentos de la dependencia de poca consulta. • Realizar mediciones y evaluación para verificar la buena gestión del servicio al ciudadano, con seguimiento y aval del Supervisor del Contrato quien le propondrá los ajustes pertinentes. • Informar oportunamente al Supervisor del Contrato, aquellos casos de atención al ciudadano que por su naturaleza y/o dificultad no es posible atender a través del contratista, requiriendo el apoyo de un profesional especializado. • Utilizar adecuadamente las tablas de retención documental aprobadas para la dependencia. • Las demás labores asignadas por el Supervisor del Contrato de acuerdo con el objeto y alcance del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratistaEn caso de que se trate de servicios, el oferente deberá cumplir:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para ) El adjudicatario está obligado a la realización ejecución de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellotrabajos establecidos en su propuesta, realizándolos en un todo de conformidad acuerdo con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicascondiciones, considerándose su costo incluido memoria descriptiva, detalles a entregarse en el precio del contratotranscurso de los trabajos y con las instrucciones verbales y/o escritas que personalmente se le indicarán al responsable de la empresa. La omisión o errores de cálculo en la presentación de la propuesta no le otorgará derechos para actuar contrariamente a lo establecido.
2. Deberá ejecutar ) Serán de cuenta del contratista todos los gastos originados por el contrato pago de Sueldos y Jornales con sus correspondientes cargas sociales los que deberán ser abonados al personal de acuerdo a lo establecido por Decreto ley 14.159 de fecha 21.02.1974, en las condiciones previstas en la redacción dada por el presente pliego artículo 719 de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla ley 16.170.
3) Deberá proveer todos los materiales detallados en la memoria, así como uniformes con identificación de la empresa y del operario, enseres personales, calzado acorde, así como todo otro elemento necesario para el cumplimiento de las tareas de rutina o aquellas que se acuerden en forma específica.
4) Todo el personal que la empresa designe deberá: -Ser mayor de 18 años. Si durante -Tener carné de salud extendido por los Organismos incorporados al Sistema de Carné de Salud básico, debiendo mantenerse vigente mientras dure el vínculo entre la vigencia Administración y la empresa. Quien no posea este documento no podrá ingresar a trabajar. -Estar inscripto en el Banco de Previsión Social. -Tener Seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ley 16.074). -Tener al día las planillas del contrato se acreditase la existencia Ministerio de vicios o defectos Trabajo y Seguridad Social. -Poseer Cédula de Identidad vigente.
5) La empresa adjudicataria deberá controlar que los operarios no realicen tareas en condiciones contrarias a las normas de seguridad laboral.
6) La Empresa deberá cumplir con todas las normas legales en materia de salarios, seguros, leyes sociales, impuestos, etc. Será obligación entregar al inicio de los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición y mensualmente copia de los que resulten inadecuados recibos de sueldos, planillas de inscripción del MTSS, aportes al BPS y constancia de Xxxxxxx contratados.
7) El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños a su personal, a terceros y a propiedades o bienes públicos o privados. De producirse daños, el adjudicatario será responsable de la reparación de los mismos si fuere suficienteperjuicios que le sean imputables.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. 8) El contratista está obligado al cumplimiento deberá reponer o indemnizar las faltas, roturas, deterioros o desperfectos causados en ocasión del desempeño de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad su actividad. Indemnizará por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean daños causados a terceras personas funcionarios municipales o a terceros, cuando se constate responsabilidad de sus operarios por su personal omisión o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción negligencia o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales trato inadecuado de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaequipos y materiales.
9. En caso ) Se prohíbe el uso de accidente de trabajo ocurrido publicidad ajena a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto la empresa en la legislación vigente, siendo vestimenta y en todo caso único responsable de su incumplimientolos equipos.
10. En ) El adjudicatario contratará todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentación vigente, debiendo incluir como mínimo el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento seguro sobre accidentes del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación trabajo y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismoenfermedades profesionales, y los seguros contra daños a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento terceros. Los seguros deberán ser contratados en una institución habilitada por la Superintendencia de ésta y, antes de la finalización Empresas Aseguradoras del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) Banco Central del Cuadro AnexoUruguay.
Appears in 1 contract
Samples: Licitación Pública
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Además de las obligaciones antedichas, el contratista está obligado a:
a) Obligaciones laborales, sociales y económicas El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente de la persona contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de empresa empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir a la Xxxxxx xx Xxxxx ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes. El contratista estará obligado a observar el cumplimiento toda la normativa sectorial aplicable. El contratista estará obligado a suministrar x Xxxxxx Oficial de Comercio, Industria y Servicios xx Xxxxx previo requerimiento y en un plazo de quince días naturales, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley. En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Xxxxxx xx Xxxxx de toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. Corresponderá y será a cargo del contratista:
1. Realizar todas i) La obtención de las operaciones autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficial como particular, que resulten necesarias se requieran para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoservicio contratado.
2. Deberá ejecutar ii) Los gastos de comprobación de materiales, vigilancia del proceso de ejecución y posterior asistencia durante el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego plazo de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasgarantía.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición iii) La indemnización de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen tanto x Xxxxxx Oficial de Comercio, Industria y Servicios xx Xxxxx como a terceros terceras personas, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contratoservicio, salvo cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa xx Xxxxxx Oficial de Comercio, Industria y Servicios xx Xxxxx.
8. b) Seguros El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios, así como un seguro que cubra las responsabilidades que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante deriven de la ejecución del contrato por defectos contrato, en los términos que, en su caso, se indique en el Pliego de conservación durante Prescripciones Técnicas Particulares; en otro caso los necesarios para el plazo ejercicio de garantíala actividad, si tienen cobertura suficiente para el objeto de este contrato, que deberá acreditar el adjudicatario.
9c) Comunicaciones El contratista nombrará una persona responsable e interlocutora con la Xxxxxx xx Xxxxx, en la ejecución del contrato, con su teléfono y dirección de correo electrónico con la que se pueda comunicar de manera permanente. En caso Las comunicaciones que se hagan por correo electrónico; se entenderán correctamente efectuadas, tanto en lo referente a la fecha y hora de accidente envío, como el contenido que contengan. También facilitará si fuese preciso, los nombres, apellidos, números de trabajo ocurrido teléfono profesionales y correos electrónicos de otras personas responsables de la ejecución del contrato, con el cargo y responsabilidad que asumen en este contrato.
d) Bancaria El contratista comunicará una cuenta corriente, (con el IBAN y SWIFT correspondientes), en una entidad que opere en España para que la Xxxxxx xx Xxxxx pueda realizar los pagos a los operarios con motivo esa cuenta por transferencia bancaria.
e) No subcontratación El contratista se compromete a no subcontratar, más allá de lo que pudiera haber indicado en su oferta, para la ejecución de las prestaciones objeto del derivadas de este contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Además del contratistacumplimiento del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga a:
1. Realizar todas Cumplir con la totalidad de las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido especificaciones técnicas descritas en el pliego de prescripciones técnicascondiciones y los adendos del proceso de selección SA-007–2011 que antecede el presente contrato, considerándose su costo incluido y en el precio Anexo No 1 del contratopresente documento.
2. Deberá ejecutar Suministrar de manera oportuna y con la calidad técnica requerida, los servicios tecnológicos integrales que incluye el contrato suministro, la instalación y puesta en las condiciones previstas en el presente pliego funcionamiento de cláusulas particulares equipo de cómputo, servidores de almacenamiento, servidores de procesamiento, esquema de seguridad mediante consola de antivirus, servicios de impresión, servicios de digitalización de documentos y el pliego soporte técnico calificado, a partir del 18 de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y julio de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas2011.
3. Si durante la vigencia El contratista deberá contar con un Centro autorizado de servicios del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientefabricante.
4. Disponer del personal con Mantener los valores contemplados en la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven oferta durante el término de ejecución del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Aceptar la forma de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, pago de Seguridad Social acuerdo a la disponibilidad presupuestal y flujo de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada caja de responsabilidad por este incumplimientoSATENA.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosBrindar soporte técnico.
7. Será obligación Ejecutar las actividades a que haya lugar a fin de corregir las fallas que se presenten.
8. Elaborar informes de la adjudicataria indemnizar gestión realizada.
9. Absolver las consultas que se le formulen en torno al objeto contratado.
10. Responder por el cumplimiento y ejecución idónea y oportuna del presente contrato.
11. Reportar por escrito a SATENA cualquier sugerencia que contribuya a la obtención de mejores resultados.
12. Colaborar con SATENA en lo que sea necesario para que el servicio contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.
13. Garantizar la calidad del objeto contratado y responder por ello.
14. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse.
15. Guardar confidencialmente toda la información que haya recibido o que reciba para el cumplimiento del contrato y responder ante SATENA y ante terceros por cualquier violación a dicha reserva.
16. Garantizar el goce exclusivo y pacífico de los bienes, por lo tanto, se obliga a mantener indemne a SATENA en razón a cualquier reclamación.
17. Garantizar que los equipos y elementos que suministre a SATENA han sido adquiridos en forma legal, por lo cual deberán contar con su respectiva licencia de sistema operativo que garantice que sobre ellos no existe ningún tipo de gravamen y por tanto, que se encuentran libres de todo concepto. NOTA: EL CONTRATISTA deberá allegar la constancia en la cual certifica la propiedad y legalidad de los equipos, así como los demás documentos que SATENA le solicite para acreditar lo anterior los cuales se adjuntarán al acta de recibo de los equipos.
18. Prestar el servicio técnico para la corrección xx xxxxxx y/o reemplazo de equipos, a más tardar dentro de los sesenta (60) minutos contados a partir de la notificación que efectúe SATENA respecto de la falla presentada. En el evento de que las fallas persistan y continúen sin remediarse o que se presenten deficiencias en el funcionamiento del equipo o equipos objeto del informe, EL CONTRATISTA se obliga a reemplazarlos dentro del mismo término de sesenta (60) minutos, so pena de incurrir en incumplimiento de las obligaciones contractuales y del objeto del mismo.
19. Garantizar la integridad de la información contenida en los equipos de cómputo.
20. Mantener asegurados todos los daños equipos sean objeto del presente contrato contra daños, hurto y perjuicios pérdidas totales o parciales de equipo, liberando a SATENA de cualquier responsabilidad y/o reclamación por el uso o tenencia de los equipos de cómputo, mientras se encuentren bajo su servicio o bajo su poder en desarrollo del presente contrato
21. Garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003.
22. Prestar las garantías conforme a los plazos y porcentajes estipulados en la Cláusula Décima Cuarta.
23. Asegurar el cambio de partes y el soporte técnico siempre que SATENA lo requiera, incluyendo el reemplazo de equipos completos si el caso lo amerita.
24. Garantizar que el software utilizado cuenta con todas las autorizaciones y licencias que se causen requieran y, por lo tanto, mantendrá indemne a terceros como consecuencia SATENA en razón a cualquier reclamación que se derive del uso en razón de la ejecución del presente contrato.
25. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.
26. Contar con el equipo de trabajo idóneo y necesario para ejecutar las actividades y objeto del presente contrato.
27. Asistir a las reuniones a las que lo convoque el supervisor del contrato.
28. Reemplazar las personas de su equipo de trabajo cuando SATENA así lo solicite.
29. Una vez vencido el plazo de ejecución, conjuntamente entre SATENA y EL CONTRATISTA se establecerá un cronograma de entrega material de los equipos el cual tendrá una duración máxima de 20 días calendario.
30. Las demás relacionadas con el objeto del presente contrato.
(1) Este contrato no es ni se puede asimilar a un contrato de trabajo, por lo tanto EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a ningún tipo de subordinación con SATENA. Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre SATENA y EL CONTRATISTA, ó el personal que éste destine en la ejecución del objeto del presente contrato.
(2) Corresponde a EL CONTRATISTA medir, analizar y asumir los riesgos de su negocio en desarrollo del presente contrato y por lo tanto, libera de todo tipo de responsabilidad a SATENA por cualquier pérdida, lucro cesante o dineros que deje de percibir en la ejecución del mismo, siendo el único responsable de los resultados de su negocio o actividad.
(3) Que para la fecha de suscripción del presente contrato, se encuentra al día en el pago al sistema general de salud y seguridad social y parafiscales de sus empleados.
(4) En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA puede emplear cualquier medio que elija para la realización de las operaciones que requiera prestaciones y asume en forma exclusiva la plena y entera responsabilidad de su administración, de la explotación de su negocio y de sus resultados. Por consiguiente, EL CONTRATISTA actuará con la máxima diligencia y cuidado en la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia , por anticipado lo que, se obliga a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de indemnizar todos los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o ocasione a SATENA resultantes de no actuar con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíatal diligencia y cuidado.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Outsourcing Agreements
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el correcto desarrollo del contratistaobjeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar c. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago.
d. Tener en cuenta las condiciones previstas en observaciones y recomendaciones que formule el presente pliego de cláusulas particulares supervisor del contrato y el pliego Director General con el fin de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado que el servicio se realice a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y entera satisfacción de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasla Entidad.
3. Si durante la vigencia e. Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven supervisor del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de f. Pagar los impuestos si a ello diere lugar.
g. Hacer todas las disposiciones legales vigentes recomendaciones que considere necesarias en materia laboral, de Seguridad Social relación con el desarrollo y de Seguridad e Higiene ejecución del contrato.
h. Obrar con lealtad y buena fe en el trabajodesarrollo del contrato, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientoevitando dilaciones innecesarias.
6. El adjudicatario será i. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el responsable proceso de todos los perjuicios y accidentes contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadospropuesta.
7. Será obligación j. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
k. Asumir a través de la adjudicataria indemnizar todos suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
l. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se causen deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub-contratistas o dependan del adjudicatario.
m. Satisfacer las demás obligaciones a terceros como consecuencia su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las operaciones que requiera la ejecución del contratoexigencias legales.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. n. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se refiera desprendan de la naturaleza contractual.
ñ. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral para la realización de cada pago derivado del contrato estatal.
o. Afiliarse a las consecuencias eventuales de la ARP seleccionada por la Entidad y efectuar los accidentes o perjuicios pagos correspondientes si a voluntad del contratista se afilia.
p. Presentar informes sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que puedan acaecer por el hecho o con ocasión le sea expedida la certificación del cumplimiento del contratomismo, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante documento indispensable para el plazo de garantíapago.
9. En q. Comunicar a la DNDA el número de una cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera y/o en caso de accidente no tenerla, efectuar la constitución y apertura de trabajo ocurrido a una cuenta de ahorros, para la realización de los operarios con motivo pagos mensuales de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoservicios por consignación.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Firmar el contrato de seguro, en el que se determinarán los derechos y obligaciones de las partes. Desarrollar el contrato, con estricta sujeción a las prescripciones del contratista:
1presente Pliego y del de Prescripciones Técnicas, al contrato que se suscriba por las partes y a las instrucciones específicas dictadas por el Ayuntamiento, así como a la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos Establecer y mantener los medios auxiliares necesarios suficientes para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio garantizar la correcta ejecución del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase mismo. El Ayuntamiento queda totalmente ajeno a las relaciones contractuales, incluidas las laborales, que el adjudicatario mantenga para cumplir el objeto del contrato. Asumir todas las obligaciones, sociales, laborales y fiscales derivadas de su actividad. Designar un representante ante la existencia Administración con poder y capacidad bastante para obligarse en nombre de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición Entidad Aseguradora. Observar, respecto de los que resulten inadecuados o la reparación de extremos relativos al objeto del contrato y a los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer datos conocidos con ocasión del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5mismo, el más estricto secreto profesional. El contratista está obligado al garantizará el cumplimiento de este deber xx xxxxxxx profesional por parte de su personal. Prestar al Ayuntamiento de Eibar, sin derecho a contraprestación o indemnización económica suplementaria, los servicios profesionales que se estimen necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del contrato, tales como asistencia a reuniones de trabajo o informativas. Abonar las disposiciones legales vigentes indemnizaciones reconocidas o establecidas en materia laboralvirtud de resolución administrativa o sentencia judicial, siempre y cuando las mismas se ajusten a lo establecido en la póliza así como la Ley de Seguridad Social y Contrato de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada Seguro. Responder de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera en la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia Informar al Ayuntamiento de Eibar sobre la siniestralidad experimentada durante la vigencia de la póliza, sobre las provisiones constituidas por anticipado la Aseguradora para hacer frente al pago de las indemnizaciones derivadas de las reclamaciones presentadas, así como sobre las cantidades efectivamente abonadas por tal concepto. Dicha información se remitirá trimestralmente. En su caso, comunicar al Ayuntamiento de Eibar la fusión o escisión de la Compañía Aseguradora. A tal fin, la Compañía adjudicataria enviará al Ayuntamiento una copia de la correspondiente Orden de la Dirección General de Seguros autorizando la realización de este tipo de operaciones. Designar, a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. su xxxxx, un Corredor de Seguros, que se refiera estará obligado a las consecuencias eventuales la prestación de los accidentes servicios de asesoramiento y asistencia al tomador y al asegurado o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.beneficiario
Appears in 1 contract
Samples: Insurance Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para Cumplir con la realización disponibilidad y cantidad de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido biológicos dentro del tiempo ofertado y pactado en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del eventual contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego La fecha del vencimiento de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado los biológicos debe ser superior a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas30% posterior a la entrega.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición La entrega de los biológicos se realizara según programación o requerimientos establecidos por el hospital. Esta programación que resulten inadecuados o la reparación es interna del hospital podrá cambiarse de los mismos si fuere suficienteacuerdo a sus necesidades y conveniencia, todo lo cual deberá estar debidamente concertado entre las partes.
4. Disponer Garantizar la logística necesaria en las entregas de los biológicos las cuales deben efectuarse en las instalaciones de la E.S.E Hospital Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx en la Sede del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones Centro de Especialistas, donde debe recibir el supervisor del contrato que se deriven del contratoderive de la presente invitación.
5. El contratista está obligado al cumplimiento Garantizar las condiciones xx xxxxxx de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, frio antes y durante la distribución de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientolos biológicos.
6. El adjudicatario será el responsable Cumplir con las obligaciones frente al sistema de todos los perjuicios seguridad social integral, parafiscales y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosdemás normas aplicables.
7. Será obligación Suministrar los biológicos adquiridos en condiciones de eficiencia, oportunidad, calidad y cantidades solicitadas en un tiempo máximo de dos (2) días hábiles y de conformidad a los parámetros establecidos por la adjudicataria indemnizar E.S.E Hospital Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx
8. Los biológicos entregados deben contar con el correspondiente registro INVIMA.
9. Reemplazar a sus expensas y entera satisfacción, sin costo alguno todos los daños y perjuicios biológicos que se causen resulten de mala calidad o con fecha de expiración reciente en un periodo no mayor a terceros como consecuencia los dos
10. Mantener los precios de las operaciones que requiera los biológicos sin modificaciones durante la ejecución del contrato.
811. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales Mantener el stock suficiente de los accidentes biológicos contenidos en la propuesta para prestar un servicio ágil y oportuno.
12. Establecer en el precio la inclusión de todos los costos directos o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento indirectos derivados del contrato, dejando sin que pueda alegarse a salvo futuro algún tipo de desequilibrio de tipo económico.
13. Asumir las tasas y contribuciones a que este obligado en virtud del contrato.
14. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la resolución 1606 del 0 xx xxxx xx 2014 y cuyo contenida se encuentra en el anexo técnico.
15. Presentar y mantener vigentes los permisos o licencias exigidos en la Ley o por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación las autoridades administrativas, civiles o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante sanitarias para el ejercicio del servicio prestado
16. Las demás obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto naturaleza del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Supply Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son 1. OBLIGACIONES GENERALES CONFORME EL OBJETO A CONTRATAR:
1. El contratista diligenciará en cada entrega, los registros propios de la institución, la cual deberá ir avalada por el representante del Hospital Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx.
2. El control de la ropa y el almacenamiento de la misma es de total responsabilidad del contratista en todo momento; solo se deberá entregar a los diferentes servicios las cantidades correspondientes y reales a los cambios requeridos.
3. El contratista garantizará el cumplimiento y eficiencia en la prestación del servicio
4. La empresa contratada suministrará un medio de comunicación (teléfono celular) a su funcionario encargado de la entrega y recepción de la ropa en el hospital en las dos sedes (Francia y Limonar); este deberá estar en funcionamiento en todo momento puesto que será el medio para la comunicación entre los servicios asistenciales y el servicio de lavandería.
5. La empresa contratada garantizará la entrega y recolección oportuna de la ropa, en cada uno de los servicios en los horarios establecidos.
6. El contratista se compromete a la recolección y entrega así como el stock de ropa, en caso de incremento en las actividades asistenciales.
7. La empresa contratada se compromete a mantener los stocks físicos de manera constante en los servicios, de manera que estos puedan ser verificados y controlados.
8. Es responsabilidad del contratista controlar las existencias de ropa en servicio de manera que pueda suplir la falta de la misma de manera inmediata.
9. El contratista se compromete a firmar las planillas de pesaje, con el responsable de la recepción y entrega, documento que se exige como soporte para la aceptación de la factura.
10. Cumplir oportunamente los requerimientos del Contratante.
11. El contratista se compromete a cumplir con las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional establecidas en la Ley.
12. El Contratista deberá suministrar todos los elementos de Bioseguridad tipo barrera (Batas, tapabocas, gorros, gafas, guantes, delantales plásticos, ropa desechable) para el personal que labora en el proceso xx xxxxxx de la ropa, transporte y distribución.
13. El contratista, confeccionará la ropa hospitalaria en el tamaño que se requiera, con tela de alta calidad con mínimo 70% de algodón y lona para envolvederas que soporte el uso diario.
14. La empresa contratista deberá acogerse y respetar el PGHIRS del hospital.
15. De acuerdo a las necesidades del Contratante se requiere que el contratista garantice el servicio en las sedes que para su efecto tenga habilitadas y/o estén prestando servicios de salud de forma ininterrumpida, el cual debe incluir: clasificación, recolección, transporte, pesaje, lavado, secado, planchado, almacenamiento, distribución, reparación, confección, control de la ropa (calidad y cantidad) y entrega final.
16. La empresa contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos habilitantes:
x. Xxxxxxx Humano con experiencia mínima de un (1) año debiendo para tal efecto presentar, en cada hoja de vida, las certificaciones de cada una de las empresas en donde el empleado prestó el servicio objeto del presente contrato.
b. Certificación de capacitación del personal el manejo de protocolos de bioseguridad con prendas hospitalarias con posible o contacto COVID 19 según Resolución 666 del 24 xx Xxxxx 2020 de todo el personal.
c. Entrega de los protocolos para la Seguridad y asepsia en el transporte de prendas contaminadas.
d. Plan de contingencia para afrontar una situación inesperada que obligue a realizar el proceso integral xx xxxxxx, en caso de emergencia o desastre.
e. Maquinaria ofrecida para la ejecución del objeto contractual detallada en la propuesta de servicios
f. Programa de Seguridad y salud en el trabajo que contenga (capacitación, elementos de protección personal, actividades preventivas, bioseguridad, aseo y utilización de químicos, etc.).
17. También serán obligaciones del contratista:
118. Realizar todas las operaciones Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la propuesta y el contrato que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido se suscriba.
19. Presentar en el pliego plazo establecido los documentos y requisitos de prescripciones técnicasorden técnico, considerándose su costo incluido en exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el precio acta de iniciación del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas20. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos contratista deberá suscribir las pólizas solicitadas por la entidad dentro del tiempo establecido tanto para la legalización del contrato como para las adiciones o modificaciones en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasque se pueda incurrir.
321. Si Acatar las instrucciones que durante la vigencia el desarrollo del contrato se acreditase la existencia le impartan por parte de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven supervisión del contrato.
522. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamiento.
23. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
24. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientolos bienes propiedad del Hospital.
625. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o Radicar las facturas por los trabajos realizadosservicios prestados dentro de los plazos convenidos.
726. Será obligación Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, en caso de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de ser requeridas.
27. Cumplir con las operaciones que requiera obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
828. Cumplir con cada uno de los compromisos adquiridos de acuerdo a las especificaciones técnicas de este documento.
29. Obrar con diligencia en los asuntos a él encomendados.
30. Resolver las consultas con mayor celeridad posible.
31. Realizar un informe general de las actividades que se le hayan entregado cada mes (o más, según se acuerde).
32. Brindar debida respuesta a los requerimientos efectuados por los entes de control, por entidades y/o personas que así lo soliciten.
33. Estar x xxx y salvo con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales salario base de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por cotización con el hecho o con ocasión cual debe realizar el aporte mensual como trabajador independiente, deberá corresponder como mínimo al 40% del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante valor facturado al hospital en el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10respectivo mes. En el caso de personas jurídicas se deberá anexar la planilla de pago de nómina del correspondiente mes; en caso de no tener empleados se aportará la certificación del contador donde conste que se encuentra al día en el pago de la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el seguridad social en cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo de acuerdo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidadel Art. En ambos casos el gasto generado será a cargo 50 de la empresa adjudicatariaLey 789 de 2002 y el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.
1134. CuandoEl oferente deberá garantizar que cumple con la siguiente normativa: ✓ Resolución número 0689 de 2016: Por la cual se adopta el reglamento técnico que establece los límites máximos de Fósforo y la biodegradabilidad de los tensos activos presentes en detergentes y jabones. (Min Ambiente) ✓ -Decreto 1609 de 2002: Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera y rombos para transporte de material infeccioso, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones ✓ -Resolución 2115 de 2007: Por medio de la empresa cesante cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano: lavandería presentara los análisis fisicoquímicos del agua dando cumplimiento a esta norma ✓ Resolución 0312 de 2019: por Ia cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en relación con el Trabajo para-empleadores y contratantes. ✓ -Resolución 0631 de 2015: Por la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación cual se establecen los parámetros y que se relacionan valores límites máximos permisibles en los pliegos vertimientos puntuales a cuerpos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, agua superficiales y a estos efectos, los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. ✓ -Decreto 351 del 2014: Por el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento cual se reglamenta gestión integral de ésta y, antes de los residuos. generados en la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale atención en el apartado U) del Cuadro Anexosalud y otras actividades.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Laundry Services and Rental of Hospital Clothing
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Pliegos Administrativos. Servicio Transferencia de Tecnología Contratación 15
X. Xxxxxxx cargo de los gastos de los anuncios de la licitación y los de la formalización del contratista:
1. Realizar todas las operaciones contrato y cuantos otros estén legalmente establecidos sobre estas materias, así como del pago de los impuestos y arbitrios a que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en dé lugar el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contratoservicio.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición B. Responder de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones daños que se deriven del contratofuncionamiento del servicio o a consecuencia del mismo, su personal, terceros o los bienes. A tal efecto y con carácter previo al inicio de la ejecución del servicio, la empresa suscribirá y mantendrá vigente durante todo el periodo contractual un seguro con cobertura suficiente.
5. C. El contratista está será responsable de toda reclamación relativa a la propiedad industrial, intelectual o comercial de los materiales, procedimientos y equipos utilizados, debiendo indemnizar a la Administración todos los daños y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposición de reclamaciones, incluido los gastos derivados de los que eventualmente pudieran dirigirse contra la misma.
D. El adjudicatario deberá disponer del personal suficiente para cumplir debidamente con el servicio y quedará obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de legislación laboral, de Seguridad Social seguridad social y de Seguridad seguridad e Higiene higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada . El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista no implicará responsabilidad por este incumplimientoalguna para la Administración.
6. El adjudicatario será el responsable E. La empresa deberá tener un Responsable del Servicio, que asuma la dirección de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosque se ejecuten, así como la propia prestación del servicio y que actúe como Pliegos Administrativos. Servicio Transferencia de Tecnología Contratación 16 representante suyo ante la Dirección Facultativa.
7. F. La dirección de vigilancia y control de los servicios estarán encomendadas al Director del Servicio que el Ayuntamiento designe, sus funciones serán, con carácter general, las derivadas de la dirección, comprobación, informe y vigilancia de la correcta realización del servicio, así como dar la conformidad a las facturas presentadas.
G. Será obligación del contratista, la instalación, pruebas y puesta en marcha de la adjudicataria indemnizar todos cada uno de los daños servicios y perjuicios funcionalidades desarrollados en el marco del presente pliego durante las jornadas que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera resulten necesarias.
X. Xxxxxxx la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigentecontratista queda obligado, siendo en todo caso único responsable momento, a facilitar a las personas designadas por la Administración, la información y documentación que éstas soliciten para disponer de su incumplimientoun pleno conocimiento de las circunstancias en que se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados para resolverlos.
10. En I. Será obligatorio para el caso de contratista realizar durante dicho período los cambios necesarios para solventar las deficiencias detectadas que le sean imputables, si así lo solicita la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicatariaAdministración.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Service Contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 10.1. Será obligación principal del contratista la ejecución del contrato a su riesgo y xxxxxxx, con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego y a las instrucciones que en su caso diera el responsable del contrato en cumplimiento de sus atribuciones.
10.2. Salvo lo establecido para casos específicos en la LCSP o en el pliego, cuantas incidencias surjan entre el órgano de contratación y el contratista en la ejecución de un contrato por diferencias en la interpretación de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones contractuales, se tramitarán mediante expediente contradictorio, debiendo comprender las actuaciones referidas en el art. 97 del Reglamento general de la LCAP.
10.3. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del contratista. Además de las inherentes a la ejecución del contrato el contratista estará obligado a satisfacer los gastos derivados de:
1. Realizar todas las operaciones Publicidad del contrato en los anuncios de licitación y adjudicación publicados en los diarios o boletines oficiales, como en su caso, en otros medios de difusión. En el cuadro resumen de características se indicará su importe máximo.
2. Formalización y escrituración pública del contrato.
3. Toda clase de tributos, que resulten necesarias de aplicación según la legislación vigente.
4. Indemnizaciones a que den lugar las ocupaciones temporales de locales o inmuebles que sean necesarios para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contratotrabajos.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralSeñalizaciones, de Seguridad Social transporte, vigilancia, almacenamiento y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientodemás prestaciones inherentes.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratos De Suministros
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Pliego de cláusulas particulares Cláusulas Administrativas y el pliego Pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativasPrescripciones Técnicas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
42. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
63. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal personal, por sus maquinarias o por como consecuencias de los trabajos realizadostrabajos.
74. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
85. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratode los trabajos, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
96. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo y en el ejercicio de las prestaciones objeto del contratolos trabajos, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único Único responsable de su incumplimiento.
107. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo realizar el cumplimiento del contratoservicio, MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
118. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté este obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos el Pliego de prescripciones técnicasPrescripciones Técnicas, se especificarán especificará en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. MERCASTURIAS, a requerimiento de ésta y, éste y antes de la finalización formalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro Energético De Electricidad Y Gas Natural
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas las operaciones 1 Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el Documento Técnico de Soporte del CONTRATO de obra, anexos, así como la postulación, el CONTRATO, sus modificaciones, y demás disposiciones que resulten necesarias integran el contenido contractual, para realizar la realización ejecución de este contrato incluyendo con todos eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2 Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha.
3 Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4 Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del CONTRATO, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la interventoría, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5 Entregar dentro de los CINCO (05) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021, las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el recibo de pago.
6 Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7 Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del CONTRATO y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los documentos correspondientes.
8 Cumplir el CONTRATO teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en el Documento Técnico de Soporte, los anexos y el CONTRATO.
9 Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo establecido las normas y reglamentos que rigen la materia.
10 Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pliego pago de prescripciones técnicasaportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, considerándose así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
11 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del CONTRATO, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del CONTRATO. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su costo incluido postulación económica.
12 Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.
13 Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se exijan por el tiempo pactado en el precio del contratoCONTRATO, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
214 Suministrar al interventor del CONTRATO toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.
15 Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor, cuando a ello haya lugar. Deberá ejecutar Las observaciones y recomendaciones deben provenir del interventor.
16 Presentar los informes, aclaraciones y explicaciones sobre la ejecución del CONTRATO que le sean solicitados por el contrato en las condiciones previstas en interventor.
17 Informar a través del interventor del CONTRATO, sobre el presente pliego estado financiero y la ejecución presupuestal de cláusulas particulares cada gasto con su respectivo soporte y el pliego avance del CONTRATO.
18 Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del CONTRATO.
19 Asistir a las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor.
20 Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a efectuar los trabajos la ejecución del CONTRATO y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el tiempo desarrollo del CONTRATO, con miras a subsanar estos aspectos de manera oportuna.
21 Entregar toda la información, documentos y lugar fijados archivos fuente, recopilados y creados en el contrato y desarrollo de la ejecución del CONTRATO de conformidad con las prescripciones técnicas normas vigentes expedidas por el Archivo General de la Nación, las disposiciones establecidas en el GDT-RG-01_Reglamento Interno de Archivo y cláusulas administrativasCorrespondencia Versión 1 de la ANIM
22 Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y los demás documentos necesarios para el pago.
323 Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020 y la Resolución No. Si durante 42 de 2020 expedida por la vigencia del contrato se acreditase DIAN o la existencia que esté vigente.
24 Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al CONTRATO y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene especificaciones.
25 Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados en el trabajoanexo técnico CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO No. 52-100/2022 CELEBRADO ENTRE CIVILEZA S.A.S. CON NIT. 830.141.725-7 Y PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 669- 34/2021, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada CON NIT.830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
26 Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del CONTRATO como son: las de responsabilidad revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y demás que se requieran cumplan con los requerimientos técnicos para la ejecución del CONTRATO, debidamente aprobados por este incumplimientola Interventoría.
627 Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente proceso la cual incluye entre otros; estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y especificaciones. El adjudicatario será presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique La Interventoría y La ANIM.
28 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del CONTRATO, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros.
29 Asumir y responder por el responsable pago de todos los perjuicios impuestos, tasas, gravámenes y accidentes contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de cualquier naturaleza Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON, La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades, que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosafecten la celebración, ejecución y liquidación del CONTRATO y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños 30 Indemnizar y perjuicios asumir todo daño o perjuicio que se causen cause a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021, a terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia CONTRATO, por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho causa o con ocasión del cumplimiento desarrollo de este.
31 Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. vocera y administradora del contratoPATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PAD CONTRALORIA CONVENIO 669-34/2021, dejando por causa o con ocasión del CONTRATO.
32 Aportar al interventor el protocolo de bioseguridad para la contención del coronavirus COVID-19 y garantizar durante la ejecución del CONTRATO la seguridad y la convivencia de los trabajadores, el protocolo deberá contemplar cómo mínimo las medidas preventivas y de mitigación establecidas en la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte; así como la Circular Conjunta 001 del 11 xx xxxxx de 2020 y demás circulares conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a salvo los Actores del Sector de la Construcción de edificaciones y su cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)”.
33 Desarrollar el modelo BIM hasta el nivel LOD 500 durante toda la ejecución de los trabajos de obra hasta la finalización del proyecto, respaldados por completo a MERCAGRANADA S.A. informes mensuales que evidencien los avances obtenidos dentro de cualquier reclamación la actualización del modelo.
34 Responder por los documentos físicos o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del contrato por defectos CONTRATO DE OBRA LLAVE EN MANO No. 52-100/2022 CELEBRADO ENTRE CIVILEZA S.A.S. CON NIT. 830.141.725-7 Y PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD CONTRALORIA CONVENIO 669- 34/2021, CON NIT.830.053.994-4 CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.
35 Abstenerse de conservación durante permitir indebidamente el plazo acceso de garantíaterceros a la información de los CONTRATOS.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, 36 Las demás que le asigne el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de interventor y que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en tengan relación con la plantilla adscrita al servicio el objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Obra Llave en Mano
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones 22.1.- Los contratos serán ejecutados por el contratista en el plazo máximo señalado en la cláusula 8.3 del presente pliego, y con estricta sujeción a sus estipulaciones y a las cláusulas establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas, así como las instrucciones que, en su caso, le diere el responsable del contrato designado por el órgano de contratación. El mantenimiento de los bienes suministrados se realizará igualmente de acuerdo con las prescripciones técnicas anexas, rigiéndose sus efectos, cumplimiento y extinción por el presente pliego y por las normas del TRLCSP correspondientes a los contratos de servicios. La Administración podrá inspeccionar las diferentes fases de elaboración de los bienes a suministrar. Asimismo, el órgano adjudicador podrá efectuar por sí mismo, u ordenar al contratista:
1, x xxxxx de éste, la realización de análisis, ensayos y pruebas de los materiales empleados y de los bienes a suministrar, a fin de comprobar que se adecuan a la calidad e idoneidad ofertadas por el adjudicatario. Realizar El contratista estará obligado a realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellobienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia 22.2.- La ejecución del contrato se acreditase realizará a riesgo y xxxxxxx del contratista, respondiendo éste de la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición calidad de los que resulten inadecuados o la reparación bienes y de los mismos si fuere suficiente.
4vicios ocultos que pudieran apreciarse durante el plazo de garantía. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones Quedan exceptuados de lo dispuesto en el párrafo anterior los defectos que se deriven del contrato.
5puedan apreciar que sean consecuencia directa e inmediata de una actuación u orden de la Administración. El contratista está obligado no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en xxxx al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7recibirlos. Será obligación de la adjudicataria del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros terceros, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma dentro de los límites señalados en las leyes. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a contratista será responsable de obtener las consecuencias eventuales cesiones, permisos y autorizaciones de los accidentes o titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricación que, en su caso, resulten necesarias, corriendo por su cuenta el abono de las indemnizaciones que pudieran corresponder por tales conceptos. Asimismo, serán responsables de toda reclamación relativa a la propiedad industrial y comercial, debiendo indemnizar, en su caso, a la Administración de todos los daños y perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de para la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios misma pudieran derivarse con motivo de las prestaciones la interposición de reclamaciones.
22.3.- Cuando el acto de recepción de los bienes objeto del contratosuministro sea posterior a su entrega, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único Administración será responsable de su incumplimientola custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y otra.
10. En 22.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el caso de que trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función realización del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado respecto del que ostentará, a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en todos los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, la condición de empresario.
22.5.- El contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el adjudicatario deberá proporcionar objeto del contrato y hayan llegado a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización su conocimiento con ocasión del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexomismo.
Appears in 1 contract
Samples: Acuerdo Marco Para El Suministro De Agua Mineral Natural
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ello, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 1.- El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista empresario está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene y Salud en el trabajoTrabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada así como de las que entren en vigor durante la ejecución del mismo, sin que el incumplimiento por su parte de dichas obligaciones implique responsabilidad por este incumplimientoalguna para la Administración.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. 2.- Será obligación de la adjudicataria del empresario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del suministro, de conformidad con lo dispuesto en el art. 198 de la Ley de Contratos del Sector Publico. La empresa adjudicataria deberá tener los seguros obligatorios así como los que, en su caso, se establezcan en este pliego.
3.- La obtención de cuantas licencias o autorizaciones administrativas sean precisas, incluso para la importación, en su caso, de los bienes, correrá siempre a cargo del adjudicatario, quien deberá pedirlas en su propio nombre.
4.- En aquellos contratos de suministro en los que la Administración aporte, total o parcialmente, los materiales precisos, se considerarán éstos depositados bajo la custodia del adjudicatario, estando obligado a guardarlos y restituirlos. En cuanto a la guarda y pérdida de esos bienes se estará a lo dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio y Código Penal.
5.- La empresa adjudicataria facilitará en ambas lenguas oficiales los manuales de instrucciones o la documentación de los bienes y productos objeto del contrato.
8a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se expresará inicialmente en esta lengua. El adjudicatario renuncia por anticipado Si la Administración contratante se dirige en euskera a cualquier acción personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. personal con capacitación lingüística en euskera necesarios para que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o la relación con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante la Administración derivada de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíapueda desarrollarse en euskera.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten por el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoeuskera.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas El Contratista se obliga a cumplir, entre otras, las operaciones que resulten necesarias para la realización de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellosiguientes obligaciones, todo de conformidad con lo establecido en el pliego Anexo Técnico de prescripciones técnicasestos Términos de Referencia y la normatividad archivística vigente, considerándose para el cabal cumplimiento del objeto contractual:
a. Presentar en los tres (3) días siguientes a la firma del Acta de inicio, el Plan de trabajo que contenga el cronograma de actividades, (Actualización de inventarios, actividades necesarias para realizar las transferencias secundarias al Archivo General de la Nación y demás propuestas por el oferente), el cual estará sujeto a aprobación por parte del supervisor del contrato, quien verificará el estricto cumplimiento de dichos plazos.
b. Recibir y transportar a sus instalaciones la totalidad de la documentación objeto del presente contrato; confrontando las unidades documentales frente a la base de datos entregada por el actual contratista y verificando su costo incluido estado, por el método o mecanismo que determine para tal fin; reportando cualquier inconsistencia o imprecisión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de las mismas. Si una vez transcurrido dicho término el contratista no se manifiesta en sentido contrario respecto de lo recibido, se tendrá por recibida la documentación a entera satisfacción con las responsabilidades derivadas respecto del inventario y base de datos que se entregan.
c. Almacenar la documentación en instalaciones físicas adecuadas para su preservación, custodia y administración, cumpliendo con los requisitos legales y normas técnicas de construcción, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento, que garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales, según lo establecido en el precio del contratoAcuerdo 008 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación.
2. Deberá ejecutar el contrato d. Garantizar la custodia, vigilancia y seguridad de los documentos entregados en todos sus soportes.
e. Contar con un software que garantice la recuperación de cada una de las condiciones previstas unidades documentales contenidas en el presente pliego inventario, que permita realizar los préstamos y descargue de cláusulas particulares los mismos.
f. Atender oportunamente las solicitudes del Contratante, disponiendo de ser necesario, de un espacio adecuado en sus instalaciones para atender consultas.
g. Efectuar el envío de unidades documentales a la sede del Contratante y el pliego regreso del mismo a la bodega de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar almacenamiento dentro de los trabajos tiempos acordados.
h. Asignación permanente y exclusiva de un (1) profesional y un (1) técnico con conocimientos en el tiempo área de Gestión Documental, Producción de Información Administrativa, Bibliotecología o Archivística, con al menos dos (2) o más años de experiencia, quienes estarán a entera disposición del PAR.
i. Realizar la actualización de los inventarios registrados en la bases de datos (archivo Excel) de los fondos documentales a nivel de unidades de conservación (carpeta) contra el físico, en los siguientes campos: Nombre del fondo, código unidad de almacenamiento (caja), Código unidad de conservación (carpeta), Tipo unidad de almacenamiento (caja: X-000, X-000, Xxxxxx), Tipo unidad de conservación (Carpeta, Libro, Plano), Fecha Inicial, Fecha Final, Año, Descripción, Dependencia, Oficina, Nombre Serie, Nombre Sub-serie, Observaciones, Vigencia y lugar fijados Disposición final.
j. Desarrollar el Plan de Trabajo Archivístico Integral establecido en el numeral 4.2.4 de los presentes términos de referencia y adelantar el proceso de entrega o transferencia de los fondos documentales a que haya lugar, ante el Archivo General de la Nación, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Decreto 029 de 2015 contenido en el Decreto Único del sector Cultura 1080 de 2015 expedido por el Ministerio de Cultura.
k. Colaborar con el PAR ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN en el cabal cumplimiento del objeto del contrato y de conformidad manera general, obrar con lealtad y buena fe en las prescripciones técnicas distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y cláusulas administrativasobstrucciones.
3l. Atender las observaciones realizadas por el supervisor del Contrato.
m. El Contratista se deberá reunir por lo menos una (1) vez al mes con el supervisor del contrato, con el fin de hacer seguimiento a la ejecución del mismo, dejando constancia en Actas del avance y observaciones presentadas. Si durante Salvo que, por necesidad en la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición prestación de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficienteservicios contratados se requieran reuniones adicionales.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones n. Las demás que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantíaobjeto contractual.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Public Invitation for Proposals
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias para la realización instalación, puesta en funcionamiento o puesta en marcha de este contrato incluyendo con todos los medios auxiliares necesarios para ellobienes a suministrar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar Ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar la entrega y colocación de los trabajos bienes objeto de suministro en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados bienes suministrados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. CETARSA a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosbienes objeto del suministro.
76. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
87. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. CETARSA que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratosuministro, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. CETARSA de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente o perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
98. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
109. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contratocontrato de suministro, MERCAGRANADA S.A. CETARSA podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Suministro De Energía
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, de las particulares que correspondan a la naturaleza del contratistacontrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del presente documento y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, todas las cuales se entienden integradas al contenido contractual, EL CONTRATISTA contrae, entre otras, las siguientes:
1. Realizar todas las operaciones Conocer a cabalidad la totalidad de disposiciones contenidas en el Documento Técnico de Soporte del contrato de suministro e instalación, anexos, así como la postulación, el contrato, sus modificaciones, y demás disposiciones que resulten necesarias integran el contenido contractual, para realizar la realización ejecución de este contrato incluyendo con todos eficiencia, eficacia y dentro del plazo establecido.
2. Conocer y acatar las obligaciones contractuales, así como del Manual Operativo Derivado del Patrimonio Autónomo que se encuentre vigente a la fecha.
3. Suscribir el compromiso de confidencialidad y documento de prevención de selección adversa y riesgo reputacional en el formato que le sea suministrado.
4. Informar a sus trabajadores, asesores, proveedores y contratistas, sobre la naturaleza confidencial de la información a la que tengan acceso con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, y garantizar que aquellos que lo requieran, de acuerdo con las indicaciones impartidas por la interventoría y/o supervisión designada, suscriban compromisos de confidencialidad en los medios auxiliares mismos términos del formato que le sea suministrado.
5. Entregar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción de la minuta contractual a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, las garantías requeridas en el presente Documento Técnico de Soporte junto con el comprobante de pago.
6. Presentar previo a la suscripción del acta de inicio los documentos necesarios para su ejecución.
7. Suscribir oportunamente el acta de inicio y las demás actas que se requieran en el desarrollo de la ejecución del contrato y hasta la liquidación de este, presentando para tales efectos los documentos correspondientes.
8. Cumplir el contrato teniendo en cuenta lo señalado en la Postulación, en el Documento Técnico de Soporte los anexos y el contrato.
9. Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, seguridad social y parafiscales cuando haya lugar a ello, de conformidad con lo establecido las normas y reglamentos que rigen la materia.
10. Pagar y acreditar que se encuentra al día en el pliego pago de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado aportes parafiscales relativos al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de Seguridad e Higiene en el trabajocompensación familiar, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientocuando corresponda.
611. El adjudicatario será Asumir el responsable pago de todos salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los perjuicios impuestos, gravámenes, aportes y accidentes servicios de cualquier naturaleza género que sean causados a terceras personas establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por EL CONTRATISTA e incluidos en su personal o postulación económica.
12. Responder por los trabajos realizados.
7. Será obligación documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la adjudicataria indemnizar todos ejecución del contrato, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los daños documentos y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia registros propios de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
813. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. Mantener vigente los mecanismos de cobertura del riesgo que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer exijan por el hecho tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.
14. Suministrar al interventor y/o con ocasión supervisor designado toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.
15. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el interventor y/o supervisor designado, cuando a ello haya lugar. Las observaciones y recomendaciones deben provenir del cumplimiento interventor.
16. Presentar los informes sobre la ejecución del contrato que le sean solicitadas por el interventor y/o supervisor designado.
17. Informar a través del interventor y/o supervisor designado del contrato, dejando sobre el estado financiero y la ejecución presupuestal de cada gasto con su respectivo soporte y el avance del contrato.
18. Cumplir con las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato.
19. Asistir a salvo las reuniones que sean convocadas, suministrar al interventor y/o supervisor designado toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones, y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por completo el interventor y/o supervisor designado.
20. Revisar integralmente la información que le sea proporcionada con ocasión a MERCAGRANADA S.A. la ejecución del contrato y realizar oportunamente las observaciones que procedan en caso de imprecisiones, vacíos y en general cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta y mejores prácticas comúnmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del Contrato, con miras a subsanar estos aspectos de todo accidente perjuicio resultante manera oportuna.
21. Entregar toda la información, documentos y archivos fuente, recopilados y creados en desarrollo de la ejecución del contrato de conformidad con las normas vigentes expedidas por defectos el Archivo General de conservación durante la Nación, las disposiciones establecidas en el plazo GDT-RG-01_Reglamento Interno Archivo Correspondencia Versión 1 de garantíaLA ANIM y las orientaciones entregadas por LA ANIM.
922. Presentar oportunamente las facturas o documentos de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.
23. Presentar en caso de estar obligado, la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 xx xxxxx de 2020.
24. Ejercer su propia vigilancia y control técnico y administrativo de los trabajos con el objeto de conseguir la correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de las especificaciones.
25. Realizar oportunamente los detalles constructivos que no se encuentren determinados en el anexo técnico del proyecto, incluidos planos y especificaciones técnicas, planos de taller de las actividades que lo requieran entre otros, ajustes de los diseños entregados y los diseños complementarios a nivel de ingeniería de detalle de los componentes necesarios para garantizar la correcta ejecución del proyecto. Lo anterior con previa aprobación de la Interventoría y/o Supervisión Designada, y sin costos adicionales sobre el presupuesto.
26. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido durante la ejecución del contrato como son: las de revisión a los estudios y diseños suministrados, con el fin de garantizar que los ajustes, complementaciones, modificaciones, tramites, licencias, permisos, cronogramas y demás que se requieran cumplan con los requerimientos técnicos para la ejecución del contrato, debidamente aprobados por la Interventoría.
27. Tener en cuenta la información suministrada en los Anexos Técnicos presentados en el presente proceso la cual incluye entre otros; estudios y diseños, planos, memorias, presupuesto y especificaciones. El presupuesto, las especificaciones y los planos son complementarios; cualquier omisión o adición de algún aspecto hecho en alguno de estos documentos, se considera como especificado o mostrado cuando aparezca en al menos uno de los anexos. En caso de accidente discrepancia u omisión entre los anexos técnicos prevalecerá los que indique La Interventoría y la y/o supervisión designada.
28. Desarrollar el modelo BIM en LOD 400 durante toda la ejecución hasta la finalización del proyecto, respaldados por informes mensuales que evidencien los avances obtenidos dentro de trabajo ocurrido a la actualización del modelo.
29. Responder ante las autoridades competentes por los operarios con motivo de las prestaciones objeto actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, el adjudicatario cuando en ellos se atendrá cause perjuicio a lo dispuesto la administración o a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoterceros.
1030. En Asumir y responder por el caso pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones (como son entre otros, Estampilla Pro universidad Nacional de Colombia art 6 Ley 1106 de 2006 y Ley 1697 de 2013 y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon La Ley 1941 de 2018 prorrogó la vigencia de las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010) establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales, distritales o municipales, costos directos e indirectos, que se generen con ocasión a la empresa adjudicatariacelebración, por causas propias ejecución y/o ajenasliquidación del Contrato. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
31. Indemnizar y asumir todo daño o perjuicio que se cause a LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, MERCAGRANADA por causa o con ocasión del desarrollo de este.
32. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas a su servicio contra LA FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. podrá contratarlo actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PAD MUSEO MEMORIA HISTÓRICA CNMH, por causa o con otras personas ocasión del contrato.
33. Aportar para aprobación del interventor y/o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo supervisor designado y de la empresa adjudicatariaautoridad territorial respectiva un protocolo de bioseguridad para la contención del coronavirus COVID-19 y garantizar la seguridad y la convivencia de los trabajadores, que contemple cómo mínimo las medidas preventivas y de mitigación establecidas en la Circulares Conjuntas expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte; así como la Circular Conjunta 001 del 11 xx xxxxx de 2020 y demás circulares conjuntas expedidas por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Trabajo, dirigida a los Actores del Sector de la Construcción de edificaciones y su cadena de suministro, que se refiere a las “ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA CAUSADA POR EL SARS-COV-2 (COVID-19)”.
1134. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la empresa cesante en ejecución del CONTRATO, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la ejecución del CONTRATO.
35. Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la información de los contratos.
36. Las demás que le asigne el interventor y que tengan relación con la plantilla adscrita al servicio el objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexocontractual.
Appears in 1 contract
Samples: Supply and Installation Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones El Contratista en virtud del contratistarespectivo contrato asumirá las siguientes responsabilidades:
1. Realizar todas Mantener indemne a la Contraloría General de Santiago de Cali contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del contratista, a los servidores públicos de la Entidad, a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el éste durante la ejecución del objeto contractual.
2. Constituir y mantener vigente las operaciones que resulten necesarias para la realización de este garantías estipuladas en el contrato incluyendo y cumplir con todos los medios auxiliares necesarios requisitos que en ellas se establecen para ellohacerlas efectivas llegado el caso.
3. Pagar a la Contraloría General de Santiago de Cali todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicasla acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del contratista, considerándose su costo incluido en el precio durante la ejecución del contrato.
24. Deberá ejecutar Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Contraloría General de Santiago de Cali por el contrato en incumplimiento del contrato. Se consideran imputables al contratista todas las condiciones previstas acciones y omisiones de su personal, subcontratistas y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Contraloría General de Santiago de Cali por la cual deba responder el contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el contratista adopte bajo su propia xxxxx todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Entidad contratante. Si el contratista no logra resolver la controversia en el presente pliego plazo que fije la Contraloría General de cláusulas particulares Santiago de Cali, la misma podrá hacerlo directamente y el pliego de prescripciones técnicascontratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición En cualquiera de los eventos anteriores el contratista autoriza a la Contraloría General de Santiago de Cali a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que resulten inadecuados o ésta le adeude. En todo caso la reparación Contraloría General de Santiago de Cali podrá realizar los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa actos procesales que sean indispensables para cubrir las obligaciones que se deriven del contratodefender sus derechos.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboralContar con empleados que presten el servicio con responsabilidad, de Seguridad Social seguridad y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimientooportunidad.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizadosGarantizar la calidad del servicio.
7. Será obligación Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Contraloría General de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia Santiago de las operaciones que requiera Cali para garantizar la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales contratista será responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de sus empleados y debe presentar certificaciones donde conste el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad integral, parafiscales, de conformidad con los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contratoArtículos 59, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo 23 de las prestaciones objeto Leyes 789 de 2002 y 1150 de 2007. La Contraloría General de Santiago de Cali no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.contratista
Appears in 1 contract
Samples: Outsourcing Agreement
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones Para el correcto desarrollo del contratistaobjeto contractual, el contratista seleccionado debe tener en cuenta los siguientes aspectos: Generales:
1a. Garantizar la disponibilidad de tiempo y dedicación necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones como contratista.
b. Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.
c. Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes parciales y finales sobre el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago.
d. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato y el Director General con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Entidad.
e. Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del supervisor del contrato.
f. Pagar los impuestos si a ello diere lugar. Realizar T:\2015\E-4 Grupo de Compras\E-4.4 Contratación Directa\E-4.4.1 Prestación de servicios\E-4.4.1.2 Apoyo a la gestión\5 Xxxxx Xxxxxx Xxx 24-15\1 EP Xxxxx Xxxxxx Xxx 24- 15.docx
g. Hacer todas las operaciones recomendaciones que resulten considere necesarias en relación con el desarrollo y ejecución del contrato.
h. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias.
i. No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público, en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.
j. No efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
k. Asumir a través de la suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
l. Mantener indemne a la entidad frente a reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean sub- contratistas o dependan del adjudicatario.
m. Satisfacer las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.
n. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y normas concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.
o. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral para la realización de este cada pago derivado del contrato incluyendo con todos estatal.
p. Afiliarse a la ARP seleccionada por la Entidad y efectuar los medios auxiliares necesarios pagos correspondientes.
q. Presentar informe parcial y/o final sobre el cumplimiento del objeto contractual al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento del mismo, documento indispensable para el pago.
r. Comunicar a la DNDA el número de una cuenta corriente o de ahorros en una entidad financiera y/o en caso de no tenerla, efectuar la constitución y apertura de una cuenta de ahorros, para la realización de los pagos mensuales de servicios por consignación. Obligaciones Específicas: T:\2015\E-4 Grupo de Compras\E-4.4 Contratación Directa\E-4.4.1 Prestación de servicios\E-4.4.1.2 Apoyo a la gestión\5 Xxxxx Xxxxxx Xxx 24-15\1 EP Xxxxx Xxxxxx Xxx 24- 15.docx
1. Verificar y dar respuesta a la correspondencia que se recibe en la Oficina de Registro.
2. Velar por el trámite oportuno y normal de las solicitudes inherentes al registro, dentro de los términos establecidos para ello.
3. Proyectar los conceptos y solicitudes de información materia de derecho de autor presentadas por los usuarios de la DNDA que le sean asignadas por el supervisor del contrato.
4. Proyectar para la firma del jefe de la Oficina, las actas de modificación y cancelación de los registros, previo estudio jurídico de cada caso en concreto.
5. Preparar proyectos de resoluciones por negación de inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor.
6. Proyectar las resoluciones que resuelvan los recursos de reposición elevadas antes esta oficina.
7. Absolver a los usuarios de la DNDA consultas jurídicas relacionadas con el tema de Derecho de Autor.
8. Colaborar en la preparación de conceptos y documentos que requieran organismos internacionales y empresas estatales o privadas.
9. Informar, de conformidad con lo establecido en el pliego de prescripciones técnicasla legislación, considerándose su costo incluido a quien lo solicite sobre datos relacionados con la inscripción en el precio del contrato.
2. Deberá ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego Registro Nacional de cláusulas particulares Derecho de Autor de obras, prestaciones, contratos y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficiente.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimientoconvenios.
10. En el caso Atender con prontitud y diligencia las actividades solicitadas en cumplimiento de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán establecidas en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Contrato De Prestación De Servicios
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Son obligaciones del contratista:
1. Realizar todas las operaciones que resulten necesarias El contratista estará obligado a hacer todo cuanto sea posible para la realización buena marcha de este contrato incluyendo los trabajos de conservación objeto de esta contrata y lo que le ordenen los servicios técnicos del Ayuntamiento de Derio. El contratista adjudicatario, además de las comunicaciones de los trabajos que se especifican en el artículo 5.5, vendrá obligado a facilitar los datos, partes y comprobantes, que con fines estadísticos y de control, le solicite el Ayuntamiento de Derio para la buena marcha de la contrata y del propio servicio en sí. Asimismo, está obligado también a denunciar los daños que encuentre en los jardines, documentándolos, a ser posible, por medios gráficos y poner en conocimiento del Servicio Técnico cuantas obras o trabajos se realicen en las zonas contratadas. Igualmente toda planta que aparezca muerta por cualquier causa, será notificada y documentada al Ayuntamiento, indicando las razones que se crea que han causado dicho hecho. El contratista mantendrá una relación de las faltas existentes en el Ayuntamiento con su concreta ubicación. El contratista es responsable del exacto cumplimiento de la totalidad de los servicios contratados; en consecuencia no podrá alegar como justificación a posibles incumplimientos los que puedan venir originados de sus relaciones con terceros o con sus empleados. La empresa adjudicataria deberá efectuar la supervisión de todos los medios auxiliares necesarios para elloelementos incluidos en el contrato y, será responsabilidad suya la detección de cualquier anomalía, plaga, etc. y de las consecuencias que se deriven de la no detección a tiempo de las mismas. La empresa contratista deberá corregir dichas anomalías de conformidad con lo establecido dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas, considerándose su costo incluido en el precio y sin que sea necesario requerimiento alguno por parte del contrato.
2Ayuntamiento. Deberá Los plazos para ejecutar el contrato en las condiciones previstas en el presente pliego de cláusulas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. El adjudicatario estará obligado a efectuar los trabajos objeto de este pliego serán, como regla general, de 7 días naturales desde el momento en el tiempo y lugar fijados que se dé la circunstancia que los motive (altura del césped, altura xxx xxxx, necesidad de aplicar un tratamiento, etc.). Algunos trabajos deberán realizarse de forma inmediata, sin que quepa posibilidad de demora. Los criterios para determinar la inmediatez en el contrato y de conformidad con las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.
3. Si durante la vigencia del contrato se acreditase la actuación serán: existencia de vicios fugas de agua importantes, averías que supongan la imposibilidad de efectuar el riego y que la ausencia del mismo pueda suponer el deterioro de las especies plantadas, existencia de peligro para personas o defectos en bienes materiales, etc. (véase Artículo 5.3.) La empresa podrá someter para su consideración por el Ayuntamiento la posibilidad de ampliación del plazo para la ejecución de los trabajos, siempre de forma razonada, y sin que la presentación de dicha solicitud suponga la interrupción del plazo para que los trabajos realizados tendrá derecho MERCAGRANADA S.A. a reclamar del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de los mismos si fuere suficientesean ejecutados.
4. Disponer del personal con la capacidad técnica precisa para cubrir las obligaciones que se deriven del contrato.
5. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el trabajo, quedando MERCAGRANADA S.A. exonerada de responsabilidad por este incumplimiento.
6. El adjudicatario será el responsable de todos los perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que sean causados a terceras personas por su personal o por los trabajos realizados.
7. Será obligación de la adjudicataria indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
8. El adjudicatario renuncia por anticipado a cualquier acción o reclamación contra MERCAGRANADA S.A. que se refiera a las consecuencias eventuales de los accidentes o perjuicios que puedan acaecer por el hecho o con ocasión del cumplimiento del contrato, dejando a salvo por completo a MERCAGRANADA S.A. de cualquier reclamación o acción instada por un tercero como consecuencia de todo accidente perjuicio resultante de la ejecución del contrato por defectos de conservación durante el plazo de garantía.
9. En caso de accidente de trabajo ocurrido a los operarios con motivo de las prestaciones objeto del contrato, el adjudicatario se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, siendo en todo caso único responsable de su incumplimiento.
10. En el caso de que la empresa adjudicataria, por causas propias o ajenas, no pudiera llevar a cabo el cumplimiento del contrato, MERCAGRANADA S.A. podrá contratarlo con otras personas o realizarlo con sus propios medios, en tanto persista dicha imposibilidad. En ambos casos el gasto generado será a cargo de la empresa adjudicataria.
11. Cuando, en función del objeto del contrato, el adjudicatario esté obligado a subrogarse en todas las obligaciones de la empresa cesante en relación con la plantilla adscrita al servicio objeto de la presente contratación y que se relacionan en los pliegos de prescripciones técnicas, se especificarán en el apartado U) del Cuadro Anexo. Asimismo, y a estos efectos, el adjudicatario deberá proporcionar a MERCAGRANADA S.A. a requerimiento de ésta y, antes de la finalización del contrato, la citada información. Cualquier otra obligación que se señale en el apartado U) del Cuadro Anexo.
Appears in 1 contract
Samples: Pliego De Prescripciones Técnicas